水利监理工程师考试习题集

质量：单位、分部、单元验收：分部、阶段、单位、竣工政府：专项、阶段、竣工

投标有效期30工作日内签协议，定标后5个工作日退保证金

项目：约束、目的、一次性建设过程、建设成果

概述

一．单项选择题（各题的备选答案中，只有一个最符合题意。）

1．建设监理是指具有相应资质的工程监理单位，受项目法人的委托，依照相关合同对承包单位的建设行为进行的（ A ）活动。

A．专业化服务 B．技术服务 C．技术监督 D．技术指导

6．《水利工程建设监理合同》的组成文件有：○1监理委托函或中标函；○2通用合同条款；○3专用合同条款；○4监理合同书；○5监理招标书（或委托书）；○6监理投标书（或监理大纲）；○7．监理实施过程中双方共同签署的补充文件。其解释顺序为（ A ）。

A．○4—○1—○7—○3—○2—○5—○6 B．○1—○3—○2—○4—○5—○6—○7

C．○4—○1—○7—○2—○3—○5—○6 D．○4—○1—○2—○3—○7—○5—○6

13．目标控制的前提工作，一是目标规划，二是（ A ）。规划组织控制协调

A．组织 B．协调 C．检查 D．环境

A．目标规划 B．组织协调 C．动态控制 D．主动控制

16．建设监理实施细则一般采取（ B ）方式进行编制。

A．分专业，不分阶段 B．按进度分阶段，分专业

C．分阶段，不分专业 D．完全按照施工规范

21．水利工程建设监理单位只能在核定的（ C ）内从事监理活动。

A．业务等级 B．资质范围 C．业务范围 D．工程范围

23．监理规划应由（ A ）最终批准后方可实施。。

A．项目法人 B．专业监理工程师

C．总监理工程师 D．监理单位的法定代表人

24．监理单位．项目法人及（ C ）成为建设市场的三大主体。

A．质量监督机构 B．建设主管部门

C．设计、施工单位 D．检测机构

33．具有相关联的职能系统和子项目系统的监理组织形式为 ( A )监理组织形式。

A．矩阵型 B．直线型

C．直线—职能型 D．职能型

34．在项目竣工验收阶段，监理机构应（ A ）。

A．作为被验单位参加竣工

B．组织竣工验收

C．作为竣工验收委员单位参加竣工验收

D．不参加竣工验收

36．水利工程建设监理单位的资质等级由（A）审批。

A．水利部B．水利工程协会C．监理协会D．水利学会

45．按有关规定的精神，在监理工作过程中，( C )应当负责与建设工程有关的外部关系的组织协调工作。A．监理单位 B．承包单位C．项目法人 D．项目法人与监理单位共同

68．监理单位的业务范围是指（ C ）范围。

A．工程等级B．工程类别

C．工程等级和工程类别D．资质等级

90．修改招标文件15日，发出至递交20日，定标15日内报监督部门，30日内签订协议，5个工作日退还投标保证金

114．监理规划编制完成后，总监理工程师应将其报（ C ）审批。

A．建设监理主管机构 B．建设单位

C．监理单位技术负责人 D．被监理单位

117．（ B ）是组织产生高效率的保证。

A．组织目标 B．分工与合作 C．组织成员 D．规章制度

126．建设工程项目信息分类基本方法有面分类法和（ C ）C．线分类法

127．下列招标活动符合《水利工程建设项目招标投标管理规定》的是（ D ）。

A．招标人与中标人签合同时要求中标人修改报价中明显不平衡的单价

B．开标时投标人与招标人共同约定推迟开标时间

C．评标时有效投标人不足三家，评标委员会宣布因有效投标人不足三家而必须重新招标

D．开标时投标人的法定代表人或委托代理人不在现场，主持人宣布该投标人的投标文件为废标

128．《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金（ D ）的罚款。

A．25%以下B．30%以下 C．30%以上50%以下D．25%以上50%以下

139．应急防汛项目，宜采用（C）方式选择项目实施单位。

A．议标 B．邀请招标C．直接委托D．公开招标

142．根据《招标投标法》规定，招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，责令其改正，可以处（ D ）的罚款。

A．10万元以上 B．5万元以上

C．1万元以下D．1万元以上5万元以下

145．《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，转让无效，处转让项目金额（ C ）的罚款。A．5‰B．10‰

C．5‰以上10‰以下D．2‰以上5‰以下

149．项目监理招标一般不宜分标。如若分标，各监理标的监理合同估算价应当在( A )万元人民币以上。

A. 60

B. 50

C. 30

D. 20

172．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，由于项目法人的责任发生暂停施工时，若监理人未及时下达暂停施工指示，承包单位可向其提出暂停施工的书面请求，监理人在接到请求后的（ B ）小时内，应予以答复。

