建筑工程施工总包合同恒大版本
2024恒大地产总承包合同正规范本
2024恒大地产总承包合同正规范本合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：________________地址：____________________联系电话：________________联系人：________________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为具备相关资质和能力的承包商，双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行工程项目总承包事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________（工程名称）1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于设计、采购、施工、验收等全过程。
二、合同价格2.1 本工程总承包价为人民币____元（大写：____________________元整），币种为人民币。
2.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内予以审批。
2.3 乙方应按照双方确认的工程预算和工程进度，合理控制工程成本，确保工程质量。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计、采购、施工等工作，并确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证工程的安全，严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的人员安全。
3.4 乙方应承担工程验收、保修等售后服务。
四、支付方式4.1 甲方按照双方约定的付款节点和比例，向乙方支付工程进度款。
4.2 工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告书签署之日起____个工作日内支付乙方剩余工程款。
4.3 乙方应按照甲方要求，提供合法、有效的税务发票。
2024年恒大地产工程总包协议标准版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年恒大地产工程总包协议标准版一本合同目录一览一、第一条合同主体及定义1.1 第一层级的详细内容1.2 第二层级的详细内容1.3 第三层级的详细内容二、第二条工程概况2.1 第一层级的详细内容2.2 第二层级的详细内容2.3 第三层级的详细内容三、第三条合同价格3.1 第一层级的详细内容3.2 第二层级的详细内容3.3 第三层级的详细内容四、第四条工程进度与交付4.1 第一层级的详细内容4.2 第二层级的详细内容4.3 第三层级的详细内容五、第五条质量标准与要求5.1 第一层级的详细内容5.2 第二层级的详细内容5.3 第三层级的详细内容六、第六条合同的履行与监督6.1 第一层级的详细内容6.2 第二层级的详细内容6.3 第三层级的详细内容七、第七条合同的变更与解除7.1 第一层级的详细内容7.2 第二层级的详细内容7.3 第三层级的详细内容八、第八条违约责任8.1 第一层级的详细内容8.2 第二层级的详细内容8.3 第三层级的详细内容九、第九条争议解决9.1 第一层级的详细内容9.2 第二层级的详细内容9.3 第三层级的详细内容十、第十条合同的生效、终止与解除10.1 第一层级的详细内容10.2 第二层级的详细内容10.3 第三层级的详细内容十一、第十一条合同的附则11.1 第一层级的详细内容11.2 第二层级的详细内容11.3 第三层级的详细内容十二、第十二条合同的附件12.1 第一层级的详细内容12.2 第二层级的详细内容12.3 第三层级的详细内容十三、第十三条合同的补充协议13.1 第一层级的详细内容13.2 第二层级的详细内容13.3 第三层级的详细内容十四、第十四条其他约定14.1 第一层级的详细内容14.2 第二层级的详细内容14.3 第三层级的详细内容第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3 工程：指甲方委托乙方建设的位于____市的____项目，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
恒大施工合同模板
恒大施工合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
第二条合同工期2.1 工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。
2.2 乙方应按甲方要求，按时完成施工任务。
第三条质量标准3.1 工程质量应符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
3.2 工程质量等级：合格。
3.3 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。
第四条合同价款及支付方式4.1 双方确认工程预算价为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
4.2 甲方按以下付款方式支付乙方工程款：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方工程预算价的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程预算价的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算价的____%；（4）剩余工程款作为质量保证金，待工程质保期结束后支付。
4.3 乙方应开具合法的税务发票。
第五条违约责任5.1 甲方未按合同约定支付工程款的，应支付违约金，违约金为应付款的____%。
5.2 乙方未按合同约定完成工程进度或工程质量不符合要求的，应支付违约金，违约金为工程预算价的____%。
5.3 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，不承担违约责任。
恒大总包合同范本
恒大总包合同范本甲方（全称）：____________________法定代表人：____________________营业执照号码：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（全称）：____________________法定代表人：____________________营业执照号码：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟进行恒大总包项目的建设，乙方具备相应的资质和经验，愿意承担该项目的总包工作。
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方承担恒大总包项目的有关事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程立项批准文号：____________________6. 资金来源：____________________二、工程承包范围1. 工程的设计、施工、采购、调试、验收等全过程的总包工作；2. 对工程的质量、安全、进度、成本等进行全面管理和控制；3. 负责与工程相关的其他工作，如协调与相关单位的关系、办理工程建设手续等。
