德保县人民法院
铝合金门窗安装合同6篇
铝合金门窗安装合同6篇撰写一份合同是为了可以保护双方的权益并确保交易的顺利进行，合同的签署可以明确双方的责任和义务，下面是网作者为您分享的铝合金门窗安装合同6篇，感谢您的参阅。
铝合金门窗安装合同篇1发包方:（以下简称甲方）：承包方:（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称：大圩游客接待中心2.工程地点：大圩镇3.承包范围：铝合金门窗工程大圩游客接待中心大楼4.承包方式：施工图以内的铝合金门窗工程，包工包料。
第二条工程总价门窗计价以实际安装尺寸为准，单价元/㎡，不含纱窗。
如有钢化玻璃增加单价元/㎡，计算方式为：按实际安装尺寸为准计算。
第三条工程质量标准1.铝合金门窗按国家行业标准jg-t140-#执行，也按图纸内容标准执行。
第四条材料及设备供应1.铝合金门窗型材采用优质品牌，推拉为“85”平开为“55”系列。
颜色按甲方指定。
2.乙方施工使用的中、小型机器设备由乙方自行准备，垂直运输设备，排栏脚手架等由甲方负责安排。
第五条甲方责任1.提供工程施工图，图纸会审记录。
技术交底及有关设计变更的全套资料。
2.实现施工场地通水、通电，为乙方提供临时仓库。
3.委派对施工全过程进行监督。
4.组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及结清款。
第六条乙方责任1.负责合同约定的铝合金门窗的制作和安装。
2.编制施工进度计划，支出计划及相关文件，及时送交甲方及有关单位。
3.提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收，确保相关部门验收合格。
4.委托技术主管，处理塑钢门窗安装过程中的技术问题。
5.工期应按甲方施工主管理人员安排。
第七条安全生产1.乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
乙方必须提供所有工人身份证复印件一份，以便于甲方对现场所有工人购买保险。
广西公务员2014年面试分数
招录机关
用人单位
报考职位
司法行政岗位二 (26001005002) 司法行政岗位三 (26001005003) 审判辅助岗位 (26001005004)
职位最低 笔试成绩 （含照顾加分）
120.7
百色市中级人民法院
百色市平果县人民法院
百色市中级人民法院
百色市平果县人民法院
112.8
百色市中级人民法院
性别 民族
男 男 女 女 女 女 女 男 男 男 男 男 男 男 男 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 汉族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族
准考证号码
14126014430 14126014429 14126014501 14126014510 14126014507 14126014505 14126014512 14126014603 14126014602 14126014705 14126014710 14126014611 14126014617 14126014621 14126014712
性别 民族
女 女 男 男 男 女 女 女 男 男 男 女 女 女 男 男 男 男 男 男 女 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 汉族 苗族 壮族 汉族 壮族 壮族 汉族 汉族 汉族 汉族 壮族 壮族 壮族 壮族 汉族 汉族 汉族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 壮族 汉族 汉族 壮族 壮族 壮族 壮族 汉族 壮族 壮族
职位最低 笔试成绩 （含照顾加分）
105.5 126.2
百色市中级人民法院
百色市中级人民法院
135.9
百色市中级人民法院
百色市右江区人民法院
111
百色市中级人民法院
百色市右江区人民法院
贺×、穆×1等机动车交通事故责任纠纷民事二审民事判决书
贺×、穆×1等机动车交通事故责任纠纷民事二审民事判决书【案由】民事侵权责任纠纷侵权责任纠纷机动车交通事故责任纠纷【审理法院】山西省吕梁地区（市）中级人民法院【审理法院】山西省吕梁地区（市）中级人民法院【审结日期】2021.04.30【案件字号】(2021)晋11民终957号【审理程序】二审【审理法官】马兴华潘文王晓强【文书类型】判决书【当事人】贺×;穆×1;穆×2;临县白文镇双元会村民委员会;辛×;中国平安财产保险股份有限公司山西分公司【当事人】贺×穆×1穆×2临县白文镇双元会村民委员会辛×中国平安财产保险股份有限公司山西分公司【当事人-个人】贺×穆×1穆×2辛×【当事人-公司】临县白文镇双元会村民委员会中国平安财产保险股份有限公司山西分公司【法院级别】中级人民法院【被告】临县白文镇双元会村民委员会;中国平安财产保险股份有限公司山西分公司【本院观点】案涉交通事故上诉人贺×与被上诉人辛×作为共同侵权人造成贺×、穆×1、穆×2等人损害，依法应根据双方过错责任进行赔偿，侵权人双方过错经交警部门认定为同等责任，对各被侵权人的损失，侵权人应在交强险范围内首先进行赔偿，不足部分按责任比例进行赔偿。