A．28 B．48 C．12 D．72

173．某工程项目在地理位置上比较分散，技术较复杂，宜采用（ B ）形式的监理组织模式。

A．直线制B．直线职能制C．矩阵制D．职能制

179．《中华人民共和国水法》规定，国家实行河道采砂许可制度。河道采砂许可制度实施办法，由（ A ）制定。

A．国务院B．水利部C．交通部D．建设部 D．流域机构

181．《中华人民共和国水法》规定，国家对水工程实施保护。国家所有的水工程应当按照（ B ）的规定划定工程管理和保护范围。

A．水利部B．国务院

C．建设部D．国家发展和改革委员会

191．《中华人民共和国水土保持法》规定，（ C ）和地方人民政府应当将水土保持工作列为重要职责，采取措施做好水土流失防治工作。

A．建设部B．国家林业局C．国务院D．农业部

201．依《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目的环境影响评价工作由（Ｃ）承担。

Ａ．监理单位

Ｂ．设计单位

Ｃ．取得相应资格证书的单位

D．国家环保部门

209．《中华人民共和国环境保护法》规定，对造成环境严重污染的企业事业单位，（ A ）。

A．限期治理B．定期治理C．限期关闭D．加倍缴纳污染费

210．173．《中华人民共和国环境保护法》规定，禁止引进不符合我国（ C ）规定要求的技术和设备。A．环境污染B．环境改造C．环境保护D．环境治理

212．《中华人民共和国环境保护法》规定，因环境污染损害赔偿提起（ C ），从当事人知道或者应当知道受到污染损害起时计算。

A．诉讼的时效期间为4年B．诉讼的时效期间为2年

C．诉讼的时效期间为3年D．诉讼的时效期间为1年

214．《中华人民共和国环境保护法》规定，中华人民共和国缔结或者参加的与环境保护有关的国际公约，同中华人民共和国的法律有不同规定的，适用（ C ），但中华人民共和国声明保留的条款除外。

