输变电工程施工合同(简版)
输变电工程施工承包(合同)
输变电工程施工承包合同1. 合同背景输变电工程施工承包合同是指在电力工程项目中，承包商负责执行输变电工程的施工任务，并按照合同约定的要求完成工程。
2. 合同双方本合同由双方签署：甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称]3. 工程范围本合同的工程范围包括但不限于内容：输变电设备及配套设备的安装与调试输变电线路的布设与接地用户用电接入工程其他与输变电工程相关的施工任务4. 工程价格与支付方式4.1 工程价格根据工程范围及图纸设计，工程价格为[工程价格]。
4.2 支付方式支付方式分为如下几个阶段：预付款：合同签订后[预付款比例]%的工程款项在[预付款时间]前支付给乙方。
进度款：工程进度按照比例进行支付：完工进度达到[进度1]时，支付工程款项总额的[进度1款比例]%；完工进度达到[进度2]时，支付工程款项总额的[进度2款比例]%；… 尾款：工程完工并经甲方验收合格后，支付工程全部尾款。
5. 工程周期工程周期从合同生效日期开始计算，预计工期为[工期]个工作日。
6. 质量保证6.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照设计要求和行业标准进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准。
6.2 乙方负责提供工程所需的材料、设备等，并保证其质量符合合同约定和相关标准。
7. 知识产权7.1 在工程施工过程中，如涉及到乙方的专利或其他知识产权，甲方需与乙方协商解决相关的使用问题，并支付相应的使用费用。
7.2 工程完成后，工程的所有知识产权归甲方所有。
8. 保密条款双方同意对于在合同履行过程中所获悉的对方的商业信息及机密资料进行保密，并不得向任何第三方披露或使用。
9. 违约责任任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
10. 合同解除10.1 双方协商一致，可以解除本合同。
10.2 一方违反合同约定，未在经过催告后[催告期限]内改正的，对方有权解除本合同。
11. 法律适用与争议解决本合同的解释与争议解决适用法律。
110kV输变电工程施工合同
110kV 输变电线路工程施工合同发包人：承包人：签订时间：签定地点：第一部分：合同书本合同书由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：（a）合同书；（b）中标通知书；（c）标价工程量表（d）合同专用条件；（e）合同通用条件；（f）招标文件和投标文件；（g）技术规范的组成文件；（1）包括在合同文件中的书面技术规范；（2）参考资料中包括的技术规范；（h）图纸的合成资料；（1）标明的尺寸；（2）文字注释；（3）图解显示；（i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；（2）满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格；（3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；（4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
输变电工程施工合同(1)
××—×××35kV线路换线改造工程施工合同合同编号：工程名称：××—×××35kV线路换线改造工程发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××签订日期：××××年××月××日签订地点：×××××××目录第一部分合同协议书 (1)第二部分合同通用条款 (4)第1条一般约定 (4)第2条发包人义务 (8)第3条监理人 (9)第4条承包人 (11)第5条材料和工程设备 (17)第6条施工设备和临时设施 (19)第7条施工场地与交通运输 (19)第8条测量放线 (21)第9条安全文明施工、保卫和环境保护 (21)第10条进度计划 (24)第11条开工和竣工 (25)第12条暂停施工 (27)第13条工程质量 (28)第14条试验和检验 (30)第15条变更 (31)第16条合同价格及其调整 (34)第17条计量与支付 (35)第18条竣工验收 (39)第19条缺陷责任与保修责任 (42)第20条保险 (44)第21条不可抗力 (45)第22条违约 (46)第23条索赔 (48)第24条争议的解决 (49)第25条通知 (49)第26条税收 (49)第27条保密 (50)第28条出版与广告 (50)第29条合同生效 (50)第30条份数 (50)第三部分合同专用条款 (51)××—××××35kV线路换线改造工程施工合同第一部分合同协议书发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××鉴于发包人拟委托承包人承担××—×××35kV线路换线改造工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
35kv输变电工程合同范本
