合同变更协议
合同变更协议书范本7篇
合同变更协议书范本7篇篇1甲方（原合同甲方）：__________乙方（原合同乙方）：__________鉴于甲乙双方于______年______月______日签订了一份合同（以下简称“原合同”），现因______原因，双方经过友好协商，同意对原合同的部分内容进行变更，并签订本变更协议书（以下简称“本协议”）。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
一、协议目的本协议旨在明确原合同的变更内容，保障双方权益，促进双方继续友好合作。
二、协议变更内容1. 变更事项一：对原合同中的______条款进行变更，具体内容为：______。
2. 变更事项二：对原合同中的______条款进行补充，具体内容为：______。
3. 变更事项三：______。
三、协议生效及时间本协议自双方签字（盖章）之日起生效，本协议中的变更内容自______年______月______日起生效。
原合同的其他条款仍然有效。
四、双方声明与保证1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式履行变更后的合同义务。
2. 乙方保证在协议生效后按照变更后的合同条款行使权利、履行义务。
3. 双方保证因协议变更导致的其他相关事宜已充分沟通并达成共识。
五、违约责任1. 甲方未按照本协议约定的时间和方式履行变更后的合同义务的，视为违约，应承担违约责任。
2. 乙方未按照变更后的合同条款行使权利、履行义务的，视为违约，应承担违约责任。
3. 双方因履行本协议产生的其他违约责任按照原合同的约定执行。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如产生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 本协议的解释权归甲乙双方共同拥有，对本协议的解释应尊重甲乙双方的原意。
对于本协议未涉及的事项，仍按照原合同的约定执行。
如有冲突，以本协议为准。
七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期与原合同一致。
合同变更协议书15篇
合同变更协议书合同变更协议书15篇在学习、工作生活中，男女老少都可能需要用到协议，协议协调着人与人，人与事之间的关系。
写协议需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的合同变更协议书，希望能够帮助到大家。
合同变更协议书1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)工程名称： (与已签订的合同一致)工程内容：(与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等) 工程造价(元)： (大写) (小写) 已签订的《建设工程施工合同》备案编号：(一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：(根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)(二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。
(三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
(四)本补充协议一式三份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日合同变更协议书2甲、乙双方于____年____月____日订立____________合同。
双方就该合同有关事宜(或特定事宜)经共同协商，达成合同变更协议条款如下：1、________________________________2、________________________________3、________________________________4、原合同____________废止。
5、双方当事人签字或盖章时本变更合同协议生效，双方依变更后的合同履行。
甲方：________________乙方：____________________年____月____日合同变更协议书3甲、乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则，同意对本合同作以下变更：1.____________________________________________。
合同变更协议书范本通用版7篇
合同变更协议书范本通用版7篇篇1甲方（原合同当事人）：______________________乙方（原合同当事人）：______________________鉴于甲乙双方于_______年______月______日签订的原合同（以下简称“原合同”），现因_______________原因，双方协商一致，决定对原合同的部分内容进行变更，并签订本变更协议书。
一、协议目的本变更协议书旨在明确原合同的变更内容，保障双方权益，明确双方的责任与义务。
二、变更内容1. 变更事项：原合同中关于____________的条款内容进行变更。
2. 变更细节：（1）原合同中____________条款变更为____________。
（2）原合同中涉及到的相关附件、补充协议等一并作相应修改。
（3）双方确认的其他需要变更的内容：______________________。
三、变更生效日本变更协议书自双方签字（或盖章）之日起生效，原合同中的相应条款同时作废。
四、履行义务1. 甲乙双方应本着诚实信用的原则，按照变更后的合同履行义务。
2. 双方应互相配合，确保变更后的合同顺利履行。
