零星工程合同范本(完整版)
零星建设工程施工合同范文5篇
零星建设工程施工合同范文5篇第1篇示例：零星建设工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟委托乙方对以下零星建设工程进行施工，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就工程施工事宜达成如下合同：一、项目名称：（零星建设工程名称）二、工程地点：（施工地点）三、工程内容：（详细描述施工内容及要求）四、合同价款：甲方应向乙方支付的合同价款为（具体金额），其中包括工程报酬、材料费、人工费、管理费等。
五、施工期限：工程的施工期限为自○年○月○日起，至○年○月○日止，乙方应在规定期限内完工并交付验收。
六、质量要求：乙方应严格按照相关国家标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合合同约定，并承担相应的质量责任。
七、合同履行保证金：甲方和乙方应在签订合同之日起五日内，分别向对方支付合同履行保证金，保证金数额为合同价款的10%，合同履行保证金在工程竣工并经甲方验收合格后，按照约定支付，若工程未按合同要求完成，乙方应承担违约责任。
八、施工安全：乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规和规章，落实施工现场安全生产责任制，确保施工过程中的安全和环保，并购买意外险、财产险等相应的保险。
九、合同变更：合同履行过程中如有需要变更的事项，应当经双方协商一致，并签署书面变更协议，履行变更后的责任和义务。
十、合同解除：若因不可抗力等原因导致工程无法继续，或双方协商一致解除合同，应当以书面形式通知对方，并按照约定履行解除合同后的补偿责任。
十一、其他条款：本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、争议解决：合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十三、合同生效：本合同自双方签字或盖章后生效，本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 日期：年月日乙方（盖章）：_______________ 日期：年月日以上为零星建设工程施工合同的范文，双方在签订合同时应当仔细核对各项条款，并严格履行合同约定的责任和义务，确保工程的安全、质量、进度等。
零星建设工程施工合同范文5篇
零星建设工程施工合同范文5篇篇1零星建设工程施工合同范本甲方：______________（甲方单位名称）乙方：______________（乙方单位名称）鉴于甲方拟委托乙方承担______________（工程名称）零星建设工程的施工任务，双方经过友好协商，就有关事宜达成如下协议，以正式合同的形式签署：第一条工程名称及位置1.1 甲方将______________（工程名称）零星建设工程委托给乙方进行施工，该工程位于______________（工程位置）。
第二条工程内容2.1 本工程主要包括______________（工程内容）的施工任务，具体包括但不限于______________（工程内容）。
第三条工程工期3.1 本工程的计划工期为______________（工程工期），双方应共同遵守并努力保证工程按照计划工期完成。
第四条工程价格4.1 本工程的合同总价为______________（工程总价），具体包括但不限于材料费、人工费、设备费等。
4.2 工程款支付方式为______________（支付方式），具体包括但不限于按进度支付、阶段性支付等。
第五条材料质量及施工标准5.1 本工程使用的材料应符合国家相关标准，乙方在施工过程中应严格遵守相关施工规范和标准，确保施工质量。
第六条安全责任6.1 乙方应严格遵守国家相关安全规定，保障施工现场及人员安全，确保施工过程中不发生任何安全事故。
第七条工程变更7.1 若因不可抗力或其他客观原因，需要进行工程变更，应经双方协商一致达成书面变更协议。
第八条合同解除8.1 若因一方违反合同规定导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
第九条其他事项9.1 本合同未尽事宜，可由双方协商解决。
第十条合同生效10.1 本合同自双方盖章后生效，有效期至工程完工验收合格并付清全部款项之日止。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________日期：______________以上为《零星建设工程施工合同范本》，双方应严格遵守合同约定，共同保障工程质量和进度，确保合同顺利履行。
零星工程合同范文5篇
零星工程合同范文5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方完成零星工程事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：具体工程项目清单详见附件一。
二、合同工期1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
如遇特殊情况，经甲方书面确认，竣工日期可相应顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：经甲乙双方商定，本工程总造价为人民币________元（大写：___________________元整）。
具体工程项目单价详见附件二。
2. 支付方式：甲方在乙方工程竣工并通过验收后____日内支付工程款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关工程规范、标准进行设计、施工，确保工程质量达到合同约定及甲方要求。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及说明进行施工，如有任何变更，应事先征得甲方同意。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的____日内组织验收。
4. 甲方验收合格的标准为：符合国家及地方相关工程规范、标准，满足设计要求，工程质量合格。
五、工程保修及服务1. 乙方对所承包的工程实行保修服务，保修期为工程竣工之日起____个月。
2. 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期内，乙方应在接到甲方维修通知后的____小时内响应，并在____日内完成维修工作。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按时完成工程，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
违约金按每延误一天支付工程总价款的____%计算。
零星工程合同范本（精选20篇）
零星工程合同范本零星工程合同范本实际工作中，由于绝大多数单位不重视零星工程管理，管理意识淡漠，管理水平低，造成了很大的资金浪费。
那么签订零星工程合同需要注意什么呢？下面小编给大家带来了一些优秀的零星工程合同范本（精选20篇），仅供大家浏览。
零星工程合同范本1发包方（甲方）：___________承包方（乙方）：___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方权利、义务及经济责任，加强双方的相互配合，保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款：第一条：工程项目1、工程名称：______________；2、工程编号：______________；3、工程地点：______________；4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。
