总承包工程合同范本-下浮率
下浮率合同范本
下浮率合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟将[项目名称]交由乙方承包施工，双方经友好协商，就工程价款下浮率等相关事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[具体项目内容]二、合同价款及下浮率1. 双方确认，本项目的预算总价为人民币[预算总价金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 经协商，乙方同意在预算总价的基础上给予甲方一定的下浮率，下浮率为[具体下浮率数值]%。
3. 本项目的最终合同价款为预算总价乘以（1 下浮率），即人民币[最终合同价款金额]元（大写：[大写金额]）。
三、付款方式1. 合同签订后[具体时间]个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的[预付款比例]%作为预付款；2. 工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付合同价款的[进度款比例]%；3. 工程竣工验收合格后[具体时间]个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的[验收款比例]%；4. 剩余合同价款的[质保金比例]%作为质量保证金，在质保期届满后[具体时间]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工期1. 本项目的工期为自合同签订之日起[工期天数]个日历天。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天向甲方支付合同价款的[违约金比例]%作为违约金。
五、质量标准1. 本项目的质量标准为[具体质量标准]。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后[具体时间]个工作日内组织验收。
合同范本下浮率
合同范本下浮率
本合同范本下浮率仅为参考，具体下浮比例可根据实际情况进行协商和调整。
一、定义与解释
1. 下浮率：指合同约定的价格在基础价格上的折扣比例。
2. 基础价格：指合同中约定的货物或服务的原始价格。
二、下浮率的适用范围
[具体说明下浮率适用的业务或项目]
三、下浮率的计算方式
下浮率的计算方式如下：
[详细说明下浮率的计算方法，例如固定百分比或根据特定条件进行计算]
四、下浮率的调整
1. [具体说明调整下浮率的条件，如市场变化、成本变动等]
2. 双方协商一致：经双方书面同意，可对下浮率进行调整。
五、其他条款
除上述下浮率相关条款外，本合同范本的其他条款仍然有效。
双方应遵守合同的其他规定，并承担相应的权利和义务。
六、合同的生效与变更
本合同范本自双方签字（或盖章）之日起生效。
如需变更合同，应经双方书面协商一致，并签署相关的变更协议。
七、争议解决
如双方在本合同范本下浮率的解释或应用方面发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交[仲裁机构]仲裁。
工程合同下浮比例
工程合同下浮比例
工程合同下浮比例条款
第一条下浮比例的定义
在本合同中，“下浮比例”指的是乙方（承包方）根据甲方（发包方）提供的工程量清单及招标控制价，所报出的工程总价相对于招标控制价的降低百分比。
第二条下浮比例的确定
1. 乙方应根据招标文件的要求和工程实际情况，提出具有竞争力的下浮比例。
2. 下浮比例应在投标书中明确列出，并随投标书一同提交给甲方。
3. 下浮比例一旦确定，除非双方另有书面协议，否则不得随意更改。
第三条下浮比例的计算
下浮比例的计算公式为：下浮比例（%）=（招标控制价 - 投标总价）/ 招标控制价 × 100%。
第四条下浮比例的适用范围
1. 下浮比例适用于本合同规定的全部工程内容。
2. 下浮比例应体现在合同总价中，不单独对部分工程内容进行调整。
第五条下浮比例的调整
如遇下列情况，双方可协商调整下浮比例：
1. 法律法规或政策变化导致成本显著变动；
2. 工程量增减超过合同约定的范围；
3. 不可抗力因素影响工程成本。
第六条下浮比例与结算
1. 最终结算时，乙方应提供完整的工程完成证明及相关费用明细。
2. 甲方根据实际完成的工程量和合同下浮比例进行最终结算。
3. 若实际工程量与投标时预计工程量有差异，下浮比例应相应调整。
第七条违约责任
1. 若乙方未能按照下浮比例履行合同，应按合同约定承担违约责任。
2. 若甲方未按合同规定支付工程款，应承担相应的违约责任。
第八条其他事项
本合同下浮比例条款如有未尽事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。
结语。
工程合同下浮率什么意思
工程合同下浮率什么意思下浮率通常是指在招投标过程中，投标方为了获得中标机会，在满足基本报价要求的基础上，提出的相对于招标控制价的一定比例的降价。
这个比例就是下浮率。
