工程招标合同模板
招标合同模板(精选6篇)
招标合同模板（精选6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!招标合同模板（精选6篇）合同在任何时候、任何地点、任何场合都可以被利用,合同的签署可以将各方的权利与义务清楚地表达出来。
工程招标合同范本5篇
工程招标合同范本5篇篇1甲方（招标方）：___________乙方（投标方）：___________鉴于甲方需要对_____________工程进行招标，乙方愿意按照甲方的要求进行投标并承担该工程的建设任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次工程招标事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程规模：_____________。
4. 工程内容：_____________。
（包括具体建设内容、工程量等）二、招标范围及要求1. 招标范围：本次招标的工程范围包括_____________等。
2. 招标要求：乙方需按照甲方的招标文件要求，提交完整的投标文件，包括但不限于公司简介、资质证明、技术方案、工期计划等。
三、投标方资格要求1. 乙方必须具备独立的法人资格，并具有相应的施工资质和安全生产许可证。
2. 乙方在近三年内必须完成至少一项类似规模工程的承建，并具有良好的信誉和业绩。
3. 乙方需具备充足的资金实力和技术支持，确保工程按期完成。
四、投标流程1. 乙方需按照甲方招标文件的要求，编制并提交投标文件。
2. 甲方将对乙方的投标文件进行审核，初步筛选合格的投标方。
3. 甲方将组织评标委员会对初步筛选合格的投标方进行评审，确定中标方。
4. 中标方需与甲方进行合同谈判，达成一致后签订工程承包合同。
五、合同条款1. 工程价款及支付方式：_____________。
2. 工程工期及进度要求：_____________。
3. 工程质量和验收标准：_____________。
4. 安全生产和文明施工要求：_____________。
5. 违约责任及赔偿方式：如甲乙双方任一方违反合同约定，均应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
具体违约责任及赔偿方式详见合同附件。
招标合同模板(5篇)
招标合同模板（5篇）模板一：工程建设项目招标合同甲方（招标人）：________________________乙方（中标人）：________________________根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承担甲方工程建设项目一事，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________二、招标范围1. 招标内容：________________________2. 招标方式：________________________三、合同价款1. 合同价款：人民币____元。
2. 付款方式：________________________四、工期1. 工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 工期延误：________________________五、质量要求1. 工程质量应符合国家现行标准、规范及设计要求。
2. 乙方应提供相应的质量保证措施。
六、安全文明施工1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应保持施工现场的整洁、文明。
七、合同解除1. 甲方因国家政策、规划等原因，可以提前解除本合同。
2. 乙方因自身原因，可以提前解除本合同，但应提前____天书面通知甲方。
3. 甲方或乙方违反本合同的约定，导致本合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任。
八、争议解决1. 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________签订日期：____年____月____日模板二：货物采购招标合同甲方（招标人）：________________________乙方（中标人）：________________________根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供货物一事，达成如下协议：一、货物概况1. 货物名称：________________________2. 货物规格：________________________3. 货物数量：________________________二、招标范围1. 招标内容：________________________2. 招标方式：________________________三、合同价款1. 合同价款：人民币____元。
工程建设项目招标代理合同范本5篇
工程建设项目招标代理合同范本5篇篇1甲方（招标人）：__________乙方（招标代理机构）：__________根据有关法律法规，为确保工程建设项目招标工作顺利进行，甲方委托乙方承担_________工程建设项目的招标代理工作。
为明确双方的责任、权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 招标方式：公开招标/邀请招标二、代理范围乙方负责甲方工程建设项目的招标代理工作，包括但不限于编制招标文件、发布招标公告、组织投标、开标、评标等。
三、代理期限本合同自签订之日起生效，至招标工作全部完成并签署招标代理工作总结报告之日止。
四、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）向乙方提供与招标相关的工程资料、技术要求、评标标准等；（2）协助乙方组织招标活动，包括开标、评标等；（3）按照合同约定支付代理费用。
2. 乙方职责与义务：（1）负责编制招标文件，确保招标文件合法、合规；（2）负责发布招标公告，确保公告内容真实、准确；（3）组织投标、开标、评标活动，确保活动公平、公正；（4）及时向甲方报告招标进展情况，提出合理化建议；（5）确保代理工作的合法性和保密性。