A．中华人民共和国的法律规定B．联合国的规定

C．国际公约的规定D．WTO的规定

215．《中华人民共和国环境保护法》规定，当事人对行政处罚不服的，可以在接到（ B ），向作出处罚决定的机关的上一级机关申请复议；

A．处罚通知之日起10日内B．处罚通知之日起15日内

C．处罚通知之日起20日内D．处罚通知之日起30日内

222．《中华人民共和国防洪法》规定，河道、湖泊管理实行按水系（ C ）相结合的原则，加强防护，确保畅通。

A．统一协调和分级管理 B．分级管理

C．统一管理和分级管理 D．统一协调和统一管理

二．多项选择题

4．矩阵制监理组织模式的主要优点有（CDE）。

A．命令源唯一，权力集中

B．决策迅速，隶属关系明确

C．具有较大的机动性和适应性

D．有利于解决复杂难题

E．加强了各职能部门间的横向联系

5．直线—职能制监理组织模式的主要优点有（BCDE）。

A．具有较大的机动性和适应性 B．权力集中

C．职责分明 D．决策迅速 E．处理专业化问题能力强

7．水利工程建设监理的主要内容包括（ ACE ）。

A．进行建设工程合同管理

B．组织施工、材料设备招标

C．控制工程建设的投资、进度和质量

D．编制项目建议书

E．协调施工合同双方的合同关系

11．监理机构进驻工地后，应将开展监理工作的基本（ A．B ）等向承包单位进行交底。

A．工作程序 B．工作制度 C．工作艺术

D．准备工作 E．工作条件

24．工程投资控制的主要监理工作应包括以下（ ABDE ）各项。

A．审批承包单位提交的资金流计划

B．审核工程付款申请，签发付款证书

44．投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，（ BCDE ）为实质性要求和条件。

A．人员及组织机构 B．价格 C．技术标准

D．项目计划 E．主要合同条款

53．项目的特性主要体现在（ABD ）。

A．一次性 B．目标性 C．独立性 D．单件性 E．公平性

54．建设项目具有自己的特殊性，主要从它的（AB ）方面来体现。

A．成果——建设产品

B．活动过程——工程建设

C．合同价格——合同总金额

D．合同目标——质量、投资、进度

E．招标方式——公开招标、邀请招标

60．水利工程建设监理人员实行的制度是（ ACE ）

A．监理员实行从业资格管理制度

B．监理工程师实行岗位资格管理制度

C．监理工程师实行执业资格注册管理制度

D．总监理工程师实行注册管理制度

E．总监理工程师实行岗位资格管理制度

69．招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的（ ABC ）发布。

A．报刊 B．信息网络 C．电子邮件

D．其他媒介 E．电报

85．《水利工程建设项目招标投标管理规定》指出，当招标人具备以下（ ABCE ）条件时，按有关规定和管理权限经核准可自行办理招标事宜。

A．具有项目法人资格（或法人资格）；

B．具有编制招标文件和组织评标的能力；

C．具有从事同类工程建设项目招标的经验；

D．设有专门的招标机构或者拥有5名以上专职招标业务人员；

E．熟悉和掌握招标投标法律．法规．规章。

86．《水利工程建设项目招标投标管理规定》指出，招标人申请自行办理招标事宜时，应当报送以下（ ABDE ）书面材料。

A．项目法人营业执照．法人证书或者项目法人组建文件；

B．与招标内设的招标机构或者专职招标业务人员的基本情况；

C．项目法人的财务状况；

D．拟使用的评标专家库情况；

E．项目相适应的专业技术力量情况；

88．《水利工程建设项目招标投标管理规定》指出，监理招标应当具备的条件是（ ABD ）。

A．初步设计已经批准； B．监理所需资金已落实

C．施工单位已经确定 D．项目已列入年度投资计划

E．项目已列入投资计划

90．《水利工程建设项目招标投标管理规定》指出，重要设备、材料招标应当具备的条件是（ ACE ）。

A．初步设计已经批准

B．监理单位已经确定

C．重要设备、材料技术经济指标已基本确定

D．施工单位已经招标选定

E．设备．材料所需资金已落实

91．《水利工程建设项目招标投标管理规定》指出，招标文件中应当明确投标保证金金额，一般可按以下（ ACE ）标准控制。

A．合同估算价10000万元人民币以上，投标保证金金额不超过合同估算价的千分之五；

B．合同估算价5000万元至10000万元人民币之间，投标保证金金额不超过合同估算价的千分之六；

C．合同估算价3000万元至10000万元人民币之间，投标保证金金额不超过合同估算价的千分之六；

D．合同估算价3000万元至5000万元人民币之间，投标保证金金额不超过合同估算价的千分之三；

E．合同估算价3000万元人民币以下，投标保证金金额不超过合同估算价的千分之七，但最低不得少于1万元人民币。

92．《水利工程建设项目招标投标管理规定》指出，勘察设计评标标准的是（ ABCD ）。

A．投标人的业绩和资信；

B．技术方案和技术创新；

C．投标价格和评标价格；

D．质量标准及质量管理措施；

E．近三年合同索赔情况。

96．《水利工程建设项目招标投标管理规定》指出，施工招标设有标底的，评标标底可采用（ ABC ）。

A．招标人组织编制的标底A

B．以全部或部分投标人报价的平均值作为标底B

C．以标底A和标底B的加权平均值作为标底

D．经项目主管部门批准的标底

E．经批准的项目初步概算额

97．《水利工程建设项目招标投标管理规定》指出，招标人对有下列（ ABDE ）情况之一的投标文件，可以拒绝或按无效标处理

A．未按规定交纳投标保证金的

B．投标文件密封不符合招标文件要求的

C．投标人法定代表人或授权代表人参加开标会议的

D．逾期送达的

E．投标人提供虚假资料的

101．国家7部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标专家应符合下列（ ACE ）条件：A．从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平

B．从事相关专业领域工作满五年并具有高级职称或者同等专业水平

C．熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验

D．熟悉投标人情况，并具有与建设项目相关的实践经验

E．能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责

102．国家7部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，有下列（ ABCE ）情形之一的，不得担任评标委员会成员

A．投标人或者投标人主要负责人的近亲属

B．项目主管部门或者行政监督部门的人员

C．与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的

D．与招标人有经济利益关系的人员

E．曾因在招标．评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的

监理单位与被监理单位有隶属关系，5-10万元以下罚款，（不合格签字，违反强标50-100万元，连带责任）转让业务25%-50%，允许他人1-2倍罚款

113．《建设工程质量管理条例》的规定，监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量

的，监理单位应受到以下（ ABC ）处罚。

A．责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级，直至吊销资质等级证书；

B．有违法所得的，予以没收

C．造成损失的，承担连带赔偿责任

D．造成损失的，承担附带民事责任

E．责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款

116．《建设工程质量管理条例》规定，注册执业监理工程师因过错造成质量事故，受到的处罚有（A B D ）。

A．责令停止执业一年

B．造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册

C．责令停止执业二年

D．情节特别恶劣的，终身不予注册

E．造成质量事故的，吊销执业资格证书，3年以内不予注册

130．《水利工程施工监理规范》规定，监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核，检测的数量为（ABDE ）。3.5.7.10