3. 若因一方原因导致合同无法履行或履行过程中产生纠纷，应承担相应的违约责任。
五、违约责任1. 若因甲方原因导致合同无法履行，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致合同无法履行，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 违约责任的承担方式、损失的计算方法等按照原合同的约定执行。
六、法律适用和争议解决1. 本变更协议书受中华人民共和国法律管辖。
2. 若因本变更协议书引起的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本变更协议书为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本变更协议书未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本变更协议书具有同等法律效力。
合同变更协议书格式6篇
合同变更协议书格式6篇第1篇示例：合同变更协议书甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：鉴于甲、乙双方就（合同名称）签订的合同出现了一些变化，为了明确双方的权利和义务，特订立本变更协议书，并同意共同遵守。
具体内容如下：一、合同变更事项原合同签订时间为（原合同签订时间），合同金额为（原合同金额），合同内容为（原合同内容）。
经双方协商一致，现针对如下事项进行变更：（列举具体需要变更的事项，例如合同金额、服务内容、交付时间等）二、变更理由甲、乙双方就上述事项变更的理由进行说明，例如市场行情的变动、合作需求的调整等。
三、变更的具体操作方式双方商定按照以下方式进行合同的变更：1. 变更后的合同金额为（变更后的合同金额），合同内容变更为（变更后的合同内容）。
2. 变更后的交付时间为（变更后的交付时间）。
3. 其他需要变更的具体操作方式。
四、其他事项在变更后的合同履行过程中，双方还需注意的其他事项。
五、协议生效及解释本变更协议自双方盖章之日起生效，本变更协议的效力范围仅限于上述变更事项。
本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
本变更协议的签订、生效、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日年月日以上就是一份关于合同变更协议书的标准格式范文，如果您需要签订合同变更协议，可以根据具体的情况，修改上述内容，并确保双方在协商一致的情况下签署变更协议。
希望本文可以对您有所帮助。
第2篇示例：合同变更协议书格式一、协议书的标题二、协议书的主体部分甲方（原合同方名称）：根据原合同（合同编号）的约定，经双方协商一致，现就以下事项作出变更：1. 变更原因：（说明变更的原因，可以是双方协商一致、业务发展需要、法律法规变更等）（具体说明需要变更的条款或内容，并进行逐条说明）4. 变更生效日期：（约定变更生效的日期，并且注明变更后的条款自该日期起生效）（约定变更的方式，可以是书面协议、口头确认、电子邮件确认等）（约定变更的有效期限，确保双方能够在变更生效后按新的条款执行合同）甲方单位（盖章）：_________ 乙方单位（盖章）：_________日期：_______________ 日期：______________1. 原合同（复印件）2. 变更后的合同条款（具体变更内容的附件）本协议自双方签字盖章之日起生效。
合同变更协议书
合同变更协议书合同变更协议书「篇一」甲方：乙方：双方本着平等自愿、互惠互利的原则，以合同法和国家有关规定为依据，经过反复协商，对甲方开发的小区工程承建问题，达成一致意见，现签署施工协议书。
一、小区位于五指山公园南门对面，占地面积30361㎡，小区建筑物总面积118959㎡，总投入施工资金约16037.4万元，小区内的全部建筑工程，包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。
二、根据建筑项目的不一样特点，采取了一次包干，预算结算和按实际发生金额计算等不一样的结算方式进行工程结算。
三、甲方在施工前，带给准确的地面、地下、地质等资料，带给全部施工图纸及相关的手续文件。
四、在施工过程中，甲方设工地代表，及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。
五、乙方在施工中，务必做到按图施工，遵守各项操作规程，遵守国家和地方的法律法规。
六、乙方务必保证全部施工项目都到达合格，加强管理，确保施工全过程的安全生产。
七、乙方务必保证工期，按甲方要求及时竣工(由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外)。
八、工程结算要按分项工程不一样特点和单价进行结算(附表中有项目、面积、单价和金额)，表中没列的项目，可根据实际状况另行结算。
全部工程按实际施工面积进行决算。
九、工程款支付：甲方可根据实际状况，用现金和施工材料支付给乙方，顶工程款。
十、协议未尽事宜，双方协商解决，本协议签字生效，双方共同遵守。
甲方：代表：乙方：代表：20XX年5月1日合同变更协议书「篇二」发包人：__________________（以下简称“甲方”）承包人：__________________（以下简称“乙方”）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于______年______月______日签订的______整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包______整治工程的给水工程及______道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：一、工程概况工程名称：______给水管道（原水管道）工程及______改造工程。