三、合同工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 合同工期总日历天数：______天四、质量标准1. 工程质量标准：____________________2. 乙方应按照国家和地方现行的有关标准、规范进行施工，并接受甲方和监理单位的监督和检查。
恒大2024年总包建设合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX恒大2024年总包建设合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 合同履行地2. 合同金额与支付2.1 合同金额2.2 付款方式2.3 付款条件3. 合同履行3.1 建设内容3.2 建设标准3.3 建设期限3.4 质量保证4. 合同变更4.1 合同变更条件4.2 合同变更程序4.3 合同变更内容5. 违约责任5.1 违约行为5.2 违约责任5.3 违约赔偿6. 争议解决6.1 争议解决方式6.2 争议解决机构6.3 诉讼管辖7. 合同解除7.1 合同解除条件7.2 合同解除程序7.3 合同解除后的责任处理8. 合同的效力8.1 合同生效条件8.2 合同生效时间8.3 合同的终止9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约保密条款10. 知识产权保护10.1 知识产权归属10.2 知识产权保护措施10.3 侵权责任11. 环境保护11.1 环保要求11.2 环保措施11.3 环保责任12. 合同转让12.1 合同转让条件12.2 合同转让程序12.3 转让后的合同主体13. 不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力责任14. 其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同修改和解除本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称1.2 乙方名称1.3 丙方名称第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整条款3.3 付款方式及进度第四条工期要求4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误责任第五条质量标准5.1 工程质量要求5.2 质量检验标准5.3 质量争议的处理第六条乙方义务6.1 施工组织及人员6.2 材料供应及质量6.3 施工安全及环保第七条丙方义务7.1 设计及技术支持7.2 工程监理7.3 协调相关政府部门第八条甲方权利义务8.1 提供施工场地8.2 协助办理相关手续8.3 按时支付工程款第九条违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 丙方违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼或仲裁地点10.3 诉讼或仲裁适用法律第十一条合同的生效、变更和解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同解除条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 广告及宣传13.3 知识产权保护第十四条合同的份数14.1 合同正本份数14.2 合同副本份数第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的本合同标的为甲方2024年的总包建设项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等。
建设工程施工合同_恒大
甲方（建设单位）：恒大集团乙方（施工单位）：[施工单位名称]签订日期：[签订日期]签订地点：[签订地点]一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程类型：[工程类型]5. 工程合同总价：[合同总价]元人民币二、合同工期1. 本合同工期自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。
2. 乙方应按照甲方要求，在合同工期内完成工程，确保工程质量符合国家及行业标准。
三、工程款支付1. 甲方按以下比例支付工程款：（1）开工前支付合同总价10%作为预付款；（2）主体结构完成后支付合同总价30%；（3）竣工验收合格后支付合同总价50%；（4）保修期满后支付合同总价10%。
2. 乙方在工程进度达到甲方要求后，向甲方提交工程款支付申请，甲方应在收到申请后7个工作日内支付。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在施工过程中，如发现质量问题，应及时通知甲方，并采取措施进行整改。
3. 工程竣工验收合格后，甲方对工程质量负责。
五、施工安全管理1. 乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应建立健全施工现场安全管理制度，对施工人员进行安全教育和培训。
3. 甲方对施工现场安全进行监督检查，发现安全隐患，应及时通知乙方整改。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价0.1%的违约金。
2. 甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付应付款项0.1%的违约金。
3. 任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
恒大2024年建筑工程项目承包合同样本版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX恒大2024年建筑工程项目承包合同样本版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方：恒大地产集团有限公司1.2 乙方：建筑工程有限公司1.3 合同指明的项目：恒大2024年建筑工程项目第二条合同范围及内容2.1 承包内容：乙方承担甲方恒大2024年建筑工程项目的设计、施工、验收等全部工作。
2.2 工程地点：位于市区街道，具体位置详见附件一。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价：人民币亿元（大写：亿元整），具体项目价格详见附件二。
3.2 支付方式：甲方根据乙方完成工程进度，按照约定的比例分期支付合同价款。
第四条工程进度及工期4.1 工程计划开工日期：2024年1月1日。
4.2 工程计划竣工日期：2024年12月31日。
4.3 乙方应按照甲方要求，确保工程按期完成。
第五条工程质量标准5.1 乙方应按照国家标准和行业规范，保证工程质量。
5.2 工程质量验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至达到验收标准。
第六条乙方义务及责任6.1 乙方应按照合同约定，完成工程的设计、施工等工作。
6.2 乙方应保证工程安全，防止安全事故的发生。
第七条甲方义务及责任7.1 甲方应按照合同约定，按时支付工程价款。
7.2 甲方应提供工程所需的施工场地、施工用水、用电等基础设施。