五、费用及支付方式1. 代理费用：甲方应向乙方支付招标代理费用，具体金额根据工程规模、复杂程度及双方协商确定。
2. 支付方式：甲方按照合同约定的进度支付代理费用，包括前期预付款、中期进度款和尾款。
3. 乙方在收到款项后，应当向甲方提供正规的发票。
六、违约责任及赔偿1. 若因乙方原因未能按时完成招标代理工作，导致甲方损失，乙方应当承担相应的违约责任。
2. 若因甲方提供的资料不真实、不完整或违反法律法规，导致招标工作无法顺利进行，甲方应当承担相应责任。
3. 双方因违约造成的损失，应当根据合同约定进行赔偿。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程建设招标投标合同范本6篇
工程建设招标投标合同范本6篇篇1工程建设招标投标合同范本甲方：(招标人名称)乙方：(投标人名称)根据《中华人民共和国建设工程招标投标法》及有关法律法规的规定，为明确双方之间的权利义务，特订立本合同。
第一条合同的签订甲方通过公开招标方式选定乙方承建工程项目，双方在合同签订之日起正式建立合同关系。
第二条工程概况项目名称：工程地点：工程规模：工程内容：工程期限：第三条合同价款本工程总价款为(具体金额)。
合同价款包括劳务费、材料费、设备费、管理费、税金及其他合同约定的费用。
第四条付款方式1. 甲方应按照工程进度及质量要求，结算和支付合同价款。
2. 工程总价款分期付款，具体付款及结算方式双方另行商定。
第五条工程质量和验收标准1. 乙方应按照合同约定的工程标准和技术规范，确保工程质量。
2. 工程验收标准为国家相关标准。
第六条违约责任1. 一方违反合同规定未按时履行或者不完全履行合同义务，应承担违约责任。
2. 违约方应承担相应的违约金或赔偿责任。
第七条索赔和争议解决任何一方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如果协商不成，可依法向有关部门申请调解或仲裁。
第八条合同变更和解除1. 未经对方同意，任何一方不得单方面变更合同内容。
2. 根据实际情况需要，双方可协商变更合同内容，变更后的协议应书面确认生效。
3. 双方一致同意，可解除本合同。
第九条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格为止。
第十条合同争议解决因履行本合同所发生的一切争议，由双方友好协商解决；如不能协商解决的，应提交______仲裁委员会按其仲裁规则仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
【温馨提示】此处仅为招标投标合同范本，具体合同内容可根据工程项目实际情况进行调整和修改，双方在签署合同时应仔细审查条款，确保权益不受损害。
工程建设项目招标代理合同范本6篇
工程建设项目招标代理合同范本6篇篇1甲方（招标人）：__________乙方（招标代理机构）：__________根据有关法律法规，为确保工程建设项目招标工作顺利进行，甲方委托乙方进行招标代理，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况项目名称：__________工程地点：__________工程规模：__________二、代理事项及内容乙方负责甲方工程建设项目的招标代理工作，包括但不限于编制招标文件、发布招标公告、组织开标评标会议、协助甲方与中标单位签订合同等。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至招标代理工作完成并成功签订中标合同后终止。
四、代理费用及支付方式1. 代理费用：根据招标项目规模及工作量，经双方商定，甲方应支付乙方招标代理费用为人民币_____元（大写：__________圆整）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方代理费用的50%作为预付款，剩余款项在招标代理工作完成后一次性支付。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）提供与招标项目相关的资料，确保资料真实、完整。
（2）按照约定支付代理费用。
（3）对乙方编制的招标文件提出合理建议和要求。
（4）参与评标并对评标结果予以确认。
2. 乙方责任与义务：（1）按照甲方要求编制招标文件，保证招标文件合法、合规。
（2）发布招标公告，组织招标活动。
（3）组织开标、评标会议，确保会议合法、公正。
（4）协助甲方与中标单位签订合同。
（5）对甲方提出的合理要求和建议予以积极响应并作出调整。
六、保密条款双方应对涉及本项目的商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付代理费用，乙方有权终止代理工作，由此造成的损失由甲方承担。
2. 若因乙方原因导致招标工作未能顺利完成，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若双方在执行本合同过程中发生其他违约行为，应按照相关法律法规承担相应责任。
工程建设招标投标合同范本6篇
工程建设招标投标合同范本6篇篇1甲方（招标人）：_________________________地址：__________________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________乙方（投标人）：_________________________地址：__________________________________联系人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方需要进行工程建设，并决定通过招标方式选择承建商，乙方有意参与本次招标并争取成为中标方，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：_______________________________________（二）工程地点：_______________________________________（三）工程规模及建设内容：_______________________________________（四）招标范围及要求：_______________________________。
