国际施工合同范本
FIDIC施工合同正规范本(通用版)
FIDIC施工合同简介FIDIC（国际土木工程承包商联合会）是全球最大的土木工程专业组织之一，成立于1913年。
FIDIC施工合同是基于大多数国际工程项目的国际标准合同之一。
FIDIC施工合同为各方提供了一种公正和合理的框架，以管理和执行工程项目。
FIDIC的版本FIDIC施工合同有多个版本，最常用的是《多色书》（Rnbow Suite），包括红、黄、银三本合同：1.红本：又称为《设计建造合同》（Design-Build Contract），适用于设计和建造都由承包商负责的工程项目。
2.黄本：又称为《工程施工合同》（Conditions of Contract for Construction），适用于仅由承包商执行的工程项目。
3.银本：又称为《设计/建造与运营的工程施工合同》（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects），适用于承包商负责设计、建造和运营的工程项目。
FIDIC施工合同的特点FIDIC施工合同具有几个特点：1.公正和平衡：FIDIC施工合同的目标是提供一个公正和平衡的框架，以满足所有当事方的合理期望并保护各方的权益。
2.适用于国际项目：FIDIC施工合同被广泛应用于国际工程项目，并被多个国际金融机构和国际开发机构采用。
3.灵活性：FIDIC施工合同提供了一套基本条款和条件，但也允许各方进行特定的修改以适应项目的需要。
4.明确责任和义务：FIDIC施工合同明确规定了各方的责任和义务，包括合同价格、付款和索赔等事项。
5.解决争议机制：FIDIC施工合同提供了一套适用于解决争议的程序和机制，以确保争议能够公正和迅速地解决。
FIDIC施工合同的主要条款FIDIC施工合同的主要条款包括：1.合同价格和付款：合同应明确规定工程的价格和付款方式，包括合同规定的付款时间和付款方式。
2.完工和交接：合同应规定工程的完工标准和交接程序，包括工程移交的时间、方式和验收机制等。
有关国际工程分包合同8篇
有关国际工程分包合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方在国际工程项目上具有与乙方的合作关系，且需要分包部分工程任务以顺利完成整个项目，因此甲、乙双方依据有关法律法规的规定，遵循诚实守信、等价有偿的原则，经过友好协商，就分包事宜达成如下协议：一、工程概况及分包范围1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：具体分包范围详见本合同附件一《工程分包清单》。
乙方应按照甲方的要求完成清单内的所有工作内容。
二、合同工期及进度要求1. 工程开工日期：自本合同签署之日起开始。
2. 工程竣工日期：按照甲方规定的日期完成所有分包工程。
具体进度计划详见附件二《工程进度表》。
乙方应严格按照进度表执行，确保工程进度。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。
此价款包含完成分包范围内的全部工作内容所需费用。
如合同执行过程中发生变更或新增项目，双方另行签订补充协议确定费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方款项。
具体支付节点和比例详见附件三《付款计划表》。
乙方应按照国家规定开具合法有效的发票。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求完成分包工程，确保工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任并承担相应损失。
2. 工程验收：工程完工后，乙方应提交验收申请。
甲方组织验收小组对分包工程进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按照甲方要求整改并承担整改费用。
五、甲方责任与义务1. 甲方有权监督乙方履行合同情况，确保工程进度和质量。
如乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方款项。
国际工程施工合同(一般条款)8篇
国际工程施工合同（一般条款）8篇篇1甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据中华人民共和国有关工程建设的法律法规和双方协商，为确保工程顺利进行，明确双方的权利与义务，特订立本合同。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________工程规模：__________二、合同总价及支付方式1. 本工程的合同总价为：_______（大写）。
此价格除合同另有约定外，为固定不变价。
2. 支付方式：甲方应按工程进度支付乙方工程款，具体支付时间和金额如下：（1）工程开工前支付合同总价的____%作为预付款；（2）工程完成____%时支付____%；（3）工程竣工验收合格后支付____%；（4）剩余____%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
三、工期及延误1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
经甲方确认后，可相应顺延工期。
2. 如乙方无合理原因延误工期，应按照合同约定向甲方支付违约金。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的____日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。
五、工程保修1. 工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，如发生因乙方施工质量导致的问题，乙方应负责无偿修复。
