商品房买卖合同2000版
买卖合同商品房买卖合同(GF--2000--0171)3篇
买卖合同商品房买卖合同(GF--2000--0171)3篇篇1买卖合同商品房买卖合同(GF-2000-0171)合同双方：买方（甲方）：__________________________身份证号：__________________________卖方（乙方）：__________________________身份证号：__________________________鉴于甲方欲购买乙方所属楼盘中的__________________________________的商品房，经双方友好协商达成以下合同：第一条商品房基本情况1.商品房座落地址：___________________________________________________2.商品房面积：__________平方米，属于第____层，房号为______________3. 商品房售价：人民币（大写）________________________________元整（￥______________）第二条交易过程1. 买卖交易方式：双方同意采用一次性付款方式。
甲方在签订本合同之日应支付全部款项；2. 乙方应在乙方将商品房交付甲方后七个自然日内向乙方提供商品房相关权属证明及房屋钥匙。
第三条交付标准1. 乙方保证商品房是符合国家相关规定和标准的合法建筑，不存在任何质量问题；2. 乙方应在商品房交付后七个自然日内办理商品房的过户手续，将商品房权属证明完整无缺地交给甲方。
第四条保修责任1. 商品房自乙方交付给甲方之日起，乙方承诺对商品房施工质量问题负责，若商品房发现质量问题，乙方应在第三条规定的限期内予以解决；2. 商品房质量问题由专业机构出具鉴定意见，乙方须按照该意见承担修复责任，修复过程中产生的费用由乙方承担。
第五条税费及费用1. 本合同的各种税费，包括但不限于房产过户税、增值税等，由双方平摊；2. 各项手续费、公证费等产生的费用由各自承担。
商品房买卖合同(GF--2000--0171)5篇
商品房买卖合同(GF--2000--0171)5篇篇1商品房买卖合同（GF-XXXX-XXXX）甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，达成如下协议：第一条项目建设依据甲方在位于__________的土地上建设商品房项目，项目名称为____________。
该项目已取得相关部门批准文件及证件，具有合法销售资格。
第二条商品房基本情况乙方购买甲方建设的商品房位于__________（区/县）____________（路）_______________（小区）___________幢_________层_________室，户型为____________平方米，用途为__________居住__________商用等。
具体房屋信息详见附件一。
第三条价格与付款方式房屋总价为人民币__________元整（￥__________元），付款方式为：全款/贷款（如选择贷款需注明贷款额度及贷款方式等）。
乙方应按照约定时间支付房款，如逾期支付，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任。
第四条交付期限与条件甲方应于本合同约定日期将房屋交付给乙方，交付条件为已取得竣工验收备案证明和房屋测绘报告等文件。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应在不可抗力发生之日起通知乙方，并说明延期原因及预计延期时间。
第五条产权登记与归属乙方在办理房屋交接手续后应按照相关规定办理房屋产权登记手续。
甲方应协助乙方办理产权登记，确保乙方取得房屋产权证书。
产权归属乙方所有。
第六条违约责任如甲、乙任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任。
包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
具体违约责任见合同附件二。
第七条保修责任与物业服务质量甲方应按照国家有关规定和合同约定承担商品房的保修责任。
商品房买卖合同2000年版
商品房买卖合同2000年版商品房买卖合同2000年版一、合同背景和目的本合同由买方（以下简称“甲方”）和卖方（以下简称“乙方”）共同订立，旨在明确双方在商品房买卖交易中的权利和义务，确保交易的合法和公平进行。
二、买卖房屋1. 房屋基本信息乙方自愿将其拥有合法产权的房屋（以下简称“房屋”）出售给甲方，房屋的基本信息如下：房屋地址：建筑面积：房屋所有权证号：2. 房屋交付及验收1. 甲方在签署本合同时，向乙方支付房屋首付款的代价。
2. 乙方应当将房屋实际交付给甲方，并一同提交以下相关文件：房屋产权证书副本；本合同约定的其他附件文件。
3. 价格和支付1. 房屋的总价为人民币（以下简称“元”）。
2. 甲方应当在收到乙方要求支付的房屋首付款后的10个工作日内，将剩余货款支付给乙方。
三、质量和维修1. 房屋质量保证乙方保证所出售的房屋的质量符合国家相关法律法规及标准要求，并按照合同约定的规程进行验收。
2. 房屋维修责任1. 自房屋交付之日起1年内，乙方负责修理房屋内外墙、屋顶、地下防水以及电、水、暖设备等质量问题。
2. 若出现上述问题，甲方应及时通知乙方，并提供必要的协助与配合。