【权责关键词】撤销法定代理合同过错停止侵害消除影响恢复名誉赔礼道歉法定代理人鉴定意见重新鉴定质证诉讼请求维持原判执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审另查明，涉案事故造成被侵权人贺×、穆×1、穆×2、穆玉杰、乔芳梅人身损害，造成穆建国车辆损失，事故后贺×与辛×协商领取了辛×车辆的交强险120000元，并赔偿乔芳梅35000元、赔偿穆玉杰3100元、赔偿穆建国车损2000元。
铝合金安装合同协议书(必备3篇)
铝合金安装合同协议书(必备3篇)铝合金安装合同协议书第1篇甲方：永州XXX旅游开发有限公司乙方：经甲、乙双方协商一致，就乙方承接 XXX宾馆铝合金窗定制、安装工程达成一致意见，特制定本合同。
一、工程名称：XXX宾馆铝合金窗定制、安装工程。
二、工程地址：永州市XX县XXX森林公园内。
三、工程范围：铝合金窗尺寸的丈量、定制和安装。
四、工程量：钢化玻璃铝合金窗约300 ㎡。
五、工程要求及单价1、按甲方确定的窗户款式由乙方进行定制，铝合金框架铝材为品牌，厚度为毫米，窗户玻璃为5毫米钢化玻璃。
2、铝合金窗定制、安装的单价按280元/㎡计算（此价格包含主、铺材料、五金材料、人员工资、运输费等），总价按验收时双方实际测量的面积进行结算。
六、工程工期：于2024 年11 月日进场安装，并在2024 年11 月日完成安装。
七、付款方式和结算方式。
合同签订后，甲方即付给乙方定金10000元，外框安装完成后付至40%的工程款，工程完工验收合格后，甲方在15个工作日内一次性付清。
八、甲方应履行的职责1、甲方应选定铝合金窗的造型，并确定铝合金窗的.安装位臵。
2、甲方提供安装用水、用电及相关配合工作。
3、甲方应向乙方提供安装施工条件和窗户材料存放点。
4、依合同规定向乙方足额支付工程款。
九、乙方的责任1、产品质量和定制质量必须符合国家现行的工程质量验收规范，符合合同中约定的要求，如因质量不合格，造成的损失由乙方自负；2、乙方应组织人员按工期要求保质保量完成铝合金窗的制作、安装。
3、乙方应全面做好施工过程中的安全管理，并承担制作、安装过程中所发生安全事故的一切责任。
4、自行承担制作、安装人员食宿费、交通费、工资等。
5、铝合金窗质保期为一年，质保期内，如出现质量问题，乙方应在接通知后24小时内无偿进行维修好。
十、未尽事宜，双方协商解决。
十一、本合同双方签章后生效。
本合同一式三份，甲方执贰份，乙方执壹份甲方：乙方：年月日年月日铝合金安装合同协议书第2篇甲方：乙方：甲、乙双方根据《_合同法》和国家工商行政管理局的规定，结合本工程的实际情况，经友好协商，签订本合同，以资双方共同执行。
私法方法在司法实践中的运用(一)
私法方法在司法实践中的运用(一)摘要]社会关系客观上划分为私人关系和公共关系两大领域，法律规范相应划分为私法规范和公法规范两大体系，法律方法因此有私法方法和公法方法之分。
私法方法是保护私权的法律方法，它允许个人在社会生活中自由行使民事权利，并在发生民事争议或纠纷时，自由处分实体权利和诉讼权利，国家一般不予干预。
在社会生活领域和纠纷解决活动中，私法方法具有自由处分、自由协商和非强制性的特点。
在法律运行的各个环节，私法方法是一种优先适用方法。
在不损害司法权威的前提下，私法方法在司法实践中应当得到广泛运用。
关键词]私法方法公法方法司法实践社会关系因性质不同而区分为私人关系和公共关系两大领域。
法律因调整对象和调整方法不同而区分为私法和公法两大体系。
自罗马法以来，公私法的划分一直是大陆法系国家法律体系的基本结构。
尽管二十世纪以来，随着国家干预经济的加强和行政权力的扩张，出现了所谓“私法公法化”、“公法私法化”和“公私法融合为社会法”的趋势，1但社会关系和法律体系的基本结构并未发生根本改变。
我国建国后长期否认公私法划分的事实，随着改革开放和民主法制建设的推进，公私法划分已成为法学界共识，公私法的区别被认为是现代法律秩序的基础，建立法治国家的前提。
1但由于法学界对公私法划分长期存在争议，司法观念受到职权主义诉讼模式的影响，以及公私法交融渗透趋势引致的认识分歧，2应当如何运用私法方法解决矛盾纠纷，充分发挥人民法院在建设和谐社会中的职能作用，是在司法实践中亟待重视的现实问题。
一、私法方法是定纷止争优先运用的法律方法私法方法是保护私权的法律方法，3它允许当事人在社会生活中自由行使民事权利，并在发生民事争议或纠纷时，自由处分实体权利和诉讼权利，国家一般不予干预。
在私人生活领域和纠纷解决活动中，私法方法具有自由处分、自由协商和非强制性的特点。
私法方法的实体法律依据是私法规范。
私法规范是规范、调整私人关系的法律规范的总称，其内容主要是私人领域的权利义务关系。
铝合金门窗安装合同范本
铝合金门窗安装合同范本铝合金门窗安装合同范本1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。
一，工程概况1、工程名称：景宁气象灾害监测预警中心迁建工程门窗工程2、工程地点：景宁城北片区3、承包内容：彩铝隔热断桥中空玻璃门窗制作安装4、承包形式;包工包料二，甲、乙双方工作1、甲方做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。
2、甲方按合同约定支付工程款，乙方应保证工程进度。
3、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，(材料进场须提供材质证明及进行复检)。
4、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。
三，图纸甲乙双方约定图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工，图纸见附件。
