地基处理工程施工合同协议书
地基处理分包合同样本
地基处理分包合同样本一、合同双方甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：二、合同背景甲方拟对（工程名称）进行地基处理工程，为了确保工程质量和进度，甲方决定将地基处理工程分包给乙方进行施工。
为此，双方达成以下协议，以明确双方权益和责任。
三、合同内容1. 工程范围：地基处理工程的具体范围包括（详细描述工程范围）。
2. 工程期限：工程开始日期为（日期），工程完工日期为（日期）。
3. 工程报价：乙方承包地基处理工程的总价款为（金额）。
4. 工程款项支付方式：甲方按照以下方式支付工程款项给乙方：- 预付款：工程合同签订后，甲方将预付款（金额）支付给乙方。
- 进度款：工程施工过程中，根据工程进度，甲方将支付相应的进度款项给乙方。
- 完工结算款：工程完工后，甲方将支付剩余的结算款项给乙方。
5. 工程质量要求：乙方承诺按照相关标准和规范进行地基处理工程，确保工程质量符合甲方的要求。
6. 工程安全责任：乙方负责为施工人员提供必要的安全防护设施，并确保施工过程中不发生安全事故。
7. 工程变更：如有工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
8. 违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
四、合同履行1. 合同生效：本合同自双方盖章之日起生效，有效期为（有效期限）。
2. 合同解除：双方一致同意解除合同的，应签订书面解除协议。
3. 合同争议解决：合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可提交至（仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼解决。
五、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同附件包括：- 工程图纸和设计文件；- 工程进度计划；- 工程质量验收标准。
六、合同签署甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：。
桩基施工合同范本(4篇)
桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。
3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。
5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。
6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。
7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。
2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。
2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。
3、做好详细施工记录，并交甲方存档。
4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。
六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。
2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。
3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
地基处理注浆合同协议书
地基处理注浆合同协议书甲方（委托方）：____________________________________________________________联系地址：__________________________________________________________________法定代表人：_______________________ 联系电话：___________________________乙方（承包方）：____________________________________________________________联系地址：__________________________________________________________________法定代表人：_______________________ 联系电话：___________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地基处理注浆工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________________________________________2. 工程地点：_________________________________________________________3. 工程内容：_________________________________________________________二、合同金额1. 合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。