3. 保修期内，乙方应确保通讯畅通，对甲方的报修通知应在____小时内响应。
六、违约责任1. 若甲方无正当理由未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，并向乙方支付逾期付款利息。
2. 若乙方无合理原因未能按合同约定完成工程施工，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应负责无偿修复并承担违约责任。
国际施工合同
国际施工合同《国际施工合同》甲方（以下简称“业主”）：地址：联系方式：乙方（以下简称“承包商”）：地址：联系方式：鉴于甲方为某项工程的建设需要，乙方具备相应资质和能力，双方经协商一致，就该工程的建设达成如下合同：一、工程概述1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容]1.4 工程规模：[工程规模]1.5 工程总投资：[工程总投资]二、合同金额与支付方式2.1 合同金额为人民币[金额]元整（大写：[金额]元整），包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等全部费用。
2.2 甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议。
三、工程进度与质量要求3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成工程建设，如有延迟，乙方应承担相应的违约责任。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。
如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。
四、合同的履行与验收4.1 乙方应按照合同约定履行各项义务，确保工程顺利进行。
4.2 工程验收合格后，甲方应按照约定支付乙方工程款项。
五、违约责任5.1 乙方如未能按照约定的工程进度完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的[比例]%。
5.2 乙方如未能保证工程质量，导致工程验收不合格，应承担修复费用并支付违约金，违约金为合同金额的[比例]%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[期限]年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[签订日期]注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
国际工程合同法律案例(3篇)
第1篇一、案件背景本案涉及的是一家中国承包商与一家美国业主之间的国际工程合同纠纷。
该项目位于美国某城市，主要内容包括新建一栋高层住宅楼及配套设施。
合同总价为5000万美元，工期为24个月。
合同双方于2018年签订合同，并于2019年3月正式开工。
二、合同条款根据合同约定，承包商负责项目的全部施工工作，包括设计、采购、施工和保修等。
业主负责提供项目所需的土地、规划许可等，并支付合同价款。
合同中还明确了以下关键条款：1. 工期延误赔偿：若承包商未能按合同规定的时间完成工程，每延误一天，承包商需向业主支付相当于每日合同价的1%的违约金。
2. 索赔程序：若一方认为对方违约，应向对方发出书面索赔通知，并在发出通知后的30天内提交详细的索赔文件。
3. 争议解决：合同纠纷应通过友好协商解决，若协商不成，则提交国际仲裁机构仲裁。
三、案件经过1. 工程延误：由于设计变更、材料供应延误、施工条件变化等原因，项目进度严重滞后。
截至2021年6月，工程进度仅为60%，延误时间超过6个月。
2. 索赔提出：业主认为承包商未能按合同规定的时间完成工程，向承包商提出了索赔，要求承包商支付延误违约金及额外费用。
3. 承包商答辩：承包商认为延误是由于业主原因造成的，如设计变更频繁、规划许可延误等，因此拒绝支付违约金，并提出反索赔。
4. 仲裁程序：双方协商未果，遂将争议提交国际仲裁机构仲裁。
四、仲裁结果1. 延误原因分析：仲裁庭经过审理，认定项目延误的主要原因是业主方原因，包括设计变更频繁、规划许可延误等。
2. 违约责任认定：仲裁庭认为，尽管承包商在施工过程中存在一定的管理问题，但延误的主要原因在于业主方，因此承包商不应承担全部违约责任。
3. 赔偿金额确定：仲裁庭根据合同条款及实际情况，判决承包商向业主支付部分延误违约金，但金额低于业主提出的索赔金额。
4. 反索赔处理：仲裁庭认为，承包商的反索赔理由成立，判决业主向承包商支付部分额外费用。
2024年版国际建筑工程设计与施工合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年版国际建筑工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 设计方1.4 施工方1.5 工程地点1.6 工程内容第二条合同签订与生效2.1 合同签订2.2 合同生效2.3 合同期限第三条工程设计与施工要求3.1 设计要求3.2 施工要求3.3 工程质量标准3.4 工程进度要求第四条合同价格与支付4.1 合同价格4.2 预付款4.3 进度付款4.4 竣工结算4.5 支付方式第五条合同变更与解除5.1 合同变更5.2 合同解除第六条违约责任与赔偿6.1 违约行为6.2 违约责任6.3 赔偿金额第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 仲裁地点7.3 仲裁费用第八条保险与安全保障8.1 保险责任8.2 保险办理8.3 安全保障第九条合同的转让与分包9.1 合同转让9.2 分包管理第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄露后果第十一条税务与财务11.1 税务责任11.2 财务管理第十二条环境影响与保护12.1 环境影响评估12.2 环境保护措施第十三条项目验收与保修13.1 项目验收13.2 保修期限13.3 保修责任第十四条合同的终止与解除14.1 合同终止14.2 合同解除14.3 解除后的权益处理第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指根据本合同约定，委托承包方进行工程设计与施工的法人或其他组织，具有合同约定的权利和义务。