6、承包方式：______________。
第二条：工程期限1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天（日历天），自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
（3）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。
（4）因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
（5）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。
（6）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
零星工程合同范文6篇
零星工程合同范文6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、协商一致的原则，就乙方承包甲方的零星工程事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：具体工程内容详见附件（工程清单）。
二、工期本工程自合同签订之日起至工程全部完成止，工期为______天。
如遇下列情况，工期相应顺延：1. 遭遇不可抗力因素（如自然灾害等）。
2. 甲方书面确认工期顺延的其他情况。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元整（￥______元）。
具体价格详见附件（工程报价单）。
2. 支付方式：在工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方工程总价的______%。
剩余______%作为质保金，一年后如无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的______个工作日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和地方现行的工程质量验收规范执行。
五、甲方责任1. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量。
2. 甲方按合同约定支付工程款项。
3. 甲方提供施工所需的水电等资源。
六、乙方责任1. 乙方必须按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守国家法律法规及相关规章制度，不得违法转包。
3. 乙方在施工过程中应注意安全，确保安全无事故。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
4. 乙方负责工程的保修工作，保修期为一年。
保修期内，如发生质量问题，乙方负责免费维修。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应支付甲方违约金，每日违约金为工程总价的______%。
零星工程合同范文5篇
零星工程合同范文5篇篇1零星工程合同范文一、甲乙双方为临时性工程设计、施工、安装或维护等服务合作，经友好协商，就有关合同事项达成一致意见。
特订立本合同。
二、项目名称：__________，项目地点：___________。
三、买方（甲方）：__________，地址：__________，法定代表人：__________。
联系人：__________，电话：__________，传真：__________。
四、乙方（承包方）：__________，地址：__________，法定代表人：__________。
联系人：__________，电话：__________，传真：__________。
五、合同总金额：人民币__________元整（大写：__________），付款方式为：______%按工程进展支付工程进度款，______%按工程验收支付余款。
六、合同签订日期为__________，本合同经双方签订后立即生效。
七、合同内容及执行细则：1.乙方接受甲方的委托，负责完成工程。
工程标准符合国家相关规定，并按时保质保量完成。
2.乙方需严格按照合同约定的工程进度完成工程，不得擅自延误工程时间。
3.乙方应保证在施工现场进行安全生产，并严格按照相关法规对劳动者进行安全培训。
4.如乙方在履行合同过程中出现质量问题或工程延期情况，将按照相关法规承担相应的责任。
5.如因甲方原因导致工程延迟或者影响工程质量，乙方有权要求相应赔偿或延长工程完成时间。
6.本合同为双方约定，如有争议，将协商解决，协商不成的，提交有关仲裁机构或者相关法院解决。
七、本合同正本一式两份，乙方保留一份。
双方确认各项内容无误后，签字盖章生效。
买方（甲方）：承包方（乙方）：签字：签字：日期：日期：篇2零星工程合同范文：合同编号：XXX-XXX-XXX甲方：（委托单位）地址：XXX法定代表人：XXX联系方式：XXX乙方：（承办单位）地址：XXX法定代表人：XXX联系方式：XXX鉴于甲方需要完成一项零星工程项目，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同：一、项目名称：XXXXXX二、项目内容和范围：XXXXXX三、工程造价：XXXXXX元四、工程周期：开始日期至结束日期，共计XX天五、支付方式：甲方于工程开始前支付工程总造价的XX%作为预付款，工程完成后支付余款。
零星工程简单合同范本（通用3篇）
零星工程简单合同范本（通用3篇）零星工程简单篇1甲方：（身份证号码：）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就通辽市开鲁县xx项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：一、甲方义务与责任1、本着对通辽市开鲁县xx项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对通辽市开鲁县xx项目的合同签订给予配合把关。
2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的。
二、乙方义务与责任1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。
2、本着甲方对工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。
指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。
三、报酬支付1、在甲方帮助乙方取得这一项工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费6 %。
2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。
四、违约责任（一）甲方违约责任1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目）（以下简称甲方再接受任何的第三方服务（承建商）。
2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。