2. 合同金额为固定总价，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等。
三、施工期限1. 工程开工日期：_______年_______月_______日。
打房屋地基合同协议书
打房屋地基合同协议书房屋地基施⼯合同协议书甲⽅（发包⽅）信息：名称：_____________（请填写全称）法定代表⼈/负责⼈：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________⼄⽅（承包⽅）信息：名称：_____________（请填写全称）法定代表⼈/负责⼈：_____________资质证书号：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲⽅拟在_____________（具体地址）进⾏房屋建设，需进⾏地基处理⼯程，⼄⽅具备相应的施⼯资质和技术能⼒，双⽅依据《中华⼈⺠共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，就房屋地基施⼯事宜达成如下协议：⼀、⼯程概况1.⼯程名称：_____________房屋地基处理⼯程2.⼯程地点：_____________3.⼯程内容：包括但不限于地基开挖、基础浇筑、防⽔处理等（具体根据设计图纸及技术要求）。
4.⼯期要求：⾃____年____⽉____⽇起⾄____年____⽉____⽇⽌，共计____天（如遇不可抗⼒因素，⼯期相应顺延）。
⼆、⼯程质量1.⼄⽅应严格按照国家相关规范、设计图纸及甲⽅要求进⾏施⼯，确保⼯程质量达到合格标准。
2.施⼯过程中，甲⽅有权对⼯程质量进⾏监督，⼄⽅应积极配合并提供必要的技术资料。
三、合同价款与⽀付⽅式1.合同总价：⼈⺠币（⼤写）_____元整（￥），该价格已包含税费、⼈⼯费、材料费等所有费⽤。
2.⽀付⽅式：o预付款：合同签订后____⽇内，甲⽅⽀付合同总价的____%作为预付款。
o进度款：根据⼯程进度，甲⽅在⼄⽅完成阶段性⼯程并经甲⽅验收合格后____⽇内，⽀付该阶段⼯程款的____%。
o结算款：⼯程全部完⼯，经甲⽅及有关部⻔验收合格后____⽇内，⽀付⾄合同总价的____%，剩余____%作为质保⾦，质保期满⽆质量问题⼀次性付清。
挤密桩工程施工合同(3篇)
第1篇甲方：（建设单位名称）乙方：（施工单位名称）鉴于甲方需要在本单位建设项目中采用挤密桩技术进行地基处理，乙方具备挤密桩工程施工资质，双方经友好协商，就挤密桩工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：挤密桩地基处理，包括桩基施工、桩间土挤密、桩顶处理等。
1.4 工程规模：____________________1.5 工程工期：____________________第二条施工质量与标准2.1 乙方应严格按照甲方提供的工程设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2.2 乙方应按照挤密桩施工规范进行施工，确保挤密桩地基处理效果达到设计要求。
2.3 乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。
第三条施工进度3.1 乙方应按照合同约定的工期完成挤密桩工程施工。
3.2 乙方应制定详细的施工进度计划，并及时向甲方报告施工进度。
3.3 因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条施工安全4.1 乙方应建立健全施工安全管理体系，确保施工安全。
4.2 乙方应加强对施工人员的安全教育，提高施工人员的安全意识。
4.3 乙方应按照国家和地方有关安全生产法律法规的要求，采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。
第五条施工费用及支付5.1 挤密桩工程施工费用总额为人民币_____元。
5.2 施工费用支付方式：（1）合同签订后，乙方提交施工图纸和施工方案，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）桩基施工完成后，甲方支付合同总价款的30%；（3）桩间土挤密完成后，甲方支付合同总价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为质保金。
5.3 甲方支付乙方施工费用时，乙方应提供相应的发票和结算资料。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
地基基础工程施工协议范本
地基基础工程施工协议范本
一、工程概述
本工程的目标是在指定地点进行地基基础工程施工，并确保工程质量和进度的达成。
二、施工范围
本工程的施工范围包括但不限于以下内容：
- 地基基础的勘探和设计
- 地基基础的土方开挖和回填
- 地基基础的土方处理和加固
- 地基基础的基础设施建设
三、施工期限
本工程的施工期限约定为从合同签署之日起，持续{施工期限}个月。
双方应在合同约定的期限内按照施工进度表进行施工，并确保按时完成工程。
四、质量要求
1. 施工方应按照相关法律法规和技术规范，确保施工过程中的质量安全。
2. 施工方应采用合理的施工方法和施工工艺，确保地基基础的稳定和耐久性。
3. 施工方应配备合格的技术人员，并按照工程要求进行施工质量检查和验收。
五、付款方式
1. 甲方应按照合同约定的付款方式和付款比例及时支付施工款项。
2. 施工方应提供合格的工程进度报告，并在验收合格后申请相应的付款。
六、违约责任