甲方将工程建设的施工任务进行招标，乙方需按照招标文件的要求提交投标文件并参与投标过程。
二、投标要求及程序（一）乙方应按照招标文件的要求编制并提交投标文件，包括但不限于施工组织设计、工程造价预算等内容。
（二）乙方提交的投标文件应加盖公章并由法定代表人或授权代表签字确认。
（三）投标程序包括资格预审、现场考察、招标文件答疑等环节，乙方应按照规定时间参加各环节的活动。
（四）乙方递交投标文件的时间、地点、方式等要求按照招标文件规定执行。
三、评标与中标（一）甲方将组织评标委员会对乙方递交的投标文件进行评审，评标过程中遵循公正、公平、科学、严谨的原则。
建设工程招标代理合同范本6篇
建设工程招标代理合同范本6篇篇1建设工程招标代理合同范本甲方（招标人）：________法定代表人或负责人：________联系地址：________联系电话：________乙方（招标代理机构）：________法定代表人或负责人：________联系地址：________联系电话：________鉴于甲方希望委托乙方作为其建设工程招标代理，乙方愿意承担此项工作，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：第一条任务内容1.1 乙方接受甲方委托，负责甲方建设工程的招标代理工作，具体包括招标文件的准备、发布、宣传、接收投标文件、评标、中标结果公示等工作。
1.2 乙方应按照国家法律法规和相关规定，认真负责地完成招标代理工作，保证工作的公正、公平、公开。
第二条任务标准2.1 乙方应根据甲方的具体要求，制定合理的招标方案和招标文件，确保其合规有效。
2.2 乙方应及时发布招标文件，做好宣传工作，确保潜在投标人了解相关信息。
2.3 乙方应按照相关规定接收、存档和评审投标文件，并及时向甲方提供投标文件评审结果。
第三条保密条款3.1 双方应对因履行本合同而获悉的对方商业秘密和机密信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
3.2 因违反上述保密义务而导致的损失，违约方应承担相应的法律责任。
第四条资费4.1 甲方应按照双方约定的方式和金额支付招标代理费用。
4.2 乙方应在合同生效后10个工作日内向甲方开具正规发票，并与甲方结清费用。
第五条违约责任5.1 若一方违反本合同约定，致使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 任何一方如需解除合同，应提前书面通知对方，并支付相应的违约金。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章后生效，至任务完成之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________签字：________ 签字：________日期：________ 日期：________以上是建设工程招标代理合同的范本，具体内容可根据实际情况进行调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三一文库（）/合同范文
工程招标合同模板
合同主要协议条款
合同条件采用建设工程施工合同示范文件（gf—1999—0201）的《合同条件》。
合同协议条款将由招标单位（甲方）与中标单位（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。
以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位应在投标文件中进行承诺。
一、施工组织设计和工期
（一）进度计划
乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在三天内批复。
（二）工程开工和工期
1．乙方中标后三天内准备进场。
2．乙方与甲方签订工程承包合同生效后，须在七天内开工。
3．合同工期以乙方的中标工期为准。
（三）工期延误
1．对下述原因造成竣工日期推迟的，经监理方和甲方代表确认签证后，合同工期相应顺延。
（1）由甲方原因造成的延误。
（2）不可抗拒的自然因素。
（3）重大的设计变更。
2．非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚XX元。
二、工程质量与验收
（一）工程质量标准
1．乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，甲方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由乙方负责。
2．甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由甲方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。
3．如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时，必须事先由监理工程师签署意见，并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4．甲方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），乙方不得借故拒绝。
（二）工程质量等级
1．乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。
2．本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。
3．本工程甲方委托_________监理公司监理。
4．隐蔽工程验收，乙方必须提前三天通知甲方及监理公司，经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
三、合同价款与支付
（一）工程款支付
按月完成工作量的80%，以有关部门审核作为付款依据（具体另商议）；。