修路工程合同书2021年新版
2021年道路工程施工合同(word版)
2021年道路工程施工合同2021年道路工程施工合同1非招标厂区2021年道路工程施工合同提要：质量标准和验收：按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。
双方另有约定，以双方约定为准非招标厂区2021年道路工程施工合同发包方：合同编号：承包方：签订时间：经双方协商一致，达成如下施工合同条款。
一、工程名称：工程内容：工程价款：二、质量标准和验收：按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。
双方另有约定，以双方约定为准。
三、承包方对质量负责的条件和期限：正常使用情况下的损坏由承包方负责，出现质量问题由承包方免费负责修理，质保期限为月，承包方在接到发包方通知后24小时内上门服务。
承包方未按时上门的，发包方可另行委托第三方维修，费用从承包方预留的质保金中扣除。
四、工程施工期限：从年月日起天（日历日）完工，若因工程内容变更经双方协商一致工期可予以调整。
五、工程施工承包方式：此工程必须按合同附件图纸规定施工，承包方提供材料的，材料进场需经发包方确认后方可进行施工。
六、工程款支付时间：余款作为质保金一年后支付。
七、工期提前和延误责任：承包方必须根据本合同工期完成，如延期，每延迟一天按合同总金额的%承担违约责任。
如下雨、停水、停电等客观原因，根据实际情况顺延。
八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成依法向工程所在地人民法院起诉。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，本工程合同共份。
十、其他约定事项：1、在工程施工中，如承包方发生安全事故，均由承包方负责，同时承担对发包方造成的所有损失。
2、包方必须严格按约定内容施工，不得分包和转包。
甲方：乙方：单位z省z市z街道z路号单位授权代表：授权代表：传真：传真：电话：电话：2021年道路工程施工合同2发包方（甲方）：代表人：承包方（乙方）：责任人：按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
2021年道路施工合同3篇
道路施工合同3篇经市府基建办施工处批准，本工程于_____年_____月_____日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《 ___经济合同法》、《建筑 ___工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式：______;层/幢;______;建筑 _______________;建筑 ___，道路：___________;给排水管道：____________;构筑物：____________。
(二)承包范围：承包按_____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目：第二条工程造价及承包方式(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币______万元。
全部工程造价按下列办法 ___：(二)承包方式：1. 按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3. 工程质量标准要求：第三条工期(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期：__________________竣工日期：__________________(三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进行或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;5. 因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;6. 甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;7. 甲方财力不足导致停工窝工者;8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
道路施工合同范本(2021律师整理版)精选3篇
道路施工合同范本（2021律师整理版）发包人：*** (以下简称甲方)承包人：****建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：***混凝土道路2、工程地点：***村3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平;2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
铁路施工合同供方：一工厂地址：二工厂地址：商务部地址：邮编：电话：传真：需方：收货地址电话邮编收货人要求发货日期改变合同货运方式是否付费□同意□不同意合同内容:今向供方订购以下产品：产品名称规格、型号单位数量单价（元）金额（元）备注合计人民币：百拾万千百拾元角分整￥付款日期付款方式付款金额开票日期开票金额支、现、电汇、其它支、现、电汇、其它渠道部签字：商务部签字：财务部签字：营销中心主管签字：备注出库单号订货条款：1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。
(模板)2021年道路施工合同范本
2021年道路施工合同范本2021年道路施工合同范本1甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方将承建的的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
一、劳务分包人资质情况身份证号码：住址：二、工程概况：1. 工程名称：2. 工程地点：甲方原有住宅院内3. 承包范围：土建、装饰、水电包工包料;三、使用的标准和适用法律：1. 运用法律法规：《中华人民共和国合同法》。
2. 运用标准、规范：现行国家及省市地方标准、规范。
四、甲乙双方责任和义务：1. 乙方进场前应向甲方提交劳务班子配备的人员及其职称或上岗证明书(复印件)各一套;甲方为工程发包方，乙方应服从甲方对于工程范围的统一管理。
2. 甲方对入场工人进行技术交底、安全交底并执行三级教育卡制度。
3. 甲方负责协调施工现场周边和其它分包班组的配合，以确保施工顺利进行直至完成。
4. 乙方必须服从甲方下发的各种指令性文件，在工程施工中不得野蛮操作或瞎指挥。
5. 乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，工完场清、料用尽;承担由于自身责任造成的`质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;6. 乙方必须根据甲方现场施工技术人员的技术指令进行施工，不得将不合格的构件材料使用到工程的任何部位;7. 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方从甲方处领用的各种材料、设备，由乙方自行看管，丢失部分由乙方赔偿。
2021年2021年道路施工合同范文
合同编号：合同协议甲方：乙方：2021年03月07日2021年2021年道路施工合同范文【篇一】发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《_____市建筑市场治理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，结合本工程实际，为明确两方的负责、权利和义务，经甲、乙两方沟通同意，订立本协议。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包内容：5、甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供给商。
乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目协议单价和总价作出调整的理由。
6、承包方式：本工程采纳“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境庇护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本协议范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条：协议工期1、乙方接甲方进场通知后___日内做好施工现场预备工作。