第八条违约责任8.1 乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
8.2 甲方未按照约定支付工程价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
第九条争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
9.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条合同的生效、变更和解除10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同的变更、解除应经双方协商一致，并书面确认。
第十一条合同附件11.1 附件一：工程地点及项目范围说明。
恒大地产建设项目2024年度承包协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX恒大地产建设项目2024年度承包协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方：恒大地产集团1.2 乙方：某某建筑工程有限公司1.3 定义：本合同所称的“项目”是指恒大地产集团2024年度的建设项目。
第二条合同范围及内容2.1 乙方承包项目的范围包括：土建工程、安装工程、装饰工程等。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成项目的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
第三条合同价格及支付方式3.1 甲乙双方按照约定的工程量和单价计算合同总价，形成最终合同金额。
3.2 甲方支付乙方的工程款，按照工程进度和质量验收情况，分阶段支付。
第四条工程进度及质量要求4.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
4.2 乙方应保证工程质量，符合国家相关法律法规及行业标准。
第五条安全文明施工5.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保工程施工安全。
5.2 乙方应做好施工现场的环保、文明施工工作，确保施工过程中的环境污染控制在国家标准以内。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。
6.2 如甲方未能按照约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除8.1 经双方协商一致，可以变更或解除本合同。
8.2 合同变更或解除后，乙方应按照约定办理相关手续，并承担相应的责任。
第九条保密条款9.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密，应予以严格保密。
9.2 保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起五年。
第十条合同的生效、终止和解除10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 在合同约定的工程完成后，本合同自行终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分协议书发包人（全称）：舟山市恒大房地产开发有限公司承包人（全称）：浙江恒大建设集团有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。
一、工程概况工程名称：恒大名城工程。
________________________________________________________________ 工程地点：定海东山隧道西南侧。
__________________________________________________________ 工程内容：本工程由恒大名城1#-22#楼、物业、配电房、门卫、净菜超市、幼儿园、地下室工程组成，采用框架结构，建筑面积约53603平方米。
__________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： _____________________________________________________________ 资金来源：自筹。
________________________________________________________________________、工程承包范围承包范围：基坑支护的基础（包括桩基）及上部建筑、结构、水电安装工程。
三、合同工期开工日期：2007年11月5日。
（具体按开工报告日子为准）竣工日期：2008年11月25日。
合同工期总日历天数380天四、质量标准工程质量标准：合格。
五、合同价款金额（大写）：捌仟柒佰陆拾捌万肆仟贰佰 _______________ 元（人民币）¥：87684200.00 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件;7、图纸；&工程量清单；9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：2007 年_J1_月 1 日合同订立地点：舟山市普陀本合同双方约定经双方签字或盖章后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：沈家门东海中路732号法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：3661587传真：传真：3665800开户银行：开户银行：普陀区建行账号：账号：23310227邮政编码：邮政编码：316100第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、本合同专用条款；4本合同通用条款；5招标文件；6、投标书及其附件；7、标准、规范及有关技术文件；&图纸；3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用^ 语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律、法规。
____________________________3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：《建筑工程质量管理条例》、《市政工程施工及验收规范》、《市政桥梁工程质量检验评定标准》等国家颁布的现行的验收标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间： _______________________ __________________________ 国内没有相应标准、规范时的约定：”4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订向承包人提供图纸陆套。
____________________________________________________________ 发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得向第三方扩散。