1.2 承包方承包方是指根据本合同约定，承担工程设计与施工的法人或其他组织，具有合同约定的权利和义务。
1.3 设计方设计方是指承包方中负责工程设计的部分，按照合同约定进行工程设计工作。
1.4 施工方施工方是指承包方中负责工程施工的部分，按照合同约定进行工程施工工作。
1.5 工程地点工程地点是指本合同约定的工程实施的具体地点。
有关国际工程分包合同范本7篇
有关国际工程分包合同范本7篇篇1甲方（总承包商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________________联系方式：____________________________电子邮箱：____________________________乙方（分包商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________________联系方式：____________________________电子邮箱：____________________________鉴于甲方在国际工程项目中需将部分工程分包给乙方实施，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下分包合同协议：一、合同背景概述本合同基于甲方在国际工程项目中的总承包地位及乙方具备的相关技术能力和服务能力，就项目的某一部分或全部工作达成工程分包协议。
本合同明确规定了双方的权利和义务，旨在确保工程顺利进行。
二、工程概况及分包范围（一）工程名称：____________________________国际工程项目。
（二）工程地点：_______________________________________。
（三）分包范围：包括但不限于基础施工、设备安装、装修工程等（具体细节详见附件清单）。
（四）工程期限：自合同签订之日起至工程完工并验收合格为止。
具体开工日期、进度节点及完工日期按照合同附件的施工计划执行。
三、合同价格及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（￥______元）。
具体价格根据附件中的报价单确定。
价格包括人工费、材料费、设备费及其他相关费用。
（二）支付方式：甲方按照施工进度支付款项给乙方。
国际工程合同标准文本
国际工程合同标准文本
【】
引言部分：
甲方（业主）：[甲方全称]
乙方（承包商）：[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则，就[项目名称]工程项目（以下简称“本工程”）达成如下协议：
一、工程描述
1.1 工程地点：[具体地点]
1.2 工程内容：[详细描述]
1.3 工程规模及要求：[详细说明]
1.4 工期要求：[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价：[金额]
2.2 价格构成：[详细分项]
2.3 支付方式及时间：[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务：
- 提供必要的工程条件和资料；
- 按时支付合同约定的款项；
- 对乙方工作进行监督和验收。
3.2 乙方的权利与义务：
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设；
- 负责工程的安全管理；
- 遵守相关法律法规，确保工程质量。
四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项，应向乙方支付违约金；
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议；
5.2 协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日
结束语：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
国际施工合同范本篇一：国际工程总承包合同范本国际工程总承包合同范本期：19＿＿年＿＿月＿＿日地点＿＿＿＿＿＿市本合同经下述双方签署:1 ＿＿＿＿市卫生局局长＿＿＿＿先生（以下简称甲方）2 建筑工程承包公司海外工程部经理＿＿＿＿先生（19 年月日由＿＿＿建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方）出生地：＿＿＿＿（国家）国籍：＿＿＿＿＿（国家）总部：＿＿＿＿＿（国）＿＿＿＿＿市在A国的通讯地址：＿＿＿＿＿＿信箱鉴于甲方要兴建的＿＿＿＿学校10000m2的教学楼，乙方提交报价已于19 年月日被＿＿＿＿＿市卫生局招标委员会接受并已中标。
根据A国＿＿部1983年2月5日第318议，双方缔约于下：（一）合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在＿＿＿＿市对＿＿＿学校10000m2的教学楼（该工程为楼房，包括全套家具、设备、空调）进行施工。
乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。