A．平行检测的检测数量,混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%

B．平行检测的检测数量,土方试样不应少于承包人检测数量的5%

C．平行、跟踪检测数量, 混凝土、土方试样不应少于检测数量的10%

D．跟踪检测的检测数量,混凝土是啊也能够不应少于检测数量的7%

E．跟踪检测的检测数量,土方试样不应少于承包人检测数量的10%

141．水利工程建设监理实行（AC ）的制度。

A．统一管理和分级管理相结合

B．统一由行业自律组织管理

C．行政管理和行业自律相结合

D．各级水行政主管部门分别管理

E．统一管理和行政管理相结合

148．建设监理的中心任务是（ A、B、C ）。

A．投资控制 B．进度控制 C．质量控制

D．合同管理 E．组织协调

152．根据《水利工程建设项目施工监理规范》的规定，监理工程师的职责有（ A、D ）。

A．参与编写监理规划 B．组织隐蔽工程验收

C．审查施工组织设计 D．审批分部工程开工申请报告

E．调换不称职的监理人员

153．作为一个完善的组织机构，其内涵包括（ A、C、D ）等。

A．组织目标 B．组织行为 C．分工与合作

D．规章制度 E．组织变革

154．组织作为生产力的第四大要素，其特点为（ C、D、E ）。

A．可以替代其它要素 B．可以被其它要素所替代

C．不能替代其它要素 D．不能被其它要素所替代

E．可以使其它要素增值

155．对于一个特定的管理者而言，其合理的管理跨度与（ A、D、E ）有关。

A．他本人的能力和专长 B．他与上级管理者的关系

C．他在组织中所处的层次 D．他下属的能力和专长

E．他下属所做工作的关联程度

156．水利工程建设项目有关评标标准和方法的要求是（ A、C、D、E ）。

A．评标标准和方法应当在招标文件中载明，在评标时不得另行制定或修改、补充任何评标标准和方法

B．评标标准分为技术标准、财务标准和商务标准

C．招标人在一个项目中，对所有投标人评标标准和方法必须相同

D．评标方法可采用综合评分法、综合最低评标价法、合理最低投标价法、综合评议法及两阶段评标法

E．施工招标标底必须符合规定

174．《中华人民共和国水法》规定，在水资源短缺的地区，国家鼓励对雨水和微咸水的（ ACE ）和对海水的利用、淡化。

A．收集 B．适应 C．开发 D．搜集 E．利用

192．《中华人民共和国安全生产法》规定：承担安全（ ABCD ）的机构应当具备国家规定的资质条件。

A．评价 B．认证 C．检测 D．检验 E．监督

200．《建设项目环境保护管理条例》规定：环境保护行政主管部门应当自（ ACE ），分别作出审批决定并

书面通知项目法人。

A．收到建设项目环境影响报告书之日起６０日内

B．收到建设项目环境影响报告书之日起4０日内

C．收到环境影响报告表之日起３０日内

D．收到环境影响报告表之日起2０日内

E．收到环境影响登记表之日起１５日内

205．《中华人民共和国环境保护法》规定：城乡建设应当结合当地自然环境的特点，保护（ ABD ），加强城市园林．绿地和风景名胜区的建设。

A．植被 B．水域 C．文物 D．自然景观 E．化石

206．《中华人民共和国环境保护法》规定：违反本法规定，有下列（ ACDE ）行为之一的，环境保护行政主管部门或者其他依照法律规定行使环境监督管理权的部门可以根据不同情节，给予警告或者处以罚款。

A．拒报或者谎报国务院环境保护行政主管部门规定的有关污染物排放申报事项的

B．转让产生严重污染的生产设备

C．不按国家规定缴纳超标准排污费的

D．引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备的

E．将产生严重污染的生产设备转移给没有污染防治能力的单位使用的

212．依据《建设项目环境保护管理条例》规定，判断下列哪些说法是正确的？（ ABCD ）A．国家对从事建设项目环境影响评价工作的单位实行资格审查制度

B．任何行政机关不得为项目法人指定从事环境影响评价工作的单位，进行环境影响评价

C．建设项目的环境影响评价工作，由取得相应资格证书的单位承担

D．国家实行建设项目环境影响评价制度

E．环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起2０日内，完成验收

214．《建设项目环境保护管理条例》规定：（ AC ）的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

A．分期建设 B．分期设计 C．分期投入生产使用

D．分期检验 E．分期勘察

合同

一、单项选择题

23. 采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其（ B ）为合同成立的地点。

A．临时居住地 B．经常居住地

C．电文发出地 D. 电文接收地

36. 当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效，附终止期限的合同，（ B ）失效。

A．自期限届至时 B．自期限届满时

C．自期限临界时 D. 自条件成就时

42. 因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构（ B ）。

A．变更或者解除 B．变更或者撤销

C．变更或者终止 D. 解除或者中止

52. 债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（ B ）。

A．留置 B．提存 C．质押 D. 抵押

55. 因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以（ B ）的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。

A．自己的名义代位行使债权人

B．自己的名义代位行使债务人

C．自己的名义代位行使第三人

D. 第三人的名义代位行使债务人

56. 代位权的行使范围（ A ）。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

A．以债权人的债权为限 B．以债务人的债权为限

C．以债权人的债务为限 D. 以担保人的担保为限

60. 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起( A )。

A．一年内行使 B．三年内行使

C．五年内行使 D. 四年内行使

61. 撤销权（ B ）没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A．自债权人的行为发生之日起五年内

B．自债务人的行为发生之日起五年内

C．自债务人的行为发生之日起一年内

D. 自债务人的行为发生之日起二年内

65. 债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以（ B ）。

A．向让与人主张 B．向受让人主张

C．向第三人主张 D. 向公证人主张

69. 法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办理（ A ）等手续的，依照其规定。

A．批准、登记 B．公证、登记

C．公证、批准 D. 公证、鉴证

72. 当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（ B ）。

A．享有连带债务，承担连带债权 B．享有连带债权，承担连带债务

C．享有附带债权，承担连带债务 D. 享有主债权，承担从债务

80. ( B )，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，当事人可以解除合同。

A．在履行期限届满之后 B．在履行期限届满之前

C．再经催告之后 D. 收到要约以后

83. 合同的权利义务终止，不影响合同中（ A ）的效力。

A．结算和清理条款 B．变更和解除条款

C．权利和义务条款 D. 转让和分包的条款

95. 因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的（ B ），自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。

A．期限为一年 B．期限为四年

C．期限为六年 D. 期限为二年

104．若合同无效，则（C. ）。

A.整体无效

B.部分无效

C.A或B

D.都不对

111．工程建设合同纠纷的仲裁由（ D. ）的仲裁委员会仲裁。

A. 工程所在地

B. 建设单位所在地

C. 施工单位所在地

D.双方选定

114．双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（ A. ）的措施。

A. 将财产返还给对方

B. 赔偿损失

C. 继续履行

D. 追缴财产

120．我国《合同法》规定，处理涉外合同争议所适用的法律( A. )。

A.由合同当事人选择

B.必须适用中华人民共和国法律

C.必须适用国际惯例

D.国际法

150．使用《水利水电工程施工合同条件》，若第三者责任险由承包人办理，则其保险费（ B. ）。

A.在合同专用条款中规定

B.在工程量清单中单独列报

C.承包人应考虑到《工程量清单》中相关项目报价中

D.作为暂定金额

151．发包人要求承包人按照合同规定投保了工程险，工程的风险（ B. ）

A.全部转移给保险公司

B.部分转移给保险公司

C.全部转移给了承包人

D.免除了发包人的全部工程风险

152．作为合同的担保方式时，对（ C. ）具有约束力。

A.仅对给付定金的一方

B.仅对接受定金的一方

C.对当事人双方均

D.仅对提供担保的第三方

156．下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D. ）。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择的承包人，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