四、违约责任1. 甲方违约责任1. 若甲方未按合同要求支付货款，乙方有权解除合同，并追求违约金，违约金为货款总额的（合同约定倍数）。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付货款，甲方应按照合同金额的（合同约定利率）支付违约金。
2. 乙方违约责任1. 若乙方未按合同要求交付房屋或未按时履行其他义务，甲方有权解除合同，并要求返还已支付的款项，同时追求违约金。
2. 若乙方违反上述约定，甲方可以向乙方追究违约责任，要求赔偿。
五、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可向合同约定的争议解决机构申请调解或仲裁。
六、其他事项1. 本合同附件包括但不限于：房屋交付验收证明、房屋产权证书副本等。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
商品房买卖合同(GF--2000--0171)8篇
商品房买卖合同(GF--2000--0171)8篇篇1商品房买卖合同（GF-XXXX-XXXX）甲方（出卖人）：_________________________地址：___________________________________电话：_________________________营业执照注册号：_________________________资质证书编号：_________________________法人代表姓名：_________________________授权委托人姓名及职务：___________________ 以下简称甲方乙方（买受人）：_________________________ 以下简称乙方。
根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方将其开发建设的房屋出卖给乙方等事宜达成一致，在遵循公平交易和诚实信用原则的基础上，共同订立本合同，以兹信守。
本合同中已提及的内容除非特别注明外均为双方共同约定条款，双方共同遵守。
具体条款如下：一、标的物基本情况甲方同意将位于_________________________的商品房出售给乙方。
该房屋的具体信息如下：房屋类型、结构、面积等详见本合同附件一《房屋基本情况表》。
二、计价方式和价款双方约定按照建筑面积计算房屋价款，具体价格见附件二《房价明细表》。
总房款共计人民币______元整（大写金额），由乙方在签订本合同时一次性支付甲方。
三、付款方式及期限乙方应按照以下方式支付房款：__________。
如乙方未能按时支付房款，甲方有权解除本合同并追究乙方的违约责任。
四、交付期限甲方应当在乙方支付全款后的______天内，将房屋交付给乙方使用。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应及时通知乙方，并说明延期原因和预计交付时间。
五、房屋产权登记及权属证明文件甲方应当在房屋交付后______天内办理房屋产权登记手续，并在登记完成后及时将权属证明文件交付给乙方。
买卖合同商品房买卖合同(GF--2000--0171)4篇
买卖合同商品房买卖合同(GF--2000--0171)4篇篇1买卖合同商品房买卖合同(GF-2000-0171)买卖合同编号：GF-2000-0171甲方：卖方（出卖人）：（姓名）xxxxxxxx （身份证号）xxxxxxxx电话：xxxxxxxx 住所：xxxxxxxx乙方：买方（购房人）：（姓名）xxxxxxxx （身份证号）xxxxxxxx电话：xxxxxxxx 住所：xxxxxxxx根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方商品房的事宜，达成如下协议，共同遵照履行：一、房屋基本情况1、房屋坐落地址：xxxxxxxx2、建筑面积：xxxxxxxx平方米3、房屋结构：xxxxxxxx4、产权证情况：已办理商品房预售许可证及房屋产权证5、土地使用权：xxxxxxxx6、房屋价格：人民币xxxxxxxx元整7、支付方式：一次性付清8、房屋交付标准：具体详见附件房屋交付标准二、权利与义务1、乙方应自本合同签订之日起5个工作日内向甲方支付房款。
2、甲方应在收到全部房款后十个工作日内将房屋产权证及配套设施交付给乙方。
3、双方约定的其它权利与义务详见附件买卖房屋合同附件。
三、房屋交付标准1、房屋交付后，乙方有权对房屋进行验收。
2、如乙方对房屋有异议，应在房屋交付之日起7日内书面通知甲方，甲方应在收到通知后30日内处理。
3、若经双方协商一致，对房屋进行变更、调整或修缮，应签订书面协议。
四、违约责任1、若一方未能履行合同约定，应承担相应的违约责任。
2、对于因不可抗力所致的违约，一方可以免责，但应及时通知对方，并提供相应书面证明。
五、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，双方均同意提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、附则1、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字生效。
2、本合同附件为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
商品房买卖合同2000年版