所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。
（二）合同金额本合同总金额为＿＿＿＿＿第纳尔。
兑换美元比例为70％。
这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指"概算工程"而言。
至于"分段工程"则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。
对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。
合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。
乙方无权以任何理由要求增加合同阶格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在A国国内或国外新增加赋税。
（三）工期乙方必须根据本合同第＿＿号附件的说明，在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。
正式的节假日包括在工期之内。
如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。
如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。
（四）移交场地根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。
如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。
起草纪要之日等于乙方接收场地之时。
（五）查看工地乙方承认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。
由这些因素产生的后果均由乙方负责。
（六）履约保证金乙方应自被通知中标的第2天起的30天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同总额的20％，或在指定期限内将以前寄存的投标保证金补充到上述比例。
该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生义务。
有现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。
按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到最后交付工程为止。
该保证金始终都由甲方保存。
作为乙方完美施工和履行用方权利的保证。
乙方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业经被扣除的金额的相同额度杯足保证金，否则，甲方有权没收保证金的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承担费用。
甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法院或采取其它措施。
甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。
（七）图纸和规范完善无缺甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽，随时可以更正。
乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度，并在适当的时候把自己的意见告诉甲方、在甲方接受这些意见的情况下，甲方就要对这些意见负责，就如同是其自己提出来的一样。
（八）施工进度计划表乙方自接收工地起，15天内向甲方递交一份施工计划，阐明为完成本合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场的设备，以及建立临时设施等。
乙方应根据甲方意见和施工进展情况，对自己的施工计划进行调整。
（九）合同内容的变更甲方有权调整合同内容，但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15％。
实际工程量的增加或减少在合同金额的15％之内，乙方无权要求任何补偿。
上述调整金额，要用业已议定的单价计算、如果没有这种单价，则在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上进行计算。
根据本条款的规定，如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工，乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲方提出延长工期的要求。
否则，等于放弃权利。
这样，乙方就要在原工期内完成包括调整部分在内的工程，并交付使用。
甲方在收到乙方呈交的延期要求时，可将工期延长到其认为是适当的时候。
（＋）支付条件1 在乙方接收工地、提交履约保承并办完合同注册登记付税手续之后，甲方根据乙方的要求，向乙方支付合同金额＿％的预付款。
支付预付款应在乙方提交与预付款等值的保函之后，该保承应该在施工期间始终有效，且应开自一家A 国的银行，或是经过这家银行认证，同时不许附加任何条件，也不得被作废。
上述银行须承认有一笔与保函等值的款项由甲方支配，并承认可全部支付甲方，无须提醒，无须诉诸司法部门，也无须办理其他手续，同时也不管乙方或第三者提出的异议。
预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总价中所占的比例扣除，直到扣完为止。
保函额度也可以按预付款收回的金额递减。