____________________________ 使用国外图纸的要求及费用承担： ______________ : ________________________________二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： _________________ 职务：工程师______________________________________ 发包人委托的职权：质量控制、工期控制、投资控制、合同管理及现场协调。
___________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权：..5.3发包人派驻的工程师姓名： _________________ 职务：工程师______________________________________ 职权：现场工地全权负责。
________________________________________________________________5.6不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名：史海永职务：项目经理____________________________________ 8发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前5天施工场地具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
（2 ）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前5天将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地内，并确保施工期间的需要。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前5天开通施工场地与城市公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的运输畅通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5天提供工程地质和地下管线资料，并对资料的真实、准确性负责。
（5 ）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥施工许可证及其它施工所需要证件、批件，费用各自承担。
承包人承担未办妥证照的一切损失和相关处罚。
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前将水准点和座标控制点以书面形式交给承包人，并和监理一起进行现场交验。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工一个月内。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其他工作：解决应由发包人解决的问题及其他事宜。
8.2发包人委托承包人办理的工作：9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1 ）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：一一（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：______________________（3 ）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作所发生的费用）全部由承包人承担。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：办公和生活用房二间。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按规定办理，并承担所发生的费用。
（6 ）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：除非发包人派驻的工程师有书面意见指示承包人采取特殊保护的工程部位费用属发包人，其他对未交付的已完工程，承包人应承担一切管理费用。
（7 ）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应采取一切措施，负责对施工范围内管线、邻近建（构）筑物（包括文物保护建筑）、古树名木予以保护。
一旦造成损失，承包人应承担一切费用。
___________________________________________ （8）施工场地清洁卫生的要求：按文明标化工程要求办理，发生费用由承包方承担。
_____________________________________________ （9）双方约定承包人应做的其他工作：三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场后三天内。
___________________________________________________________________________ 工程师确认的时间：在承包人在提供施工组织设计后三天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在三日内对承包人修正的施工组织设计进行最后的审定。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：____________________________________________________13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：按《建设工程施工合同》（GF-1999-0201 ）通用条款第13条执行。
质量检测、保养以及地质原因、人力不可抗拒的自然灾害等非承包方原因引起的工期延误则工期相应顺延。
四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按《建设工程施工合同》（GF-1999-0201 ）通用条款第17.1条执行。
19、工程试车19.5试车费用的承担：五、安全施工按《建设工程施工合同》（GF-1999-0201 ）通用条款第20、21、22条执行。
六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用固定单价合同方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法:风险范围以外合同价款调整方法：1、凡属于本工程施工技术措施项目，招标人在工程量清单中已列出的，作为工程量清单组成部分，投标报价及结算办法同工程量清单；招标人在工程量清单中未列出图纸内施工技术措施项目，工程量由投标单位根据工程建设特点结合自身的施工组织设计方案、技术方案自行计算，并附相应的工程量计算书，报价按工料单价法，该部分为一次性包干，今后结算时不予调整。
投标单位未列出项目的费用视为已分配到其他项目的单价或合价中。
因工程设计变更引起的技术措施费按照有关计算规则按实增减。
2、投标时各项单价（除按本款第5、6、7点除外）在结算时不因物价变化、政策因素调整。
3、__________________4、由于设计变更及因发包人要求的图纸外工程引起新的工程项目、工程数量的调整，其各项费率按投标文件同口径计算，各项工程预算书中单价（“工程预算书中的的单价”以下简称“单价”）应按下列方法确定。