3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。
（二）乙方违约责任1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。
2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。
五、保密在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。
本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。
如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。
零星工程合同模板精选3篇
零星工程合同模板精选零星工程合同模板精选精选3篇（一）合同编号：____甲方（业主）：____地址：____联系电话：____乙方（承包商）：____地址：____联系电话：____签订日期：____签订地点：____鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行零星工程施工达成如下协议：第一条工程概述工程名称：____。
工程地点：____。
工程内容：____。
第二条工程范围乙方负责的工程范围具体包括：____。
乙方应按照甲方提供的施工图纸和说明书进行施工。
第三条工程质量工程质量应符合____标准。
乙方应确保所有施工材料和工艺满足甲方的质量要求。
第四条工程进度工程开工日期：____。
工程竣工日期：____。
第五条工程费用工程总费用为：____。
费用支付方式：____。
第六条甲方的权利和义务甲方有权对工程进度和质量进行监督。
甲方应按时支付工程款项。
第七条乙方的权利和义务乙方有权按照合同约定收取工程费用。
乙方应保证工程的施工质量和进度。
第八条工程验收工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方应签署工程验收报告。
第九条违约责任如乙方未能按期完成工程，应支付违约金，计算方式为：延迟天数×工程总费用的____%。
如甲方未能按时支付工程款项，应支付违约金，计算方式为：延迟天数×未付款金额的____%。
第十条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第十一条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第十二条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：____乙方（签字）：____签订日期：____零星工程合同模板精选精选3篇（二）描述：零星施工合同模板是一份标准化的法律文件，用于规范小型或一次性施工项目的执行。
它详细规定了工程的范围、质量要求、施工时间、费用支付、安全责任、违约条款等，确保项目顺利进行，同时保护双方的权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-8277-65
零星工程合同范本(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
零星工程合同范本(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方:
乙方:
签订地点:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
一、工程合同价(含税)：。
二、工程开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开工日期如下：20xx年月日开工，20xx年月日竣工。
三、需要明示的法律、行政法规、工程建设内容和质量要求
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》，建筑工程质
量管理条例，建筑工程安全生产条例，公路工程强制性标准条文，建筑工程质量保修办法，陕西省建筑市场管理条例，建筑工程工程量清单计划规范。
2、按本工程设计图纸和预算要求施工，工程完成交工后，甲方不做任何修缮和建设就能投入使用。
四、甲方的权利和义务
(一)甲方必须在签订合同后及时为乙方提供工程设计或工程要求说明。
(二)工程竣工后，由甲方组织相关科室人员依据国家有关施工规范、验收规范和质量标准及时进行验收，验收合格后，接收该建设工程。
(三)因乙方原因，致使建设工程质量不符合规定的，甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿维修和返工。
五、乙方的权利和义务
(一)乙方承包的建设工程，应当自行组织完成，不得倒手转包。
(二)乙方应当全面负责施工现场安全管理，采取
安全防范措施，做好各种安全、环保、消防预防应急预案、森林防火和森林保护工作，遵守操作规程，不得违章指挥，违章作业。
如在施工中发生任何事故，其责任和损失全部由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。
(三)接受甲方检查和监督。
(四)做好施工原始记录，按甲方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给甲方两套。
(六)、结算方式：以实际验收、审计结算。
工程量按施工图和现场签证计算，结算按定额计价方式执行，不计取各项规费。
最终结算价以甲方或甲方上级单位审计部门的审定价为准，定额文件、取费标准和审计期限均按甲方内部规定执行。
七、付款方式：待工程竣工验收合格,决算审计后,按厂有关财务制度付款，发包人付至审定价的85%;留审定价的15%作为质量保修金，质量保修金自工程竣工之日起满一年后无质量问题返还，保修金不计利息。
乙方应当提供甲方财务部门要求的正规发票，否则甲方有权拒付工程款。
八、违约责任：
1.甲乙双方应严格遵守合同规定的条款，任何一方违约将按照有关法律、法规追究违约责任。
2.本工程以甲方验收通过为竣工，乙方交工迟延的，每迟延一日向甲方支付合同总价款千分之一的违约金，迟延超过九十日甲方有权解除合同。
3、有下列情况之一，经甲方书面签证确认后，工期可以顺延: (1)因甲方原因影响开工; (2)工程量有较大的增加; (3)不可抗力;
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任和因此造成的甲方损失。
九、其他
本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，经双方签字盖章后生效。
十、争议的解决方式：本合同在履行过程中如发
生争议，双方应协商解决，协商不成的可提交当地人民法院诉讼解决。
十一、附加条款
(一)乙方应严格按照厂油田基础建设质量标准和工程规划图要求进行施工。
因乙方造成的所有事件和损失全部由乙方承担解决，甲方概不负责。
(二)采购全部材料设备必须经甲方认质认价，验收合格后方可使用。
(三)质保期内工程出现问题，乙方在接到维修通知后3日内
派人维修，否则甲方可委托其它单位维修，因乙方原因造成维修费用，甲方在质保金扣除，不足部分乙方支付，质保期满后工程无任何质量问题，甲方返还乙方预留质保金。
以下无正文
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月
____日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。