四，工程量及工程价款工程量以实际制作的门窗面积结算。
门窗统一单价为420元/m2。
五，工程款支付甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%，内窗安装验收合格完毕甲方应支付总工程款的50%，乙方在窗边修饰撕条打扫卫生后甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。
六，开竣工日期、工程质量约定等1、20__年月日开工至20__年月日竣工(其中外框安装根据甲方通知时间开始安装，工期为10天)。
2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延;因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。
3、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水，(包括节能验收必须合格)。
阮秀花、何英荣等与德保县人民医院医疗损害责任纠纷一审民事判决书
阮秀花、何英荣等与德保县人民医院医疗损害责任纠纷一审民事判决书广西壮族自治区德保县人民法院民事判决书（2015）德民一初字第93号原告阮秀花，农民。
原告何英荣，个体户。
原告阮小环，医生。
原告阮小银，农民。
原告阮小河，农民。
原告阮小玲，个体户。
原告阮秀花、何英荣、阮小环、阮小银、阮小河的共同委托代理人阮小玲，个体户。
以上六原告的共同委托代理人谢青松，广西桂成律师事务所律师。
被告德保县人民医院，住所地：住广西壮族自治区德保县城关镇城东社区象山街23号。
法定代表人黄如雷，该院院长。
委托代理人黄翔，广西鹅城律师事务所律师。
原告阮秀花、何英荣、阮小环、阮小银、阮小河、阮小玲与被告德保县人民医院医疗损害责任纠纷一案，本院2015年2月5日受理后，依法组成合议庭，于2015年3月31日公开开庭进行了审理，书记员岑兰素担任法庭记录。
原告阮小银及其以上原告的共同委托代理人阮小玲、谢青松，被告德保县人民医院的委托代理人黄翔到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
原告诉称：2013年4月17日18：41分，原告的亲人何金清因“跌倒致左膝肿痛、畸形、活动障碍10小时”入住被告德保县人民医院，经检查后初步诊断为：“左股骨远端粉碎性骨折。
”被告给予“股骨夹板”和“一级护理”等处理。
4月23日9：05行“左股骨远端粉碎性骨折切开复位内因定术”，11：25手术完毕。
11：××患者出现胸闷、血压下降。
12：00胸闷，呼吸急促，血压继续下降，脉搏加快，继之神志模糊，血压继续下降，心率呼吸越来越慢，12：30呼吸停止，15：35抢救无效死亡。
患者死亡后，经金桂司法鉴定中心进行尸检鉴定为：“何金清符合肺动脉血栓导致死亡”。
原告认为，患者所患××。
××患者长时间卧床，静脉血回流较为缓慢；加之骨折，创伤引起的肢体肿胀（水肿）可以压迫血管造成血液速度减慢等因素可以使血液处于高凝状态，容易发生下肢静脉血栓形成。
李某、张某生命权、身体权、健康权纠纷民事二审民事判决书
李某、张某生命权、身体权、健康权纠纷民事二审民事判决书【案由】民事人格权纠纷人格权纠纷生命权、健康权、身体权纠纷【审理法院】甘肃省平凉市(地区)中级人民法院【审理法院】甘肃省平凉市(地区)中级人民法院【审结日期】2022.01.24【案件字号】(2021)甘08民终1581号【审理程序】二审【审理法官】穆雯王晓良岳学敏【审理法官】穆雯王晓良岳学敏【文书类型】判决书【当事人】李某;张某【当事人】李某张某【当事人-个人】李某张某【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判【本院观点】根据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条的规定，受害人自愿参加具有一定风险的文体活动受到损害的，不得请求行为人承担侵权责任，行为人对损害的发生有故意或者重大过失的除外。
【权责关键词】合同过错新证据诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审查明的事实与一审判决认定的事实一致，予以确认。
【本院认为】本院认为，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条的规定，受害人自愿参加具有一定风险的文体活动受到损害的，不得请求行为人承担侵权责任，行为人对损害的发生有故意或者重大过失的除外。
本案中，李某作为经常参加篮球运动的成年人，应当能够预见参加篮球体育运动可能伴随着风险、损失或事故，仍自愿参与，属于自甘冒险行为。
李某未提供有效证据证明张某在参加篮球运动过程中存在因故意或者重大过失而导致严重违反运动规则的情形，故其请求张某承担侵权责任，缺乏法律依据。
一审判决驳回李某的诉讼请求，适用法律正确。
关于李某上诉提出双方已对牙齿治疗费用的承担协商达成协议，张某不予给付属于违约行为的意见。
经查，双方当事人向一审法院提交的微信聊天记录能够证明双方曾对牙齿治疗费用如何承担进行协商，但最终并未达成一致意见，故对李某的该项上诉理由，本院不予采纳。
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：【裁判结果】驳回上诉，维持原判。