下浮率的设定是投标策略的一部分，它能够体现出投标方的价格竞争力。
同时，下浮率也与最终的工程结算价格密切相关，因为它将直接影响到合同的实际执行金额。
在实际操作中，下浮率的确定需要考虑到多方面的因素，包括市场行情、材料成本、劳动力费用、企业的利润空间等。
一个合理的下浮率既要保证企业不至于因价格过低而造成亏损，也要确保在激烈的市场竞争中具有一定的优势。
下面提供一个简化的工程合同下浮率范本，供读者参考：工程合同甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方就__________工程项目的施工达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况（此处填写工程名称、地点、规模、标准等基本信息）二、合同金额1. 招标控制价为：人民币________元。
2. 乙方根据市场情况及自身成本核算，自愿提出下浮率为：_____%。
3. 最终合同金额为：招标控制价×（1-下浮率）。
三、支付方式（此处约定预付款、进度款、结算款等支付细节）四、工期要求（此处明确开工日期、竣工日期及相关违约责任）五、质量保证（此处规定工程质量标准及验收标准）六、变更与索赔（此处说明工程变更的程序、索赔的条件等）七、违约责任（此处约定双方违约时的责任及处理方式）八、争议解决（此处约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）九、其他条款（此处根据具体情况添加特别约定）十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
工程合同中下浮率
工程合同中下浮率我们要清楚下浮率的定义和计算方式。
在工程招标过程中，招标方会设定一个招标控制价，而投标方则根据自己的成本预算和市场竞争状况给出一个投标价。
下浮率即是投标价低于招标控制价的幅度，计算公式为：（招标控制价-中标价）/招标控制价×100%。
在工程合同中，下浮率的约定应该明确且合理。
一方面，下浮率不宜过高，以免造成低价恶性竞争，影响工程质量和安全；另一方面，合理的下浮率可以激励投标方优化设计方案和施工方法，降低成本。
因此，合同中应规定一个下浮率的上限和下限，以限制过度竞争和确保基本利润空间。
我们来看一个具体的工程合同下浮率范本：【工程合同下浮率条款】第一条下浮率定义本合同所指的下浮率为经评审的合理低价与招标控制价之间的差额占招标控制价的百分比。
第二条下浮率计算下浮率的计算公式为：[（招标控制价 - 经评审的合理低价）/招标控制价] × 100%。
第三条下浮率范围1. 本工程的下浮率不得超过____%，以确保工程质量和施工安全。
2. 下浮率的最低限度为____%，以保证承包人有足够的利润空间进行正常运营。
第四条下浮率调整如遇市场波动或政策变化等不可抗力因素，双方可协商调整下浮率，但调整幅度不得超过合同规定的上下限。
第五条违约责任违反下浮率约定的，违约方需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失。
第六条争议解决因下浮率问题引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
通过上述范本，我们可以看到，一个合理的工程合同下浮率条款应当包含下浮率的定义、计算方式、范围限定、调整机制、违约责任以及争议解决等关键内容。
这样的条款设置既保证了项目的竞争性，又避免了不合理的低价竞标，确保了工程质量和双方的合法权益。
下浮率结算合同范本
下浮率结算合同范本合同编号：_______甲方（卖方）：_______乙方（买方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就下浮率结算事宜，达成如下协议：一、合同标的1.1 甲方同意按照本合同约定的下浮率向乙方供应商品/服务，乙方同意按照本合同约定的下浮率购买甲方提供的商品/服务。
二、下浮率2.1 本合同项下的下浮率为_______（%）。
2.2 甲方应按照本合同约定的下浮率向乙方开具发票，并按照发票金额进行结算。
2.3 在本合同有效期内，如遇国家政策调整或市场价格变动，甲乙双方协商一致后，可对下浮率进行调整。
三、结算方式3.1 乙方应在收到甲方开具的发票后_______日内支付货款。
3.2 乙方支付货款的方式为_______（如：银行转账、现金等）。
3.3 甲方收到货款后，应向乙方出具收款凭证。
四、交货及验收4.1 甲方应按照本合同约定的时间、地点将商品/服务交付给乙方。
4.2 乙方应在收到商品/服务后及时进行验收，如无异议，应在验收合格后_______日内向甲方支付货款。
五、售后服务5.1 甲方应按照国家有关法律法规及行业惯例，对所提供的商品/服务承担售后服务责任。
5.2 乙方在使用商品/服务过程中如遇到问题，应及时与甲方联系，甲方应在接到乙方通知后_______小时内予以响应。
六、违约责任6.1 甲方违反本合同约定，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。