165．《水利水电工程施工合同条件》规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（ B. ）内提请发包人进行工程验收。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天

169．包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由( A. )承担分包工程修补缺陷的责任。

A.分包商

B.承包人

C.分包商和承包人共同

D.总承包商

170．颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（ C. ）退还承包人。

A.30%

B.40%

C.50%

D.80%

171．保修期应从（ B. ）算起。

A.颁发移交证书的日期

B.移交证书中写明的完工日期

C.承包人最后提交验收申请报告的日期

D.发包人接管工程之日

172．《水利水电工程施工合同条件》规定要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（ C. ）。

A.通用合同条款中

B.专用合同条款中

C.技术条款中

D.投标须知中

179．由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C. ）。

A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为要求合理，先行支付再向业主索要

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D.不予支付，以分包商的包义向工程师提交索赔报告

180．《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（ A. ）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。

A.最终付款申请

B.完工付款申请

C.工程移交申请

D. 发出索赔通知后

185.《中华人民共和国仲裁法》规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起（ B ）内提出。

A．二个月 B．六个月 C．四个月 D．五个月

186.《中华人民共和国仲裁法》规定，人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起（ A ）作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

A．两个月内 B．三个月内 C．四个月内 D．五个月内

188. 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由（ C ）作出解释。

A．设计人 B．发包人 C．监理人 D．承包人

207. 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（ A ）拒绝承担保证责任。

A．可以 B．不能 C．应当 D．必然

210. 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（ B ）承担保证责任。

A．一般保证 B．连带责任保证

C．一般保证或连带责任保证 D．附带民事责任

211. 一般保证和连带责任保证的保证人享有债务人的抗辩权。债务人放弃对债务的抗辩权的，保证人（ A ）。

A．仍有权抗辩 B．无权抗辩

C．丧失抗辩权 D．终止抗辩

215. 一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ A ）。

A．六个月 B．四个月 C．二个月 D．八个月

216. 连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起（ A ）内要求保证人承担保证责任。

A．六个月 B．四个月 C．二个月 D．三个月

217. 同一债权既有保证又有物的担保的，保证人对物的担保以外的（ B ）。

A．债务承担保证责任

B．债权承担保证责任

C．债权承担违约责任

D．债权承担缔约过失责任

237. 依据《水利水电土建工程施工合同条件》，发包人负责采购的工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，承包人应按监理人指示进行工程设备的检验测试，其费用由（ C ）承担。

A．承包人

B．交货地点在现场时，由承包人承担

C．发包人

D．交货地点在厂家时，由发包人承担

244. 仲裁庭的调解书与裁决书相比，其法律效力（ B ）。

A．不同 B．相同 C．调解书大于裁决书 D．调解书小于裁决书

247. 债权人与债务人应当在合同中约定，债权人留置财产后，债务人应当在（ B ）的期限内履行债务。

A．不少于一个月 B．不少于二个月

C．不少于三个月 D．不少于四个月

249. 当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从（ B ）之日起生效。

A．双方签订合同 B．实际交付定金

C．实际订立合同 D．约定

250. 定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（ A ）。

A．百分之二十 B．百分之三十

C．百分之四十 D．百分之十

262. 仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（ A ），认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人。

A．五日内 B．三日内 C．七日内 D．四日内

263. 仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（ B ），认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。

A．三日内 B．五日内 C．七日内 D．二日内

264.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人（ B ），承包人不得拒绝。

A．加倍检验 B．重新检验

C．随时检验 D．跟踪检验

267.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人可以指示承包人在监理人监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包人必须按监理人指示进行（ A ），发包人将不再支付上述增加的复测费用。

A．修正或补测 B．维修或补正

C．修理或修补 D．勘测或察看

272.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（ A ）内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。

A．14天 B．21天 C．28天 D．42天

273.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（ B ）。

A．14天 B．28天 C．21天 D．42天

274.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（ A ）。

A．保留金余额 B．保留金全部金额

C．备用金金额 D．赔偿金

275.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（ C ）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。

A．发包人协商 B．发包人和承包人

C．承包人协商 D．承包人和设计人

276.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（ B ）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。

A．月付款 B．最终付款

C．完工付款 D．保留金付款

277.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单应证实（ A ）申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。

A．最终付款 B．完工付款 C．月付款 D．预付款

278.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的（ C ）中应付的金额后才生效。

A．月付款证书 B．完工付款证书

C．最终付款证书 D．保留金付款证书

279.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人和承包人均有权在收到监理人变更决定后的28天内要求按合同规定提请争议调解组解决，若在此期限内双方均未提出上述要求，则监理人的变更决定即为（ A ）。

A．最终决定 B．临时决定 C．暂定金额 D．最终批准

280.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的（ C ）报送监理人审批。

A．变更工程量表 B．变更报价书

C．变更申请报告 D．索赔报告

281.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（ A ）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的备用金额。

A．备用金 B．违约金 C．暂定金 D．保留金

282.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人按合同规定条款提交了（ C ）申请单后，应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。