1. 若甲方未按照合同约定的时间和方式支付施工款项，乙方有权中止施工，并要求甲方支付延期费用。
2. 若乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方赔偿损失。
七、争议解决
1. 若在履行合同过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院进行诉讼解决。
2. 本合同适用中华人民共和国的法律法规。
八、其他条款
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。
以上为地基基础工程施工协议范本，双方应在签署前对合同内容进行逐条确认，确保双方权益的合法合规。
垫资施工合同—地基处理工程
垫资施工合同—地基处理工程1. 合同背景2. 合同目的本合同目的是为了确保地基处理工程的顺利进行，并明确双方在合作中的权责。
甲方负责进行地基处理工程施工，乙方提供资金垫付，双方共同合作完成工程项目。
2.1 甲方职责甲方应按照约定的施工方案和工程要求，高质量地进行地基处理工程。
具体职责包括但不限于： - 安排施工人员，合理组织施工； - 提供必要的施工设备和工具； - 遵守相关法律法规，确保施工安全。
2.2 乙方职责乙方应按照约定的金额及时间节点垫资，并按照约定的支付方式支付相应的费用。
具体职责包括但不限于： - 提供资金垫付地基处理工程费用； - 按照约定支付相应费用。
3. 合同内容3.1 项目概述项目名称：地基处理工程项目地点：（填写具体地点）项目内容：（填写具体地基处理工程的内容，包括施工范围和施工内容）3.2 工期和里程碑合同工期为（填写具体工期），里程碑节点及时间为（填写具体里程碑节点和时间要求）。
3.3 施工方案和质量标准甲方应根据工程要求制定施工方案，并按照质量标准进行施工。
具体的施工方案和质量标准应在合同签署后另行确定并作为附件随合同一同交付。
3.4 费用和支付方式3.5 变更和索赔在施工过程中，如需变更工程范围或需要提出索赔，应由双方共同商议并签订书面变更协议或索赔协议。
变更和索赔的费用、工期及其他相关事项应在协议中明确。
4. 合同履行4.1 履行期限及延期如无特殊情况，甲方应在合同签署后按合同约定的工期及里程碑节点进行施工。
如因不可抗力或其他原因，导致甲方无法按时履行工程，则应立即向乙方书面说明情况，并经乙方同意后延长履行期限。
4.2 保证金双方同意不设保证金。
4.3 违约责任如一方未按合同约定履行或部分履行合同，应承担违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
5. 合同解除5.1 解除原因5.2 解除程序一方提出解除要求后，双方应协商解决。
如无法协商一致，任何一方均有权向有关部门申请解决。
建设工程地基处理合同6篇
建设工程地基处理合同6篇篇1建设工程地基处理合同一、甲方（出让方）：______________（拟出让单位）地址：______________法定代表人：______________ 联系电话：______________二、乙方（承接方）：______________（拟承接单位）地址：______________法定代表人：______________ 联系电话：______________鉴于：1. 甲方拟对其位于______________地段的建设工程项目进行地基处理工程；2. 乙方是一家专业从事地基处理工程的公司，具有丰富的施工经验和技术实力；3. 甲乙双方就地基处理工程的合作事宜达成一致意见，特制定本合同。
特约定如下：第一条地基处理工程的内容1. 乙方接受甲方委托，对位于______________地段的建设工程项目进行地基处理工作，具体包括（具体工程内容）。
第二条工程费用1. 甲方应向乙方支付地基处理工程的费用为______________元（人民币大写）；2. 工程费用应在______________日内一次性支付至乙方指定的账户上。
第三条工程质量及保修1. 乙方应按照双方约定的工程要求和标准，保证地基处理工程达到预期的效果；2. 甲方有权对乙方的工程进行检验验收，如发现质量问题，乙方应承担重新处理的责任；3. 乙方应对地基处理工程的质量承担一年的质量保修责任，保修期间内的质量问题由乙方免费维修。
第四条违约责任1. 一方违反合同规定，给对方造成损失的，应承担违约责任；2. 若因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并不承担违约责任。
第五条争议解决本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向______________仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
第六条合同变更1. 本合同一经签署即生效，未经双方协商一致，不得擅自变更；2. 对于因工程变更或其他原因引起的变更，双方应书面协商变更合同内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地基处理工程施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089地基处理工程施工合同范本发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。
第一条：工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：。