35kv输变电工程合同范本甲方（业主）： [甲方全称]地址： [甲方地址]乙方（承包商）： [乙方全称]地址： [乙方地址]鉴于条款：甲方希望委托乙方进行 [项目名称] 的35kV 输变电工程的施工工作，乙方具有相应的资质和能力，愿意承接该工程。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承接甲方 [项目名称] 的35kV 输变电工程施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[项目名称] 35kV 输变电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于输电线路架设、变电站建设、相关电气设备安装调试等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
第二条工程期限1. 开工日期：[开工日期]。
2. 竣工日期：[竣工日期]。
3. 总工期：[总工期]。
第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2. 乙方应确保工程质量，达到甲方验收标准。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价：[合同总价]。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、最终验收款等]。
第五条甲方责任1. 提供施工所需的场地、通道等。
2. 按合同约定支付工程款项。
第六条乙方责任1. 按照合同约定的工程内容、质量和工期完成施工。
2. 遵守甲方施工现场的管理规定。
第七条安全与环保1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，保护施工现场及周边环境。
第八条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后 [时间] 内组织验收。
第九条违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体内容按照合同相关条款执行。
第十条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
输变电工程施工合同 (3)
输变电工程施工合同 (3)1. 引言2. 合同概述本合同是根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规，并参考国家有关规定及标准制定的。
甲方是输变电工程的需求方，乙方是输变电工程的施工方。
3. 工程内容甲方委托乙方进行输变电工程施工，工程内容包括但不限于：•输电线路的架设和敷设；•变电站的设计、建设和调试；•输变电设备的采购、安装和调试；•相关设施的建设和配套工程；•工程验收测试及相关报告的提交。
4. 技术要求甲方要求乙方严格按照国家相关技术标准和规范要求进行施工，确保工程质量和安全。
乙方应提供符合要求的技术方案，甲方进行审核并达成一致后，施工方可实施。
若有必要，乙方应配备相应的专业技术人员和设备。
5. 进度与质量控制乙方应制定详细的工程计划，包括施工进度计划、质量控制计划等，并按照计划进行施工。
乙方应配备足够的施工人员和相关设备，保证工程按时完工，并保证工程质量符合合同约定的标准。
6. 费用与支付方式本工程的费用由甲方支付给乙方。
双方应按照约定的支付方式和支付时间进行交付。
甲方有权对乙方提交的工程进度和质量进行审核，审核合格后方可进行到款。
如有违约情况，受违约方应按照约定支付违约金。
7. 变更与索赔在施工过程中，若因不可抗力或甲方提出合理的变更要求，导致工程内容、范围或工程价格发生变化的，应当及时与甲方协商解决。
甲方对变更或索赔提出的合理要求，乙方应予以配合并及时处理。
8. 保修与维护乙方按照国家有关规定提供工程保修期，在保修期内对因乙方施工引起的故障进行无偿维修。
保修期截至后，乙方可根据约定提供收费维护服务，维护期限由双方协商确定。
9. 合同解除10. 争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他条款•本合同自双方代表签字之日起生效，并持续有效至工程完工验收合格并结清费用为止。
•本合同的任何修改或补充应经双方签字确认后生效。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同1. 引言本文档为一份简化版的输变电工程施工合同范本，旨在为相关参与方提供参考。
本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方共同订立，双方应遵守合同内容及约定。
2. 合同背景2.1 甲方是一家电力公司，拥有一座输变电工程项目。
2.2 乙方是一家工程施工公司，具备输变电工程施工及相关经验。
3. 项目描述3.1 甲方委托乙方进行输变电工程施工项目。
3.2 项目包括但不限于以下内容： - 设备安装及调试 - 调度与保护系统配置与调试 - 施工图纸编制及审核 - 施工及现场监理4. 总价款及支付方式4.1 总价款为人民币XXX元。
4.2 甲方应于工程开工后20个工作日内支付工程款项的XX%作为预付款。
4.3 工程验收合格后，甲方应于XX个工作日内支付剩余款项。
5. 工期5.1 工期为XX天/月。
5.2 工期自合同正式生效之日起计算。
6. 材料供应6.1 乙方负责采购及提供施工所需材料。
6.2 材料质量应符合国家及地方标准的要求。
7. 质量保证7.1 乙方应保证施工质量符合国家及地方相关标准。
7.2 甲方有权对乙方施工过程及成果进行检查及验收，如不符合要求，乙方应及时进行整改。
8. 保险责任8.1 施工期间，乙方应负责为工程人员购买意外伤害保险。