A．预付款 B．月付款 C．完工付款 D．最终付款

283. 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，( B )应以承包人与发包人共同名义投保。

A．人身意外伤害险 B．工程险

C．设备运输险 D．施工设备险

二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

7. 书面形式是指（ ACE ）等可以有形地表现所载内容的形式。

A．合同书 B．批准 C．信件 D．登记 E．数据电文

10. 要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合以下条件（ BD ）。

A．表明经要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束

B．内容具体确定；

C．承诺的内容要具体确定

D．表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

E．表明受要约人收到要约后即受该意思表示的约束

13. 属于哪些情况，要约不得撤销。（ BDE ）

A．要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

B．要约人确定了承诺期限

C．受要约人明确了承诺期限

D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。

E．以其他形式明示要约不可撤销

15. 下列哪些说法是正确的？（ ABCD ）

A. 要约以信件作出的，承诺期限自信件载明的日期开始计算。

B. 信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。

C. 要约以电报作出的，承诺期限自电报交发之日开始计算。

D. 要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。

E. 信件未载明日期的，自接受该信件的邮戳日期开始计算。

18. 依据《合同法》判断下列哪些说法是正确的？（ ABDE ）

A．承诺生效的地点为合同成立的地点

B．采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；

C．要约生效的地点为合同成立的地点

D．没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。

E．当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。

21. 当事人在订立合同过程中有（ ABDE ）情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A．假借订立合同，恶意进行磋商