具体施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。
第二条：承包方式及承包范围一、承包方式：承包人以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包所有税费、综合单价包干的方式承包。
二、承包范围：。
发包人有权视发包人开发建设情况、承包人的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包人的承包范围和工程量。
第三条：工程质量一、承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收和有关法规规定进行施工。
二、其它条款按通用条款第9条执行。
第四条：验收标准一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报告，并通过政府相关部门的验收。
二、其它条款按通用条款第12条执行。
第五条：质量保修期一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理使用年限。
二、其它约定按通用条款第13条执行。
第六条：合同工期一、开工日期：本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准，因发包人原因导致工期延误则工期顺延。
二、合同总工期：个日历天以内完成合同约定的所有工作，且完成所有设备离场、泥浆、土方等的清运工作。
三、节点工期：。
四、本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温、低温、冬歇期等天气在内。
五、承包人须在发包人移交场地并通知进场施工后天内组织台(套)以上机械设备进场施工，并根据工程的进度增加机械设备，若承包人未能达到发包人的进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。
六、承包人从合同约定的开工日期起的第天开始须每天向发包人交出不少于根已经浇筑成型的桩。
如承包人连续天不能完成相应的工作量，则发包人有权要求承包人增加机械设备，承包人须在天内达到发包人根据施工情况提出的新进度要求，若承包人仍未达到进度要求，发包人有权解除合同，承包方无条件退场。
七、其它约定按通用条款第14条执行。
第七条：合同价一、合同暂定总价：。
二、各单项工程暂定总价如下：。
三、包干单价及暂定工程量：具体见附件1。
四、以上包干单价包含内容：包括但不限于完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、工程及材料所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、材料场内二次运输费、桩机进退场、桩机安拆、桩机就位、护筒的埋设、成孔、加泥浆、泥浆制作、泥浆池的砌筑及拆除、泥浆外运、孔内钎探及障碍物排除(包括使用抽砂筒及反循环清渣等)、钢筋制作安装、浇捣桩成型、各种特殊地质的处理、各种原因导致的塌孔处理费、土方场内转运、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术处理费、技术措施费(包括雨季、冬歇期及其他异常气候施工措施费等)、安全措施费、文明施工措施费、临时设施费及其它措施费、施工现场排水、管理费、税费、利润、各种施工风险、市场风险和以下工作内容及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。
□褥垫层施工：平整场地、铺设石屑(砂、碎石)、压实□入岩增加费□桩间土开挖：开挖桩间土至设计标高□土方外运□桩头凿除及外运五、超声波检测管：如采用超声波检测方法，则由承包人负责埋设超声波检测管(检测管采用螺纹口连接，下端封闭，上端加盖)，则检测管制作安装费用为 10 元/米，此单价已包含检测管制作安装的人工、主材、辅材、材料价差、机械、市场风险、损耗、采保、运输及保修、税金等一切费用，结算时不再作任何调整。
六、包干单价不因地质情况的变化、施工过程的实际充盈系数和超灌高度等不同、市场价格和政府税费的变化而作任何调整(除本合同第八条有约定的除外)。
七、计量方式：(一)空桩：1、自桩顶设计标高以上1米至原自然地面标高(发包人提供工作面标高)为计价长度，乘以桩设计截面积以立方米计算。
即空桩工程量=(原地面标高-设计桩顶标高-1m)*桩设计截面积2、桩顶设计标高至至原自然地面标高(发包人提供工作面标高)不足1米，则不计取空桩。
(二)实桩：1、成孔：自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度，乘以桩设计截面积以立方米计算。
即成孔工程量=(设计桩顶标高-验收桩底标高)*桩设计截面积2、混凝土浇筑：自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度，乘以桩设计截面积以立方米计算。
即混凝土浇筑工程量=(设计桩顶标高-验收桩底标高)*桩设计截面积(三)褥垫层：按设计要求压实后以面积乘以厚度以立方米计算，按实方量计算。
(四)桩间土开挖：按底面积乘以挖土深度以立方米计算。
按实方量计算，超挖不计量，扣除桩头所占体积。
(五)桩头凿除：按个计算。
(六)检测管：自桩底验收标高起计至桩顶设计标高以上米的长度为计价长度，超声波检测失败的不予计算检测管制作安装费。
八、桩基检测的费用：(一)成品桩检测(如抽芯、静载等)合格则检测费用由□发包人□承包人承担;若检测不合格，由承包人须采取补强措施，直到合格为止，并承担不合格桩的检测费用及补桩费用。