8.2 工程竣工后，甲方应负责为设备、建筑及施工财物购买相应保险。
9. 合同变更9.1 双方如需变更合同内容，应在书面形式下达成一致。
9.2 变更后的合同内容应经双方签字确认并做出相应调整。
10. 违约责任10.1 若甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，按未支付金额计收违约金。
10.2 若乙方未按合同约定进行施工，应承担违约责任，按损失金额计收违约金。
11. 争议解决11.1 双方如发生争议，应友好协商解决。
11.2 若协商不成，双方可通过仲裁或诉讼途径解决争议。
12. 合同解除12.1 若甲方或乙方违反合同约定且经通知后未能改正，对方有权提前解除合同。
输电线路工程合同范本
输电线路工程合同范本合同范本：输电线路工程合同甲方：（甲方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：联系人：联系电话：一、项目指引1.1 项目概述本合同以甲乙双方自愿的原则，根据双方协商一致，就输电线路工程项目的设计、施工及验收等各项事宜，达成以下合作协议。
1.2 项目目标甲方委托乙方负责输电线路工程的设计、施工及附属设备的安装等工作，确保工程质量、安全、进度与成本的达成。
二、工程内容2.1 工程范围根据甲方提供的需求和要求，乙方负责以下工程内容的设计、施工和验收：（详细描述相关工程的范围，例如：输电塔的设计、钢管塔的搭建、导线的安装等）2.2 工程进度根据甲方的要求，乙方将按照以下工程进度完成相关工作：（具体描述各项工作的开始时间、预计完成时间及里程碑节点）三、技术标准与质量要求3.1 技术标准乙方承诺按照国家相关技术标准及甲方提供的要求进行设计、施工，并确保工程符合以下技术指标：（列举具体的技术标准，例如输电线路的耐电压、抗风荷载等要求）3.2 质量要求乙方将严格执行甲方制定的质量管理体系，保证工程质量稳定可靠，并接受甲方的质量监督与检验。
四、工程费用与支付方式4.1 工程费用根据工程范围和工程进度，工程费用总额为（金额）人民币。
乙方应按照以下支付方式收取费用：（具体描述费用的构成和支付方式，例如分期支付、工作节点支付等）4.2 变更费用如甲方要求对工程进行任何变更，所导致的额外费用应由甲方承担，并与乙方进行协商确认后支付。
五、保证金与违约责任5.1 保证金甲方应在本合同签订时向乙方支付保证金（保证金金额）。
乙方在工程的合理保护及按时完工后，应无息退还保证金给甲方。
5.2 违约责任任何一方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、验收与交付6.1 验收标准工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准应符合国家相关法律法规和技术标准，具体验收标准由双方协商确定。
输变电工程施工合同
输变电工程施工合同合同编号（发包人）：合同编号（承包人）：工程名称：发包人：承包人：签订日期：签订地点：第一部分合同协议书发包人：***承包人：***鉴于发包人拟委托承包人承担***工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称：***2. 工程地点：***3. 工程规模：***二、工程承包范围本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于：***三、合同工期1. 计划开工日期：**年*月**日。
2. 计划竣工日期：**年**月**日，最终以停电时间为准。
计划工期总日历天数：***天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。
四、工程建设目标1. 工程质量要求：1.1 质量总体要求严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。
输变电工程“标准工艺”应用率为100%；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
1.2 专项目标要求220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。
安全目标：严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：（1）不发生六级及以上人身事件；（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；（4）不发生火灾事故；（5）不发生环境污染事件；（6）不发生负主要责任的一般交通事故；（7）不发生基建信息安全事件；（8）不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
输变电工程施工合同（简版）合同编号（发包人）：合同编号（承包人）：工程名称：发包人：承包人：签订日期：签订地点：目录1. 工程概况 (1)2. 工程质量 (1)3. 工期 (2)4. 设计文件 (2)5. 工程价款 (2)6. 结算方式 (4)7. 支付方式 (4)8. 材料设备供应 (5)9. 双方派驻本工程项目的代表 (6)10. 双方权利 (6)11. 双方义务 (7)12. 工程验收和保修 (9)13. 知识产权 (11)14. 保密义务 (12)15. 合同变更和解除 (12)16. 违约责任 (13)17. 索赔 (15)18. 不可抗力 (15)19. 争议解决方式 (16)20. 适用法律 (16)21. 合同的生效 (17)22. 其他事项 (17)23. 特别约定 (17)输变电工程施工合同发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程（以下简称“工程”）施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1. 工程概况1.1 工程名称：。