B．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

C．有违背全面履行的原则

D．提供虚假情况

E．有其他违背诚实信用原则的行为

30. 下列（ ABDE ）合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：

A．因重大误解订立的 B．在订立合同时显失公平的

C．因误解订立的

D．一方以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的

E．一方以乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的

31. 有下列（ ACD ）情形之一的，撤销权消灭：

A．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权

B．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权

C．具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权

D．具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权

E．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起二年内没有行使撤销权

37. 合同债务的法定抵销的条件是（ ACDE ）。

A．须当事人互负债务，互享债权；

B．债务的标的物种类、品质可以不相同

C．须债务的标的物种类、品质相同；

D．须债务的履行期均已届满；

E．须债务均非不能抵消之债务。

42. 债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列（ BDE ）情形之一的除外。

A．依据一方当事人的要求

B．根据合同性质不得转让；

C．债务人不同意的

D．按照当事人约定不得转让；

E．依照法律规定不得转让。

60. 债务人将标的物提存应当符合哪些条件？（ ABCE ）

A．提存人须具有民事行为能力；

B．提存之债务真实、合法；

C．须依标的物的性质可以提存；

D．须提存标的与债权债务的标的不相符。

E．提存的标的必须与合同约定应当交付的标的物相符。

62. 显失公平合同的构成要件包括（ ACE ）

A．一方当事人的意思表示不是出于真正自愿；

B．不对等的条件，有可能造成双方损失；

C．对一方当事人造成重大不利后果；

D．双方当事人的意思表示一致；

E．不对等的条件为法律所不允许。

65.《合同法》规定，国家重大建设工程合同，应当（ ABC ）等文件订立。

A. 按照国家规定的程序

B. 按照国家批准的投资计划

C. 按照批准的可行性研究报告

D.按照当事人的格式条款

E. 参照批准的初步设计

70. 后履行抗辩权的发生，须具备的条件包括（ ABDE ）。

A．须是同一双务合同；

B．合同须约定由一方当事人先为履行；

C．先履行一方当事人应当先履行的债务是可以抵消的；

D．应当先履行的当事人不履行合同或者不适当履行合同；

E．须为先履行一方当事人应当先履行的债务是可以履行的。

71. 不安抗辩权的行使须符合的条件有（ ACD ）。

A．须双方当事人的债务因同一双务合同而产生；

B．须当事人的债务因合同而产生

C．必须是负有先履行义务的一方当事人才有权行使不安抗辩权；

D．须先履行合同义务的当事人有确切证据证明对方当事人有不能对等给付的现实危险。

E．必须是负有履行义务的当事人有权行使的抗辩权；

74. 担保活动应当遵循（ ACD ）诚实信用的原则。

A. 平等

B. 保密

C. 自愿

D. 公平

E. 公开

75. 担保合同被确认无效后，（ ABDE ）有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。

A. 债务人

B. 担保人

C. 第三人

D. 当事人

E. 债权人

79. 主张不安抗辩权的当事人负有的附随义务有（ BDE ）。

A．保密的义务

B．通知的义务

C．提供担保的义务

D．举证的义务

E．对方提供担保时，应当恢复履行的义务。

83. 建设工程合同的哪些情形，合同属于无效？（ ABCD ）

A．超越资质等级所订立的合同；

B．违反国家、部门或地方基本建设计划的合同；

C．未依法取得土地使用权而签订的合同；

D．应当办理而未办理招标投标手续所订立的合同；

E．根据有效定标结果所签订的合同。

92. 留置担保的范围包括主债权及( ABCD )和实现留置权的费用。

A. 利息

B. 违约金

C. 损害赔偿金

D. 留置物保管费用

E. 主债务

95. 合同解除的方式包括（ AD ）。

A．协议解除 B.行为解除 C.条件解除

D．法定解除 E.随意解除

97. 下列哪些说法是正确的（ ACE ）。

A. 要约是希望和他人订立合同的意思表示

B. 承诺是要约人同意要约的意思表示

C. 要约的内容必须包括足以决定合同内容的主要条款

D. 承诺必须以通知的方式做出

E. 承诺的内容应当与要约的内容一致

102. 合同争议调解的方式包括（ ABDE ）。

A. 社会调解

B. 行政调解

C. 当事人直接友好磋商

D. 仲裁调解

E. 司法调解

105.《担保法》规定的属于合同担保方式有（ ABC ）。

A. 定金

B. 留置

C. 抵押

D. 投标保函

E. 违约金

106. 合同的主体可以是（ ADE ）。

A. 法人

B. 法定代表人

C. 标的

D. 其他组织

E. 自然人

113. 合同变更的特征是（ AC ）。

A．属于合同内容的变更

B．属于合同主体的变更

C．只能针对未履行部分实施变更

D．只要合同当事人双方协商一致，合同变更即产生效力

E．只要合同当事人意思表示一致，合同变更即产生效力

120.下列哪些说法是正确的（ A.C. ）。

A. 要约是希望和他人订立合同的意思表示

B. 承诺是要约人同意要约的意思表示

C. 要约的内容必须包括足以决定合同内容的主要条款

D. 承诺必须以通知的方式做出

E. 承诺的内容必须与要约的内容完全一致

127．合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ A.D. ）确定的价格履行。

A. 协议补充

B.按照有关合同条款确定

C.按照交易习惯确定

D.按照订立合同时履行地的市场价格履行

E.按照订立合同订立地的市场价格履行

136. FID.IC.合同条款中可能采用总价合同的有（ B.C.D.E. ）

A. 《施工合同条件》

B.《EPC合同条件》

C. 《D/B合同条件》

D.《合同简短格式》

E. 《AIA合同条款》

138. 在项目建设发包时，各标合同间技术上的协调主要指（ A.B.D. ）。

A. 技术标准的一致性

B.建筑物结构界面间．建筑物结构与永久设备界面间的衔接吻合性

C. 采用的合同条款的统一性

D. 设计要求的一致性

E. 招标方式的统一性

141．《水利水电工程施工合同条件》规定，指定分包人的特点有( A.C.D.E. )。

A.由发包人选择的分包人

B.与发包人签订合同

C.由承包人负责管理协调

D. 与承包人签订合同

E.经承包人同意

142．《水利水电工程施工合同条件》规定，( A.D.E. )属于发包人的工程损失和损坏风险。

A.战争．动乱等

B.工伤事故

C.一般天气条件

D.设计缺陷

E.发包人提供的工程设备

151.工程险的除外保险责任一般有（ A.B.C.E. ）。

A. 战争

B. 被保险人严重失职

C. 罚款

D. 异常自然灾害

E. 设计缺陷

153．《水利水电工程施工合同条件》规定，工程险中的“工程”包括（ A.B.C.E. ）。

A. 永久工程

B. 临时工程

C. 材料

D. 施工设备

E. 工程设备

154. 通常所说的“工程一切险”包括（ A.B.C.E. ）。ACE

A. 永久工程保险

B. 施工设备保险

C. 工程设备保险

D. 人员工伤事故险

E. 临时工程保险

158．下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（ B.D. ）。

A. 质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押

B. 抵押权的实现一般按抵押登记的先后顺序清偿

C. 抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿生效时间

D. 可以质押的权利包括汇票、支票、债券、存款单、仓单、提单

E. 所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产权

164．监理工程师书面指示进行某项工程设备检验，但监理工程师未参加检验也没有其他指示，则承包人可( B.C. )。

A.推迟检验，等待监理工程师参加

B.自行检验

C.将检验记录送监理工程师

D.不进行检验，书面要求监理工程师承认检验合格

E. 通知业主检查

171．大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定（ A.B.C.D. ）等内容。

A. 质量应达到的标准

B. 抽样检查的抽样方法

C. 检测单位

D. 提出质量异议的时间

E. 水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准

176．采用可调价格合同，施工过程中发生（ A.B.D. ）情况时，可以调整合同价款。

A. 设计变更

B. 工程师批准的承包人索赔

C. 当地税务部门对税费的调整

D. 遇到图纸未表明的地下构筑物

E. 中期支付进度款扣回部分预付款

183． FID.IC.《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有（ A.C. ）。

A. 延误移交施工现场

B. 不可预见的外界条件

C. 非承包人原因检验导致施工的延误

D. 业主提前占用工程

E. 不可抗力事件造成的损失

184．仲裁与一般行政决定的不同在于( A.B.D. )。

A.有独立的机构

B.按协议管辖

C.是司法行为

D.可向法院申请强制执行裁决

E. 按地域管辖

193. 根据《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款，判断下列哪些说法是正确的？（ ABCE ）

A. 发包人应委托监理人按合同规定的日期前向承包人发布开工通知。

B. 发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作。

C. 发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。

D. 监理人可自行向承包人发布开工通知

E. 发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。

200．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在( AC )情况下才生效。

A. 发包人已按最终支付证书支付之后

B. 承包人撤离工地之后

C. 履约保函退还承包人之后

D. 监理人履行监理合同结束之后

E. 全部退还了保留金

204．根据《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人有权指示承包人进行( ABDE )

A. 增加或减少合同中包括的任何工作的数量

B. 实施工程所必需的附加工作

C. 额外项目

D. 改变施工顺序或时间安排

E. 改变工程的性质、标准

206．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，分包必须取得监理人同意，但( ACD )情况可例外。