商品房买卖合同2000年版商品房买卖合同2000年版甲方（卖方）：（合法名称）___________，法定代表人：___________，地址：___________，联系电话：___________。
乙方（购房人）：（合法名称）___________，身份证号码：___________，联系电话：___________，住址：___________。
经双方协商，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，就甲方出售乙方购买的商品房达成如下协议：第一条商品房的基本情况1、商品房坐落地址：___________。
2、房屋的基本情况：房屋建筑面积为___________平方米，现状为___________；屋内设施设备齐全，符合国家相关要求。
第二条买卖价格及支付方式1、商品房买卖总价为___________元，具体支付方式为：___________元首付款，剩余___________元在___________年月日以前一次性支付。
2、乙方应向甲方支付的首付款应在本合同签订之日起___________天内支付至甲方指定帐户。
第三条签约手续1、本合同由卖方向买方提供。
2、买方应当在接到合同后___________天内，对合同内容进行审查，若对合同内容有异议，应当向卖方提出，双方协商解决；如买方在接到合同后___________天内未向卖方提出异议，则视为买方已经接受合同内容。
3、在本合同生效前，买方应当向甲方提供购房资格证明、身份证明、贷款批准证明等相关证件及资料。
4、本合同生效后，双方应当按照《商品房买卖合同法》规定，及时向房地产登记机构办理产权过户手续。
第四条房屋交付及验收1、房屋所有权证书经过过户后，甲方应在合同规定的交房期限内交付房屋，并保证房屋的交付符合相关法律法规；2、乙方应当在取得房屋所有权证书后___________天内到房屋所在地的相关部门进行验收，如乙方未在规定时间内进行验收，则视为乙方自动放弃了验收权。
2000年商品房买卖合同范本
2000年商品房买卖合同范本商品房买卖合同甲方（卖方）：姓名/名称：证件类型：证件号码：联系地址：电话号码：乙方（买方）：姓名/名称：证件类型：证件号码：联系地址：电话号码：鉴于：1.甲方是具备商品房销售资质的开发商；2.乙方有意购买甲方销售的商品房。
双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条商品房基本情况1.1 商品房名称：______________1.2 商品房所在地：______________1.3 商品房面积：______________（平方米）1.4 商品房用途：______________1.5 商品房交付时间：______________第二条买卖价格及付款方式2.1 商品房买卖总价为：______________元。
2.2 买方按照下列规定支付商品房买卖总价：（1）签订本合同时，买方已支付定金：______________元。
（2）在商品房交付时，买方支付货款：______________元。
（3）在要求买方办理相关贷款的情况下，买方应主动向银行申请办理按揭贷款，贷款额度不足的部分应一次性支付。
第三条商品房交付及交付标准3.1 商品房将于本合同第一条第1.5款约定的时间交付。
3.2 商品房交付标准包括但不限于以下内容：（1）商品房的建筑结构、质量、设备、材料等符合国家规定的相关标准和规定；（2）商品房配备了应有的基础设施、公共设施和配套设施，并且已全部完工、验收合格、同时划归物业专属；（3）商品房已取得必要的建筑和用房证件。
第四条产权、使用及转让4.1 商品房的产权归甲方所有，并在交付之时移交给乙方。
乙方应在商品房交付时履行相关过户手续并领取房屋产权证。
4.2 乙方应按照国家法律法规和相关规定规范居住，并自行办理与房屋使用有关的手续。
4.3 乙方不得将该商品房用于非法活动。
在乙方有转让该商品房的意向时，应当在转让前向甲方提出书面申请并征得甲方同意。
商品房买卖合同(GF--2000--0171)3篇
商品房买卖合同(GF--2000--0171)3篇篇1商品房买卖合同（GF-XXXX-XXXX）甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的商品房事宜，签订本合同，以资共同遵守执行。
第一条商品房基本情况第二条付款方式及期限篇2商品房买卖合同（GF-XXXX-XXXX）甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据第二条乙方所购商品房的基本情况说明和购买条件篇3商品房买卖合同合同编号：GF-XXXX-XXXX（可按照实际情况填写合同编号）甲方（出卖人）：________________（填写出卖人名称）地址：________________（填写出卖人地址）电话：________________（填写出卖人联系电话）法定代表人/负责人：______________（填写出卖人代表姓名）乙方（买受人）：________________（填写买受人名称）地址：________________（填写买受人地址）电话：________________（填写买受人联系电话）法定代表人/负责人：______________（填写买受人代表姓名）身份证号码：______________________（填写买受人身份证号码）委托代理人信息（如有）：_____________ （填写相关信息）联系方式：（填写联系方式）手机号码：_______________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房买卖合同2000版篇一:《商品房买卖合同》(GF-2000-0171)逐条祥解老《商品房买卖合同》(GF-2000-0171)逐条祥解概述:商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