合同变更协议书范本通用版6篇
合同变更协议书范本通用版6篇篇1合同变更协议书范本通用版合同变更协议书当事人一：甲方：（委托方）_____________；乙方：（被托方）_____________。
当事人二：甲方：（委托方）_____________；乙方：（被托方）_____________。
鉴于，甲方与乙方于____年____月____日签订了关于_____________的合同，经过双方友好协商，为了使双方能够更好地履行合同，现就合同的相关事项作出如下变更协议：第一条变更内容甲方与乙方原合同中关于_____________的条款将被修改为_____________。
第二条变更原因出于________________的原因，甲方与乙方经过友好协商，一致同意对原合同进行变更。
第三条变更时间本合同变更协议自双方签署之日起生效。
第四条变更效力本合同变更协议系原合同的补充，具有同等效力。
第五条其他事项1. 双方同意在变更后的合同条款下，继续履行原合同中未涉及到的相关事项；2. 本合同变更协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日本合同变更协议经双方签署后生效，具有法律效力。
特此协议。
补充说明：1. 合同变更协议是双方对原合同相关条款的修改和补充，在双方友好协商的基础上达成一致；2. 合同变更协议应明确变更的具体内容、原因、时间以及变更后的效力；3. 双方签署合同变更协议时应注意保留合同文本，将合同变更协议作为原合同的附件保存备查；4. 如出现争议，应依法处理，并可以提供双方签署的合同及变更协议作为证据。
以上是关于合同变更协议书的通用版范本，希望对您有所帮助。
如需详细了解合同变更协议书的相关内容，请咨询专业律师或法律顾问。
篇2合同变更协议书范本通用版甲方：法定代表人（签字）：联系地址：联系电话：乙方：法定代表人（签字）：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，结合双方当事人的实际情况，经协商一致，就原合同内容进行如下变更：一、原合同签订日期：年月日原合同编号：原合同内容：（详细列出原合同的内容）二、变更内容及理由：（说明需要变更的具体内容及变更的理由）三、变更后的合同内容：（详细列出经过变更后的合同内容）四、合同履行方式：经双方协商一致，变更后的合同内容将按以下方式执行：（详细说明变更后的合同履行方式）五、其他事项：（如有其他需要说明的事项，请在此列出）六、本变更协议自双方签字盖章之日起生效，对原合同具有同等法律效力。
合同变更补充协议(精选20篇)
甲方（全称）：乙方（全称）：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际状况，在原合同基础上变更合同条款部分资料，于20______年___月___日特订立以下补充协议。
一、协议资料：1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金，由甲方和乙方的相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣，不足部分乙方补齐，超额部分乙方能够作为下一年度的租金进行抵扣。
2、乙方因广告位的申请事宜在相关*部门所缴费用，甲方外立面南面及西南面广告位所产生的相关费用，由乙方自行承担，西面及西北面广告位由甲方承担。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：（公章）法定**人或委托**人签字：20______年______月______日乙方：（公章）法定**人或委托**人签字：20______年______月______日出租人（甲方）承租人（乙方）甲乙双方经友好协商，对租赁合同，未尽事宜签订补充协议如下：1、乙方承租广州钢铁交易中心座室（自编号：），承租建筑面积*方米（其中首层建筑面积*方米，二层建筑面积*方米，三层建筑面积*方米）租赁期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止；计租期限：从xx年xx月xx日至xx年xx 月xx日止。
2、租赁场地用途为，乙方不得擅自改变租赁场地用途。
在本合同签订后，乙方应依约定自行向有关国家机关办理合法经营手续。
乙方必须在工商行政管理部门批准的经营范围内合法经营。
3、本合同签订五日内，乙方向甲方支付首季度租金及保证金。
保证金不用作支付或抵扣场地租金及其他费用。
本合同终止，乙方已交清场地租金及其他费用，并将租赁场地实际**权交回甲方且租赁场地没有受到损坏的情况下，甲方应将保证金（不计息）退回乙方。
合同变更协议书7篇
[合同变更的三种处理方法]合同变更协议书7篇合同变更协议书篇一甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方于______年___月___日签订了（合同名称）合同（合同号：_________________，下称“原合同”）。
由于__________________原因，甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，对原合同内容作出如下变更，并由双方共同遵守：1、原合同条款：现修改为：__________________________2、原合同条款：现修改为：__________________________3、删除原合同条款：__________________________4、生效及其它5、本协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
除本协议变更的内容外，原合同中的其他条款仍然适用，对双方有约束力。