1.2 工程编号（或工程账号）：。
1.3 工程地点：。
1.4 承包方式：本合同按以下第种方式承包：（1）施工总承包；（2）施工专业承包；（3）其他：。
1.5 工程范围：。
具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。
2. 工程质量2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到公司优质工程标准。
工程“标准工艺”应用率≥95%；工程“零缺陷”投运；工程使用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。
经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。
3. 工期3.1 计划总工期：日（为日历工期，包括法定节假日）。
3.2 计划开工日期：年月日，实际开工日期以发包人书面通知的开工日期为准。
3.3 计划竣工日期：年月日，实际竣工日期以工程竣工验收相关证书或验收报告中写明的日期为准。
3.4 发生以下情况的，工期顺延，承包人不承担责任：3.4.1 发包人书面同意工期顺延的，由于承包人违约行为或原因除外；3.4.2 不可抗力、政府行为等原因造成停工的。
3.5 工期提前：发包人要求工程或其中一部分提前竣工时，承包人应按此要求提前竣工。
双方协商由此增加的费用。
4. 设计文件设计图纸及技术文件按以下第种方式提供：（1）由发包人于开工日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件；（2）由承包人于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送发包人审批，发包人应于日内审批完毕并交还承包人；（3）由发包人委托的专业设计公司于开工日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
5. 工程价款5.1 工程价款按以下第种方式确定：（1）固定总价承包本项目工程固定总价为人民币（大写）______________（¥____ ______）（含税），其中不含税价________元，增值税税率______，增值税税额________元。
上述总价中安全文明施工费：人民币（大写）__________________（¥___________）（含税），其中不含税价___ _______元，增值税税率______，增值税税额______元。
若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。
（2）固定综合单价承包本项目工程签约合同总价暂定为人民币（大写）_____________ （¥______________）（含税），其中不含税价_________元，增值税税率_____，增值税税额______元。
上诉总价中安全文明施工费：人民币（大写）______________ （¥_____________）（含税），其中不含税价______________元，增值税税率_____，增值税税额______ _______元。
具体详见附件1《价格表》，最终以竣工图工程量和综合单价计算合同结算价格。
若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。
（3）其他：，其中安全文明施工费：。
5.2 本条第5.1款工程价款选择固定总价承包或固定综合单价承包方式的，除双方另有约定外，本项目工程固定总价或综合单价在合同有效期间保持不变，不因市场变化因素、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。
5.3 双方确定工程总价/工程暂定总价（以下简称“签约合同价”）中已充分考虑且包括了但不限于以下费用，合同另有约定时除外：5.3.1 承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）；5.3.2 设备材料的二次倒运发生的费用；5.3.3 承包人采购的材料、设备的涨价费用；5.3.4 发包人采购的材料、设备的卸车及保管费；5.3.5 其他：。
6. 结算方式6.1 工程结算原则6.1.1 若承包人在工程变更或工程量增加事项发生后未向发包人书面呈报工程价款增加的签证单，则视为承包人放弃该项增加的工程价款，发包人无须将此项作为工程价款计算的依据。
6.1.2 承包人未经发包人同意超出设计图自行增加的工程量和因承包人原因返工增加的工程量不予计量。
6.1.3 其他：。
6.2 工程竣工工程款结算6.2.1 根据本合同第5条约定，工程价款选择非按固定总价承包方式的，最终工程竣工结算价款由承包人根据设计施工图纸，设计变更、现场签证等编制施工结算书，经由发包人审核作为工程款结算依据。
6.2.2 承包人同意发包人有权委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。