商品房买卖合同是商品房买卖双方当事人签订的，用以明确各自权利义务的具有法律效力的文件。
目前实践中最常用的商品房买卖合同文本是国家工商行政管理局和建设部于2000年联合制定的《商品房买卖合同》示范文本(GF-2000-0171)。
该示范文本是两部门在原《商品房购销合同》示范文本(GF-95-0171)的基础上，总结经验改进而成的。
政府部门制定示范文本的原意是将其作为商品房买卖双方签订合同的参考，起到示范、引导作用，并非强制使用。
但在实践中，示范文本已经成为各房地产公司签订合同的首选甚至是唯一文本。
因此，认真研究商品房买卖合同示范文本的确切含义并且公平合理地签订好示范文本就成了每一个开发商必须足够重视的课题。
本文将依据《合同法》、《商品房销售管理办法》等法律法规规章，结合实际工作中遇到的问题和总结的经验，对示范文本进行逐条解释，并对如何填写做深入探讨。
商品房买卖合同说明(内容略)【释义】该部分是对文本的简要介绍，包括文本的性质、商品房定义、填写说明、解释权归属等内容。
其中，有关填写方法的规定(第3、4、5条)应详细阅读，并在填写过程中严格遵循。
充分利用好文本中授权双方当事人自行约定的部分,能够弥补该文本的不足，最大限度地维护开发商的合法权益。
而且规范、清晰的填写也有利于开发商树立良好的商业形象。
【常见问题】有些开发商工作人员由于工作潦草，没能严格按照“说明”第5条的方式在相应部位划勾或划差叉，导致文本混乱、及其不规范、不严肃。
【对策】认真阅读“说明”，严格按“说明”填写文本。
建议有条件的开发商品采用专业打印软件打印合同文本。
合同双方当事人:(内容略)【释义】该部分详细列明买卖双方(包括其代理人)的基本情况。
【常见问题】有些售楼处工作人员往往忽视对买方基本情况的填写，出现地址不详甚至错误，给以后发送入住通知等带来不必要的麻烦甚至导致公司损失【对策】卖方的基本情况应以营业执照上载明的相关内容为准。
买方的地址应填写户籍所在地，户籍所在地与经常居住地不一致的填写经常居住地。
由于文本只是印制了自然人作为买方的情形，导致当法人或其他组织作为买方时没有相应的填写位置，对此可自行印制买方基本情况替换该部分。
第一条项目建设依据。
出卖人以___________方式取得位于______________、编号为___________的地块的土地使用权。
【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为________________。
该地块土地面积为____________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】_____________。
建设工程规划许可证号为________________，施工许可证号为__________。
【释义】该条是关于标的房产建设过程的合法性的介绍。
用以说明建设项目在用地、规划管理、施工管理、开发主体等方面都符合国家有关规定，取得了有关主管部门的许可。
【常见问题】实践中，有些项目的建设用地是以划拨方式取得的，根据国务院《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定，此类房产要出售的，应当取得土地主管部门的批准，并且签订土地使用权出让合同、向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让所获收益抵交土地使用权出让金。
还有些开发商只是和土地主管部门签订了《土地使用权预约合同》或者虽然签订了《土地使用权出让合同》但尚未缴清土地使用权出让金。
上述情况，严格来讲都不属于具备了《城市房地产管理法》第四十四条规定的“商品房预售，应当符合下列条件:(一)已交付土地使用权出让金，取得土地使用权证书。
”【对策】虽然在目前的司法实践中，法院一般不简单地因为上述土地使用权瑕疵而认定商品房买卖合同无效。
但由于购买上述土地上建设的房产，较之于已经取得土地使用权证书的土地上的房产，买方面临着较多的不确定因素和较大的风险。
卖房应当本着诚实信用的原则将建设用地的实际情况向买方作出全面、客观的说明，以避免引发客户不必要的误解和纠纷。
第二条商品房销售依据。
买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。
预售商品房批准机关为__________，商品房预售许可证号为______________。
【释义】该条是关于预售许可证的约定。
预售许可证是卖方出售标的房产的行为合法性的最重要的依据。
《城市房地产管理法》第四十四条规定:商品房预售，应当符合下列条件:(一)已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书;(二)持有建设工程规划许可证;(三)按提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的百分之二十五以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期;(四)向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。