/6、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式___份，双方各执__―份，具有同等法律效力。
甲方：_______________乙方：____________________年_____月_____日合同变更协议书篇二甲方：乙方：合同付款账号变更协议一、鉴于乙方公司原收款帐户已作注销变更，现经双方协商一致同意，将原合同（《xxxxxxxxx合同》，下称原合同）中第xx条第xx款中约定的款项支付帐号由原帐号：xx-xxx-xxx-xxx-x，开户行：xx-xxx-xxx-x，变更为帐号：xx-xxx-xxx，开户行：xx-xxx-xx，原合同中双方约定的第二期及第三期款项将转入变更后的帐户收取，乙方收到该款项后需确保按原合同约定提供相应收款票据。
二、其它条款仍按原合同执行。
三、本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
附件：乙方原帐号注销银行证明文件甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：合同变更协议书篇三本协议由公司（以下称为许可方）（以下称为被许可方）于年月日签订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同变更协议范本甲、乙双方于2005年7月15日订立####合同。
双方就该合同有关事宜(或特定事宜)经共同协商，达成合同变更协议条款如下：
1、新的合同内容
2、......
3、......
4、原合同第4.1;4.2废止。
5、双方当事人签字或盖章时本变更合同协议生效，双方依变更后的合同履行。
甲方：乙方：
年月日
合同权利转让协议
甲方：，身份证号：
地址：
乙方：，身份证号：
地址：
鉴于：甲、乙双方于2006年1月27日与广州xxx 房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)签订《商品房买卖合同》(以下简称《合同》)，甲乙双方共同向开发商购买“广州市番禺区苑30座102房产(以下简称102号房产)”;甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务;该102号房产已由乙方实际占有;双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。
现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。
经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。
一、转让标的
甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利(包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权)转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。
二、转让价款及支付方式
双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整(￥350,000.00元整)。
乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。
乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户，视为已经支付：户名：账号：开户行：。
三、各方的承诺与保证
1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性，甲方对该合同权利具有完全的处分权。
2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。
3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，根据乙方的要求，配合乙方到公证处，在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字，并配合乙方申请公证。
4、自本协议生效之日起，102号房产所产生的孳息由乙方享有，其全部风险也由乙方承担;甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后，《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使，全部合同风险也由乙方承担。
5、乙方承诺，本协议生效后，乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。
四、有下列情形之一者，本协议终止：
1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务;
2、双方就解除本协议另行达成书面条款;
3、由于不可抗力导致本协议无法履行。
五、违约责任
本协议生效后，各方均应恪守，任何一方违约，应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。
六、争议解决及其他
1、因履行本协议而产生的争议，双方应协商解决;协商不能达成一致的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
2、本协议一式三份，双方各执一份，甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。
3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效;由双方于2008年月日签订于市区。
甲方(签名)：
乙方(签名)：。