但是，若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款。
7. 支付方式7.1 工程款按以下第种方式支付：（1）一次性支付合同价格 %，支付时间：；（2）分期支付：A 预付款支付签约合同价的 %，预付款中已包含安全文明施工措施费；支付时间：；B 进度款支付达到签约合同价的 %，支付时间：；C 结算款支付达到工程结算价的 %，工程竣工验收合格、结算审核完成后日内支付。
7.2 发包人按工程结算价总额3%的比例预留工程质量保证金。
工程质量保证金是用以保证承包人在保修期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，待工程保修期到期后结算，保修期内如有返修，发生费用在质量保证金内扣除。
保修期满后的月内，发包人将剩余质量保证金（如有）无息支付给承包人。
经发包人同意，承包人可提交等额银行保函作为质量保证金，银行保函有效期不得短于保修期。
7.3 发包人向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提交发包人所在地税务部门认可的正规等额发票，否则发包人有权暂缓支付工程款，但承包人仍应按照本合同约定履行义务。
8. 材料设备供应8.1 本工程由发包人供应主要材料设备的（发包人供应主要材料设备清单详见附件2），发包人应在材料和工程设备到货前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。
承包人对发包人供应的材料和工程设备没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。
验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
8.2 除发包人供应的材料和工程设备外，本工程所需其他材料和工程设备均由承包人提供。
承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。
承包人应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换并承担费用。
8.3 若发包人发现承包人采购的材料和工程设备与合同约定的施工标准不符，有权要求承包人重新提供，所拖延工期及因此增加费用承包人自行负责。
8.4 其他：。
9. 双方派驻本工程项目的代表9.1 发包人派驻本工程项目的代表为。
9.2 承包人派驻本工程项目的代表为。
9.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
9.4 发包人项目代表在授权范围内向承包人项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，承包人项目代表应予执行。
9.5 本工程项目发包人委托公司依法对工程施工实施监理。
监理工程师：。
10. 双方权利10.1 发包人权利10.1.1 根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前日书面通知承包人；调换后代表的权责不变。
10.1.2 审批承包人编制的施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。
发包人的批准，并不减轻或者免除承包人按合同约定应承担的义务与责任。
10.1.3 对工程安全质量管理、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收，检查工程安全管理工作。
10.1.4 督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标，不发生有损发包人形象和声誉的有责行风事件和媒体曝光事件。
承包人在工程建设中存在违反有关安全规程、制度、要求时，发包人、监理人有权制止直至停止承包人的工作，并按照安全协议有关条款进行评价考核。
10.1.5 其他：。
10.2 承包人权利10.2.1 在征得发包人同意后，根据工程需要调换派驻本工程施工场地的代表，调换后代表的权责不变。
10.2.2 按合同约定取得工程价款。
11. 双方义务11.1 发包人义务11.1.1 负责工程项目的资金筹集，办理应由发包人负责的相关证件、批件。
11.1.2 按约定向承包人支付工程款。
11.1.3 协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
11.1.4 组织图纸会审和技术交底工作。
11.1.5 提供应由发包人负责提供的有关技术资料。
11.1.6 协调施工场地进行交叉作业的发包人发包的各专业施工单位间的关系。
11.1.7 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
11.1.8 及时组织竣工验收。
11.2 承包人义务11.2.1 制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。
11.2.2 办理法律规定的有关施工证件和批件。
11.2.3 按照合同约定进行施工、按时竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保施工组织措施中所承诺的人力、机具及合理项目管理的实现。
11.2.4 采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。