2、协议工期：本工程于____年____月____日开工，至____年___月___日竣工，共____个日历天。
3、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的_____计算，按天累计。
4、如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。
5、发生不可抗力，乙方有负责积极组织抢补办法并相应调整计划，尽一切可能保证工期。
6、除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按协议工期竣工，乙方应负责违约负责。
7、对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包协议相关条款执行，包罗对不可抗力的处理办法。
同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确负责的部格外，其余部分均由乙方负责。
第三条：质量1、本工程质量等级为__________。
修路合同范本6篇
修路合同范本6篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方修路的工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：修路工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程范围：包括路基开挖、铺设、路面铺设等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
如有变更，双方另行协商。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项给乙方：（1）工程开始前预付总价款的百分之______作为启动资金；（2）工程进行中期间支付总价款的百分之______；（3）工程竣工后支付剩余的款项。
四、工程质量及保修1. 乙方应按照相关国家规范、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应负责保修______个月。
保修期间，如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
五、甲方责任1. 甲方应按约定支付工程款项。
2. 甲方应提供工程相关的资料，确保资料的准确性。
3. 甲方应负责协调周边关系，确保工程的顺利进行。
六、乙方责任1. 乙方应按时开工，按时完成工程，确保工程质量。
2. 乙方应遵守相关规定，安全施工，防止事故发生。
3. 乙方应负责保修期间的维修工作。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权停工，且甲方应承担违约责任。
2. 若乙方未按约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
3. 若因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应负责赔偿。
八、争议解决1. 甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。
2. 协商不成的，可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
道路重修工程合同模板
道路重修工程合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方需要对XX路进行重修工程，并且乙方具有相关的经验和资质，双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条工程内容1.1 甲方委托乙方进行XX路的重修工程，具体工程内容包括但不限于拆除旧路面、修复路基、重新铺设沥青路面、标线等工作。
1.2 工程验收标准按照相关法律法规及行业标准执行。
第二条工程报价2.1 乙方承诺完成本次重修工程，无任何隐瞒或虚报情况。
2.2 乙方报价为人民币XXX元整，包括人工费、材料费、机械设备费等，具体清单详见附件。
第三条工程周期3.1 本次工程预计工期为XX天。
3.2 如因不可抗力或其他不可预见因素导致工期延长，乙方需及时通知甲方并重新协商工期。
第四条施工安全4.1 乙方在施工过程中必须遵守相关安全规定，确保施工现场安全。
4.2 如因乙方违反安全规定导致事故发生，乙方承担相应的责任。
第五条付款方式5.1 甲方需在签订合同后支付工程总额的30%作为预付款。
5.2 工程完成后，甲方需在验收合格后的15个工作日内支付尾款。
第六条违约责任6.1 如因甲方原因导致工程延误或无法完成，甲方需支付乙方相应的违约金。
6.2 如因乙方原因导致工程延误或无法完成，乙方需支付甲方相应的违约金。
第七条保修期7.1 工程完成后，乙方提供一年的保修期，对工程中出现的问题进行免费维修。
7.2 保修期内，如因乙方原因导致工程问题未解决，乙方需负责修复并承担相关费用。
第八条合同变更8.1 如需对本合同进行修改，需双方协商一致并书面确认。
8.2 经双方协商一致后，合同变更需在XX个工作日内完成。
第九条其他约定9.1 本合同采用书面形式，附件与正文具有同等法律效力。
9.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
第十条合同生效10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期XX年。
10.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2021年公路工程合同3篇
公路工程合同3篇*******项目道路发包人：*****置业有限公司承包人：经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸 ___项目路基工程施工单位。
依照《 ___合同法》、《 ___建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1.1 工程名称：*****道路工程1.2 工程地点：位于 ___市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5 合同价款：合同总价(暂定) 元单价 (综合单价包干)大写元1.8 质量标准：合格。
1.9 工期：工程总日历工期天。
具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸2.1 图纸2.1发包人提供：2.2 技术标准：2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、 ___市相关技术标准、规范;2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.1.1 发包人委派的业主代表：姓名：职务：3.1.2 监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名：职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作：3.1.3.1 负责场地三通 ___;3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;3.1.3.4负责 ___承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;3.1.3.6按合同约定支付工程款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
修路工程合同书
甲方：
乙方：
经甲乙两方友好沟通，甲方行政村的水泥路面承包给乙方，工程造价款万元，每平方米元。
甲方要求使用混凝土(简称商混)，路面的厚度为
公分(检验)。
(一)工程限期年月日至年月日，因天气、人为造成的施工困难，两方不宜追究，甲方提供水电便利，费用乙方自理。
(二)在施工期间，乙方负责保养路面。
(三)付款方式：随工程进度付款，大致分为三次，机械设备和人员进工地后首次支付总工程料款造价的40%，二次付总工程料款造价的40%，最后付总工程料款造价的20%。
(按实际路面面积全部结清)。
(四)因甲方工程款不及时支付给乙方造成工程的拖延，造成乙方工程的一切费用由甲方负责：
(五)工程方面甲方负责随时抽样检查，不合格及时返工;
(六)施工期间一切事故由乙方负责;
(七)一切工程路面随形整平由乙方负责;
(八)未尽事宜，由甲乙两方友好沟通解决。
(九)工程质量c25甲方随时抽检。
(十)本协议一式二份，甲乙方各执一份，自签订之日起即可生效。
甲方：
乙方：
年月日。