6.2 乙方违反本合同约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。
七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
总承包工程合同下浮率
总承包工程合同下浮率总承包工程合同是建筑业中非常常见的一种合同形式，它的特点是由总包方承担整个工程的施工和管理，并向业主一次性提供完整的竣工工程。
作为一种综合性合同，总承包合同中往往会涉及到全过程的设计、采购、建设和管理等多个环节。
在实际操作中，很多业主在与总包商签订总承包合同的时候，会在契约中加入下浮率条款，以期望在整个工程过程中获得一定程度的减少工程造价的效果。
本文将详细介绍总承包工程合同下浮率的相关内容。
什么是下浮率？在总承包工程中，下浮率是指业主与总包商就工程契约规定的原价进行协商，双方协议以该设计造价为基础进行下浮，通常在费用总价中予以反映。
下浮率可由业主根据工程实际情况在合同条款中进行规定，以达到减少项目造价的目的。
下浮率的计算方式下浮率是按照合同价值计算的，在建筑行业中，通常使用的计算公式为：下浮费用 = 合同价款× 下浮率其中，下浮费用是指通过下浮率所减少的工程造价；合同价款是指总承包合同中所规定的价款；下浮率则是业主与总包商根据实际情况所协商并确定的一个比率。
在合同中，下浮率也可以以金钱形式进行规定，但通常还是以百分比形式表达。
举例来说，如果业主与总包商在合同中规定的原价为1000万元，而下浮率为10%。
那么，最终的造价为原价减少10%，即为：1000 × 0.9 = 900万元。
所以，此时的下浮费用为：1000 - 900 = 100万元。
这样就只需支付900万元的工程费用，总费用想必所减少的100万元。
下浮率的能力界限下浮率不是越大越好，在实际操作中，业主与总包商需要谨慎考虑下浮率。
如果下浮率过高，可能会对工程质量造成影响，甚至会出现降低施工标准和减少施工过程的材料等质量问题，最终导致工程质量问题和安全隐患。
因此，业主和总包商在进行下浮率协商的过程中，需要根据实际工程情况和风险预算进行谨慎考虑，以确保工程的可持续安全和稳定性。
上述我们介绍了下浮率的基本概念、计算方式以及其主要的能力界限。
下浮率分包合同
下浮率分包合同合同编号：[具体编号]甲方（总承包商）：[甲方公司名称]乙方（分包商）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次工程下浮率分包事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方总承包某工程项目，现根据工程实际需要，经与乙方充分协商，决定就部分工程内容进行分包。
本合同旨在明确双方权益，规范双方行为，确保工程顺利进行。
二、分包工程概况（此处详细描述分包的工程名称、地点、范围、内容等）三、合同价格及下浮率1. 合同总价为：[大写金额]元人民币（￥[金额]元）。
2. 下浮率：双方约定本次分包工程价格下浮率为XX%。
下浮率计算方式按照合同条款执行。
3. 付款方式：详细约定支付方式、时间节点等。
四、工期及质量要求1. 工程开工日期、竣工日期等具体工期要求。
2. 工程质量标准，应达到国家相关标准及合同约定的质量标准。
五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1. 甲方负责提供施工图纸、技术交底等必要资料。
2. 甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保工程顺利进行。
（二）乙方责任与义务：1. 乙方应按照合同约定完成分包工程，确保工程质量。
2. 乙方应遵守施工现场管理规定，确保安全生产。
3. 乙方应按时提交工程资料，配合甲方完成竣工验收工作。
六、合同变更与解除1. 合同变更：任何合同内容的变更，须经双方协商一致，书面签订变更协议。
2. 合同解除：双方可约定解除合同的条件及程序。
七、违约责任及赔偿1. 任何一方未能履行合同约定的义务，均应承担违约责任。
2. 违约赔偿：违约方应按照合同总价的一定比例向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。
具体比例根据违约情况约定。
八、争议解决本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项（此处可根据实际情况约定其他条款）十、附则1. 本合同一式XX份，甲、乙双方各执XX份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同合同编号：****( HT )工程名称：总承包工程发包人：承包人：签订日期：年月日目录第一部分协议书 (4)第一条工程概况 (4)第二条工程承包范围 (4)一、承包范围： (4)二、承包形式：包工包料 (4)三、承包工作内容及说明 (4)四、专业分包工程 (5)五、独立分包工程 (5)第三条合同工期 (6)第四条质量标准 (6)第五条合同价款 (6)第六条组成合同的文件及解释顺序 (6)第七条词语含义 (7)第八条承包人质保承诺 (7)第九条发包人支付承诺 (7)第十条合同生效 (7)第十一条合同份数 (7)第二部分通用条款 (9)第三部分专用条款 (10)一、词语定义及合同文件 (10)3. 