□九、冬季施工混凝土浇筑增加费仅对采用了冬季施工措施(包括但不限于等措施)的桩基础混凝土浇筑部分进行计取。
十、其它约定按通用条款第16条执行。
第八条：调价方法及调价内容一、调价方法□(一)□钢筋制安、□混凝土浇注综合单价调价方法：1、由于非承包人的原因，该施工段(批次)实际开工日期的钢筋、商品混凝土材料价格比合同签订日期的钢筋、商品混凝土材料价格涨幅或跌幅大于5%(不含5%)的，则钢筋制安、混凝土浇注综合单价可作调整。
2、基准期价格及施工期价格以发布的 (以下称“信息价格”)作为参考。
(1)钢筋①基准期价格：以合同签订当期的钢筋信息价格为计算基础(合同签订当期无信息价格的，以合同签订前最近一期信息价格作为计算基础)，按实际使用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为基准期价格。
②施工期价格：以实际开工当期的钢筋信息价格为计算基础，按实际使用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的，钢筋制安综合单价不作调整。
(2)商品混凝土①基准期价格：以合同签订当期的商品混凝土信息价格作为基准期价格;合同签订当期无信息价格的，以合同签订前最近一期信息价格作为基准期价格。
②施工期价格：以实际开工当期的商品混凝土信息价格作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的，混凝土浇注综合单价不作调整。
3、具体调价方法(1) 若钢筋、商品混凝土材料价格涨幅大于5%：调整后的综合单价=合同综合单价+(施工期价格-基准期价格×(2) 若钢筋、商品混凝土材料价格跌幅大于5%：调整后的综合单价=合同综合单价-(基准期价格×施工期价格)4、由于承包人的原因导致该施工段(批次)实际开工日期比合同约定的开工日期延误超出一个月的：(1) 若钢筋、商品混凝土材料价格上涨，综合单价不调整;(2) 若钢筋、商品混凝土材料价格下跌;调整后的综合单价=合同综合单价-(基准期价格-施工期价格)(3) 发包人有权解除合同，且承包人需于24小时内无条件退场。
□(二)若本工程因设计变更导致设计桩端入岩工程量(以m3计，全风化岩、强风化岩不作入岩)有所增减，则由此引起的增减费用计算如下：增减费用=合同成孔入岩增加费综合单价×(最终设计桩端入岩工程量-原设计桩端入岩工程量)。
(三)其他调价方法：本协议书第八条第二款约定的调价内容依据以下原则进行计算：1、本合同附件报价表中有相同项目的，按相同项目的综合单价计算;2、本合同附件报价表中无相同项目，但有相近似项目的，则参考相近似项目的综合单价计算;3、本合同附件报价表中无相同项目，也没有相近似项目的，由承包人报价，经发包人审核后按审核单价进行结算;如双方无法达成共识，则发包人有权另行委托其他施工单位进行施工，且发包人有权要求承包人与分包单位签订相关的分包合同，承包人应无条件配合。
二、调价内容(一)设计变更承包人收到发包人承包范围内工程的设计变更起5天内，向发包人提交相应报价书，发包人自收到承包人的报价书之日起7天内对其进行审核,双方自承包人收到发包人的审定意见后5天内共同核对完毕。
承包人延期提交相应报价书的，当工程费用增加时,视为承包人放弃调价要求，当工程费用减少时,以发包人的预算造价为准。
(二)签证1、发包人确认的签证的工程款支付：随整体工程进度款进行支付，发包人每次按该部分工作量的80%支付进度款，随整体工程一同结算。
2、单项累计签证金额在10万元(含10万元)以上的，必须签订合同。
(三)委托工程1、工程造价在3万元以上10万以下的零星工程需办理工程委托。
2、发包人另行委托的增加工程在施工前由发包人和承包人共同确定委托工程内容和费用。
3、承包人自收到发包人现场代表的书面委托书之日起2天内，向发包人现场代表提交相应报价书，发包人在2天内对相应报价书给予审核，双方自承包人收到发包人的审核意见后2天内共同核对完毕。
承包人延期提交相应报价书的，视为承包人同意免费完成委托或变更工作。
4、增加工程费用按委托书规定的付款方式付款。
5、造价在10万元以上的委托工程必须签订合同。
三、除本条款约定的内容外，其余均不调整。
第九条：付款时间、条件与付款方式一、每月支付至承包人完成合格施工工程量的80%;二、(各单项工程)竣工验收合格并提交相关的资料后，承包人可提出申请结算，工程结算后两个月内发包人累计付款至(各单项工程)结算价的95%，余结算造价的5%作为工程保修金。
三、保修金支付：自工程竣工之日起两年后无任何质量问题一个月内无息付清。
四、施工水电费扣除：施工用水、用电量经发包人、总承包单位及承包人三方签字确认，水电费由发包人代缴后在承包人当期进度款中扣回。
当期进度款不足以抵扣的，从承包人下期进度款或结算款中扣除。
五、其它付款条款按通用条款第17条执行。
第十条：现场移交标准一、场地移交可以全部或分段移交，以基本满足本工程合同总工期，各节点施工工期为前提;所移交的场地能基本满足施工要求。
第十一条：材料、设备一、以下材料由发包人指定生产厂家、品牌，承包人自行采购：□1、承包人在工程施工中使用的钢材，必须为所生产的钢材，若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替，承包人必须事先报发包人审核批准。
□2、承包人在工程施工中使用的水泥必须为以下产品：的产品，且禁止使用立窑水泥。
若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替，承包人必须事先报发包人审核批准。