按照主管部门许可的发售范围不同，预售许可证分为内销许可证和外销许可证。
只有取得外销许可证的项目才可以向中国境外客户销售。
【常见问题】未取得预售许可证便签订商品房买卖合同或者预定协议(又称认购书、认购协议、订购协议)，在业内是常见的。
如果产生纠纷，一方以不符合预售条件为由主张合同无效，法院一般认为只要在一审诉讼阶段卖方补办了预售许可证，应当认定合同有效。
但行政主管部门有权对开发商的上述行为给予责令停止销售活动、没收违法所得、罚款等行政处罚。
【对策】严格按照法律、法规规定的条件预售，避免不必要的损失。
第三条买受人所购商品房的基本情况。
买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。
该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。
该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积________________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
【释义】本条是对标的房产的座落、用途、结构、建筑面积等概况的约定。
【常见问题】目前实践中最常见的问题是商品房合同约定面积与建成后房屋交易主管部门实测面积不一致。
造成这种的结果的原因是多方面的。
既有不法开发商的故意欺诈，也有现行法规不甚完备的原因。
一段时间以来，建设部1995年颁布的《商品房销售面积及公用建筑面积分摊规则(试行)》是计算商品房建筑面积和公用面积的主要法律依据。
但该规定的法律效力较低而且规定过于原则性。
加之由于历史原因，商品房面积的管理工作存在部门职能交叉的问题。
国家质量技术监督局、建设部对此有过相互抵触的规定。
笔者曾经代理过一个案件，房产管理部门和质量技术监督部门对同一房产的面积测量结论相差悬殊，而两部门都具备“测绘资质”，导致法院难以认定。
【对策】针对上述情况，我国第一个国家标准《房产测量规范》(GB/T 17986-2000)于2000年,月正式实施，成为房产面积测量里领域最权威的标准。
国务院进一步明确了商品房面积管理的部门职能分工，即“房产管理部门负责商品房面积管理工作，制定有关政策，查处商品房面积管理中的违法行为，对商品房面积测量机构的资质提出初审意见。
质量技术监督部门负责商品房面积测量器具的监督工作，查处违法使用不符合标准的测量器具的行为。
”2000年12月28日建设部和国家测绘局联合下发的《房产测绘管理办法》进一步明确:“房产测绘单位应当依照《中华人民共和国测绘法》和本办法的规定，取得省级以上人民政府测绘行政主管部门颁发的载明房产测绘业务的《测绘资格证书》。
申请房产测绘资格的单位应当向所在地省级测绘行政主管部门提出书面申请，并按照测绘资格审查管理的要求提交有关材料。
省级测绘行政主管部门在决定受理之日起5日内，转省级房地产行政主管部门初审。
省级房地产行政主管部门应当在15日内，提出书面初审意见，并反馈省级测绘行政主管部门;其中，对申请甲级房产测绘资格的初审意见应当同时报国务院建设行政主管部门备案。
申请甲级房产测绘资格的，由省级测绘行政主管部门报国务院测绘行政主管部门审批发证;申请乙级以下房产测绘资格的，由省级测绘行政主管部门审批发证。
取得甲级房产测绘资格的单位，由国务院测绘行政主管部门和国务院建设行政主管部门联合向社会公告。
取得乙级以下房产测绘资格的单位，由省级测绘行政主管部门和省级房地产行政主管部门联合向社会公告。
”第四条计价方式与价款。
出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款:1、按建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米__________________元，总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米________________元，总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____ 万_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
4、 _________________【释义】本条与原示范文本相比最大的改进是:针对商品房面积问题争议较多的现状，在原来“按建筑面积计算”的基础上，增加了“按套内建筑面积计算、按套(单元)计算”等二种新的计价方式。
使买方有更多选择。
【常见问题】虽然文本给出了多种计价方式，但由于习惯原因和营销策略的需要，大部分开发商拒绝使用“按套内建筑面积计算”和“按套(单元)计算”等方式。
【对策】计价方式的多样性，是市场进步的潮流。
只要开发商在计算标的房产面积时，严格遵循了现行规范，以何种方式计算都不应损害其利益。
只有那些能够最大限度地满足客户个性化需求的开发商才能充分展示自己的信心并赢得更多客户。
第五条面积确认及面积差异处理。
根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。