2 乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料，其费用中的＿％应付给乙方。
条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符合规定，为甲方工程师所接受，并须妥善储存在仓库里。
上述规定同样适用于乙方运到工地的机器设备，这些机器设备具工程的组成部分，在安装时应是完好无损的，但属乙方所有的机械则不包括在内，因为这些机械并非是工程的组成部分，只不过是为了施工而引进到现场。
上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中扣除，直到全部收回为止。
3 不符合条件与现范而且是实际上完成了的工程，甲方在双方确定的单价基础上向乙方支付其造价的＿＿％。
这些支付款项的金额应根据本合同第二十五条的规定和每月完成的工程量报表面定。
这些款项要在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费后才能支付，每月支付款金额不少于＿＿＿第纳尔、甲方支付本条规定的月工程进度款，要在工程报表得到甲方认可的45日之内进行。
条件是完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。
交付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。
支付迟于45天时，乙方可按＿＿银行规定的利息率索取利息。
由于乙方对工程量的统计欠及时，或者在制作工程量表时乙方（或其代表）外出，或甲方认定工程的进度差、乙方（或其代表，或其分包人）的表现差，田方对其逾期支付不负责支付利息。
同样，由于报表出现缺陷、疏忽和错误-一不管是被甲方发现还是在支付前被A国任何稽核、监管单炫发现--甲方对其逾期支付也不承担支付利息的责任。
在这种情况下，可将支付（月进度）款的时限适当推迟，以便对报表进行校正。
本文规定的因迟付而享受利息的规定不适用于预付款、合同决算款、过期退回保证金，以及材料款。
一言以蔽之，这个规定只适用月工程进度款。
4 乙方应向A国有关方面交的款项，可从其与甲方签订的合同的收益中扣除。
5 甲方从每月的月工程进度款中扣除5％的金额，作为保证施工完好的保留金。
在工程竣工和按第五十四条规定进行初步验收后，遂将这个比例金额付还乙方。
也可以依据一份符合本规定且与上述比例等值的保函，把这个比例的金额付给乙方，该保函自初步验收之日起30日内开出有效。
6 在遵守货币管理法及有关规定的情况下，乙方可以把用于工程而从国外购来的进口材料款、机构设备款汇往国外。
也可根据现行规定和状况，把本合同的盈余款额汇往国外。
（十一）信用证为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费，乙方可以用一家A国的银行所开的信用证兑换外汇。
这个金额的确定要根据乙方开信用证前向申力提供的材料、设备单子总价而定。
信用证可以分着开。
根据乙方向甲方提供的须进口的每一批施工材料、设备的时间表而确定支付金额和日期、同时根据该表确定信用证的有效期。
在确定受益人之后，开给乙方的信用证，非经甲方同意，不得转让给任何其他受益人。
上述信用证的每次支付通过下列方式进行：1 每次装运支付75％金额时，要提供下列凭证：（1）五份认证的原始帐单。
（2）一套发运单据，证实已按正常的海运价付过运费。
（3）由A国国保险公司为甲方开的为之承担一切风险的保险文件，从制造厂到A国项目现场均在保险范围。
（4）装运清单。
（5）根据本合同的规定由甲方承认和批准的检查证明。
（6）制造厂家的证明和A国驻国外领事馆或领事馆在原件上认证2 当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范安装完毕后，甲方通知银行并支付15％比例的信用证金额。
3信用证金额的10％保存在全部合同工程初步验收结束时为止、上述支付比例，由甲方通知银行支付。
（十二）甲方有权检查材料及其种类，只有甲方开了证明以后才允许启运。
海关税收以及所有储存费，运往现场的开支，装卸费只要没有得到有关方面豁免，都由乙方根据法律交付。
1 为办理信用证及付款手续上的需要，乙方负责向其在A国国内外的开户银行提交一份合同副本（十三〕完美施工乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工。
在施工中要使用优质材料、设备、机械，在投入使用之前，要给甲方工程师提供所有样品并给予充分时间进行认可。
因材料有瑕疵，或制造粗糙，或施工错误而致使甲方拒收的任何工程部分，需对之进行修理或拆除时，一切费用均由乙方负责。
（十四）第三方保险乙方应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损失的责任进行保险。
不论什么情况，保险金额均为＿＿＿第纳尔。
为避免可能发生的工人和其他人员伤亡，避免给社会和个人造成损失，乙方须采取必要的措施，其中包括按交通规定设置白天与夜晚的路标（用标记和指示灯）。
由于施工，由于乙方或其代理人，或其承包人，或其职工的不慎而可能造成的死亡、事故、损伤，乙方要负直接责任，并独自承担由此而引起的索赔和补偿。
（十五）工程保险乙方应在一家保险公司交纳保险金，对现场已完成的工程、材料和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险。
保险文件要为承包商承担一切风险。
根据本合同第五十四条，到工程初步接收时此项保险才可结束。
（十六）乙方未尽保险义务乙方在开工时，要为其前两条所规定的保险义务提出已履行的证据。
如对保险未尽义务，或没有支付这笔款项，甲方可以代为保险，承担这笔费用，可将这些费用从乙方应得的款项中扣除。
在所有情况下，甲方都应停止向乙方支付任何款项直至乙方确实已经承担此项保险义务并支付这笔款项。