语言文字和适用法律、标准及规范 (10)4. 图纸 (11)二、双方一般权力和义务 (11)5. 工程师 (11)7. 项目经理 (12)8. 发包人工作 (13)9. 承包人工作 ............................................................................ 1 4三、施工组织设计和工期 (20)10. 进度计划 (20)11. 开工及延期开工 (20)12. 暂停施工 (20)13. 工期延误 (21)四、质量与验收 (21)15.工程质量 (21)17.隐蔽工程和中间验收 (23)19. 工程试车 (23)五、安全施工 (23)20. 安全施工与检查 (23)21. 安全防护 (23)六、合同价款与支付 (24)23. 合同价款及调整 (24)24. 工程预付款 (26)25. 工程量确认 (26)26. 工程款（进度款）支付 (26)七、材料设备供应 (28)27. 发包人供应 (28)28. 承包人采购材料设备 (28)八、工程变更 (31)29. 工程设计变更 (31)30. 其它变更 (32)31. 确定变更价款 (32)九、竣工验收与结算 (33)32. 竣工验收 (33)33. 竣工结算 (33)十、违约、索赔和争议 (34)35. 违约 (34)36. 索赔 (37)37. 争议 (37)十^一、其他 (37)38. 工程分包 (37)39. 不可抗力 (38)40. 保险 (39)41. 担保 (39)44.合同解除 (39)47. 补充条款 (40)48. 本合同附件 (43)第四部分合同附件 (44)附件1:工程造价及取费程序表 (45)附件2:发包人供应材料设备一览表 (48)附件3:发包人指定材料设备厂家和品牌一览表 (49)附件4:房屋建筑工程质量保修书 (49)附件5:廉洁协议 (52)附件7:文明施工责任协议书 (55)附件8:治安、防火责任协议书 (57)附件9:工程规范及技术说明 (59)附件10 :中标通知书 (60)附件11:施工现场处罚条例附件12:《投标函＞第一部分协议书甲方（全（以下简称“发包人”）称）：乙方（全称）：（以下简称“承包人”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况工程名称：工程地点：工程概况：（包括占地面积、建筑面积、单体数量、层数、层高、结构形式等）实际建筑面积以发包人最终施工图纸为准。
施工现场条件及周边环境：承包人已了解本工程之工地位置、邻近建筑物情况、土质、通路、储存空间、起卸限制、已完成工程以及足以影响履行合同的相关施工条件和其它任何情况。
资金来源：自筹资金。
第二条工程承包范围一、承包范围：包括建筑、结构、给排水及电气工程施工，包括但不限于发包人所发施工图纸、招标文件等资料规定的全部内容。
二、承包方式：包工包料三、承包工作内容及说明具体包括但不限于以下内容：1、土建工程：地基及基础工程：主体结构：装饰装修工程：④屋面工程：2、安装工程:室内给排水安装工程：室内电气安装工程：强电部分：弱电部分：3、预埋:4、其他:在施工过程中如果承包人的施工进度不能满足合同约定及现场要求，发包人有权委托有资质的第三方来完成此部分工作，产生的相关费用由承包人承担，费用按发包人与第三方的结算值另加30灿算（此结算值无需承包人同意），直接从承包方人的工程款中扣除。
承包人不得因此提出任何索赔。
承包人对于本合同的承包范围有任何疑问，应在合同签订前与发包人进行充分沟通，一旦签署本合同则视为承包人已对本合同承包范围有了充分明晰的了解，在承包范围的认定上，以发包人的意见为准并与发包人的意见完全一致。
四、专业分包工程指在施工承包工程中某些专业工程或专项工程由发包人确定具有相应资质的施工单位，并与分包人签订《分包施工合同》。
分包人按该分包工程合同价款的1.5 %作为总承包服务管理配合费，由分包人直接支付给承包人，承包人承担总承包管理责任，发包人将不另行支付承包人其他任何费用。
分包工程范围：____________________________ （以上工程均扣除设备费后的合同价作为总承包管理配合费的计算基数），如果以上项目在总包退场后进场或者总包没有实际进行配合、管理的配合费将不得计取。
五、独立分包工程指由发包人独立选定施工单位，非本合同承包范围内的工程项目（预埋管道除外），由发包人分别与其他施工单位签订承包合同的工程。
具体分包项目为：说明：除上述第4条定义的专业分包工程给予计取1.5%总承包服务管理配合费外，其余专业分包工程及独立分包工程的总承包服务管理配合费，已包含在本合同总价款中，不再另行计取。
总承包服务管理配合内容包括：对所有专业分包工程和独立分包工程的施工单位，承包人有义务接受并承担统筹及协调职责，提供施工现场总包服务、管理和配合，分包工程的施工组织设计，施工现场管理，以及分包单位要求利用总承包单位的脚手架、垂直运输机械等，承包人施工场地派驻的管理人员有义务进行监督，进行本项目所有相关专业的竣工资料汇总、整理和备案，直至工程完成并通过竣工验收为止，以保证合同的完全履行。