A. 提供劳务

B. 专业性强的工程

C. 租赁施工设备

D. 按合同规定的标准采购材料

E. 附属工程

210.《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，采用计日工计量的任何一项变更工作，应列入备用金中支付，承包人应在该项变更实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批。

（ ABCD ）

A. 项目名称、工作内容和工作数量；

B. 投入该项目的所有人员姓名、工种、级别和耗用工时；

C. 投入该项目的材料种类和数量；

D. 投入该项目的设备型号、台数和耗用工时；

E. 发包人要求的其他资料。

214．根据《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，完工资料应包括（ ABDE ）。

A. 工程实施概况和大事记。

B. 已完工程移交清单（包括工程设备）。

C. 临时工程竣工图。

D. 列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。未完成的缺陷修复清单。

E. 监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录以及其他应补充的完工资料。

217. 合同当事人一方违约，对方要求赔偿的损失可包括（ ABCE ）

A. 因防止损失而支出的费用

B. 利益损失

C. 造成的损失，但不超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失

D. 未采取适当措施而扩大的损失

E. 因第三人原因造成合同当事人一方违约造成的损失

218.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，“费用”应包括（ ABC ）。

A. 直接费

B. 间接费

C. 营业税

D. 利润

E. 建设单位管理费

219.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的各项工作提供必要的条件。有关费用补偿（ AB ）。

A. 协议确定

B. 达不成协议时，由监理人决定

C. 达不成协议时，由发包人决定

D. 由发包人承担

E. 提供条件的承包人承担

220. 《水利水电土建工程施工合同条件》中采用的履约担保有（ BC ）。

A. 定金

B. 履约担保书

C. 履约保函

D. 投标保函

E. 违约金

223. 合同的完备性主要指（ AC ）。

A. 合同文件的完备性

B. 合同条款不存在矛盾

C. 合同条款的完备性

D. 合同有关技术标准规定的准确性

E. 合同条款不存在歧义

224.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，工程险包括（ ABCE ）保险。

A. 永久工程

B. 临时工程

C. 材料

D. 施工设备

E. 工程设备

225. 通常所说的“工程一切险”包括（ ABCE ）。

A．永久工程保险

B．施工设备保险

C．工程设备保险

D．人员工伤事故险

E．临时工程保险

228.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，有关调价公式中承包人应得到的已完工程量的金额P0，正确的说法是（ AC ）。

A. 是价格调整前的数值

B. 是扣除保留金后的数值

C. 是未计及预付款扣还时的数值

D. P0包含当月应付的材料预付款

E. 应包括所有变更的价款

230. 下列有关索赔的说法，正确的是（ ABD ）。

A. 索赔的提出应以损失与损害客观存在为基础

B. 索赔应以合同或适用的法律、法规、规章为依据

C. 索赔必然有对方当事人违约的事实存在

D. 索赔是合同当事人正常的权利

E. 监理人对合同索赔有最终决定权

231. 下列有关仲裁的说法，正确的说法是（ ABC ）。

A. 协议管辖原则

B. 或裁或审原则

C. 独立仲裁原则

D. 公开原则

E. 两审裁定原则

242.《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，承包人应对其在工地的人员进行有效的管理，使其能做到尽职尽责。监理人有权要求撤换那些（ ABCE ），承包人应及时予以撤换。

A. 不能胜任本职工作的人员

B. 行为不端的人员

C. 玩忽职守的人员

D. 项目经理

E. 技术负责人

245.《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，属于下列（ BCDE ）任何一种情况引起的暂停施工，承包人不能提出增加费用和延长工期的要求。

A. 由于现场异常恶劣气候条件引起的停工

B. 由于承包人违约引起的暂停施工

C. 由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工

D. 为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工

E. 未得到监理人许可的承包人擅自停工。

249. 对质量不符合合同要求的进场材料，承包人应立即停止使用，并应与监理人共同研究措施，一般应明确（ABD）。

A．将不合格材料立即运离现场

B．降级使用，用于满足质量要求的部位

C．堆放现场待作处理

D．及时供应符合质量要求的材料

E．立即通知其他人运离现场

250. 变更需要调整合同价格时，按以下（A C E ）原则确定其单价或合价。

A．《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；

B．《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的合价；

C．《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价；

D．《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。

E．《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价。

251. 监理人在实施监理过程中，主要单独签发（ ABD ）证书，并报发包人审批后支付给承包人。

A．月进度付款

B．完工付款

C．工程移交

D．最终付款

E．保修责任终止

252. 监理人在签发（AB）前，无需事前征得发包人同意。

A．月进度付款证书

B．完工付款证书

C．工程移交证书

D．开工通知

E．保修责任终止证书

254. 颁发了工程移交证书即标志着（ AD ）。

A．承包人的施工期结束

B．承包人完成了全部合同义务

C．解除承包人对工程质量的责任

D．解除了承包人照管工程的责任

E．履约保函的担保责任结束

257. 建设工程合同是（ ACDE ）合同。

A．主合同 B．从合同 C．双务合同

D．互负债务合同 E．诺成性合同

264. 按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人对承包人违约行为的处置方式包括（ ABCE ）。

A．发出警告

B．停止签发付款凭证

C．下达停工整顿指示

D．从预付款中扣款

E．从月进度付款中扣违约金

266. 按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金应当分别在（ B D ）后返还给承包人。

A．提交履约保函

B．颁发工程移交证书

C．签发完工付款证书

D．颁发保修责任终止证书

E．签发最终付款证书