除此费用外，承包人不得向分包人收取任何其它费用。
第三条合同工期合同工期：总工期：（日历天）开工时间：竣工时间：关键节点：（针对具体项目单体工程进度特别约定说明）以上关键节点每延迟一天承包人每天向发包人支付违约金人民币壹万元。
具体节点工期详见经双方确认的总进度计划。
第四条质量标准工程质量标准：安全文明标准：_____ 级安全文明工地。
第五条合同价款合同暂定金额：大写人民币：____________ 圆整（Y __________________ 元），最终以实际结算价为准。
施工图发放完毕后45个工作日内，承包人必须提交完整的施工图预算书（需使用广联达预算软件编制、包括工程量计算底稿）及配套电子版本供发包人审核。
双方审核完毕后，以该版施工图及中标综合单价为依据签订补充协议就该版施工图总价包干，其它的调价及变更在结算时依合同约定另行计算。
如果承包人未按时完整提交施工图预算书，发包人有权暂缓工程款的支付。
第六条组成合同的文件及解释顺序1、组成本合同的文件包括：1.1. 在实施过程中签订的补充协议和签署的文件；1.2. 本合同协议书；1.3. 中标通知书；1.4. 本合同专用条款；1.5. 本合同通用条款；16招标文件及附件；1.7. 标准、规范及有关技术文件；1.8. 施工图纸；1.9. 投标文件及附件；1.10. 工程报价单或预算书；1.11. 廉政管理协议书、安全生产责任状、文明施工管理责任状；1.12. 发包人项目管理制度及程序。
上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准；同一类文件以时间最后者为准。
第七条词语含义本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同第八条承包人质保承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人支付承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：双方签字盖章且承包人向发包人提交履约担保后生效。
第十一条合同份数本合同一式捌份，发包人陆份，承包人贰份，吕具同等法律效力。
（以下无正文）发包人（公章）：住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：电子邮箱：承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代电话：传直./、开户银行: 账号: 邮政编码: 电子邮箱:第二部分通用条款通用条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201号）第三部分专用条款、词语定义及合同文件3•语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同使用汉语;3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。
3.3适用标准、规范：(1) 本工程设计图纸的规定、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分、《钢筋混凝土结构设计施工规程》(CECS 28:90)、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010)、《钢结构工程施工及验收规范》 (GB50205-2001)、《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-2001)、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2002、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202--2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB0204- 2002)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203- 2002)、《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T 14-2004)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)、《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB5074-98)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (GB50275-98)、房屋建筑工程质量等级评定规定、房屋建筑工程质量等级评定规定补充规定等有关国家、省市适用于建筑安装工程各类标准、规范等(如质量通病控制标准、分户验收标准等) 。