弱电系统工程施工合同
弱电施工合同模板(热门4篇)
弱电施工合同模板（热门4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!弱电施工合同模板（热门4篇）弱电施工合同模板第1篇甲方：乙方：依照中华人·民共·和国《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
弱电工程合同6篇
弱电工程合同6篇弱电工程合同 (1) 发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________一、概况1、甲方弱电工程系合法使用。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。
2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。
3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。
4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________其中：材料费：____________________，人工费：____________________管理费：____________________，设计费：____________________垃圾清运费：____________________，税金（3、41%）：____________________其他费用：____________________经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
6、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。
弱电工程合同范本(5篇)
弱电工程合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：施工地点：第二条工程内容及承包范围1、工程内容：安防布线系统设备、材料及布线辅助材料供货与安装工程;2、承包范围：按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。
第三条设备安装开工和竣工期限1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工日期为工程开工后____周内。
2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整。
(1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;(2)甲方书面通知的计划工期改变;(3)不可抗力;第四条承包方式、造价及造价调整1、承包方式：采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。
不包含室外安装立杆。
2、本工程总造价：人民币(大写)(详见附件一)3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价：(1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
(2)应甲方要求单项设计变更增减费用在￥____元(不含本身)以上。
(3)不可抗力。
发生以上情况时，乙方应在____天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方，甲方应在收到报告后____天内给予答复。
(4)除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。
第五条双方责任甲方责任：1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电施工合同范本4篇
弱电施工合同范本4篇乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
今天小编就给大家整理了弱电施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!弱电施工合同1甲方：乙方： (施工班组)甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统安全。
工程名称：二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，。
三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：合格。
五、承包总价：每点31元整。
六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。
若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。
遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。
如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责甲方：1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日弱电施工合同2发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
弱电工程安装合同范文(5篇)
弱电工程安装合同范文建设单位：（简称：甲方）施工单位：（简称：乙方）经甲、乙双方友好协商，乙方承接甲方位于弱电系统工程的安装，并按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条款》的规定，结合本工程具体情况，经过协商，双方达成如下协议。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工期要求：____年____月____日至____年____月____日。
1.5合同价款：人民币小写：￥元正，大写：元正。
1.6系统主要设备配置清单，详见附件表。
二、甲乙双方工作2.1、甲方工作2.1.1施工场地具备开工条件，提前一周通知乙方进场。
2.1.2开工前三天提供施工场地材料仓库及施工用电。
2.1.3甲方接到乙方验收申请后应在三个工作日内组织工程验收。
2.1.4系统需作隐蔽暗埋时，甲方应根据乙方安装技术的工艺要求，提供并暗埋所需的PVC管道及附属铁柜的土建工作。
甲方负责建筑物内的坚井桥架，PVC管道并在管道内穿上铁丝，两端用防沙堵头保护。
施工中甲方负责协调土建方与乙方的施工协调，确保工程顺利进行。
2.1.5甲方应遵守乙方对此系统的使用管理规定，不得擅自拆装系统设备及终端，如因违反规定造成系统不能正常使用和损坏由甲方承担。
如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
2.2、乙方工作2.2.1乙方负责施工及场地的防护工作，并执行甲方现场管理规定。
2.2.2乙方保持自己施工及场地的整洁卫生和文明有序。
2.2.3施工安全由乙方负责。
三、工程款支付金额和时间3.1、合同签订甲方即支付乙方合同价50%，小写：____￥元正，即大写：元正;设备安装前线路敷设完毕支付合同价款的30%,小写：____￥元正，即大写：元正;工程完工经双方验收合格后即支付合同价款的20%，小写：____￥元，大写：元正。
3.2、在甲方款项未付清之前，设备所有权归乙方。
3.3、工程款项支付至本合同签订单位账户：宣威市荣信科技有限公司。
弱电综合布线施工合同(5篇)
弱电综合布线施工合同甲方：乙方：一、甲、乙双方本着平等协商，互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;1、由甲方自行采购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量，并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准)，如发生任何问题乙方均不承担任何责任，但乙方应有偿为甲方提供修复服务，工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点：五、施工期限如甲乙双方配合、协调较好，且双方均未受不可抗之外因素影响，本布线隐蔽工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方提供施工图纸，经甲方认可后乙方再进行施工作业，施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收，双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。
乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作：七、质量保证整个布线工程质量保证期为壹拾五年。
关于质量、维修的其他约定：八、货款支付甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任：任何一方违反合同，则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份，双方签字即生效。
双方对本合同进行变更、修改、解除等，可以进行协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日弱电综合布线施工合同（二）甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
弱电工程合同范本6篇
弱电工程合同范本6篇篇1弱电工程合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）鉴于甲方拟在_____________（具体地点）进行弱电工程施工，现甲乙双方经友好协商，一致达成如下合同：第一条项目名称：_____________（项目名称）第二条项目地址：_____________（项目地址）第三条项目内容：1. 本合同范围包括但不限于弱电工程设计、采购、安装调测，具体内容如下：数据通信系统：_____________；安防监控系统：_____________；智能化控制系统：_____________；电视监视系统：_____________；其他相关系统：_____________。
2. 本项目所需材料、设备的采购及技术参数必须符合国家规定的标准，如有特殊要求需在合同中明确。
第四条施工期限：从_____________年月日开始，至_____________年月日结束，共计_____________天。
第五条施工费用：本工程总造价为_____________元（大写）。
1. 在签订本合同时，甲方应向乙方支付工程款的百分之_____________作为预付款；2. 工程款的结算方式为分次结算，具体如下：第一次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第二次结算：_____________元（大写），应在施工进度完成_____________之后支付；第三次结算：_____________元（大写），应在工程竣工验收合格后支付。
第六条设备保修：设备保修期自工程竣工验收之日起计算，持续时间为_____________年（月）。
保修范围包括设备的免费维修及更换，但不包括人为损坏和不当使用的损坏。
第七条工程备案：施工完成后，乙方应负责将工程相关资料报送至有关部门备案，不得拖延或忽视此事项。
第八条违约责任：任何一方未按时履行合同义务，应承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
___________弱电系统工程施工合同发包方：________________________________ （以下简称甲方）承包方：________________________________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的实际，甲方将___________小区电话、宽带网络、有线电视系统、监控、非可视对讲系统工程委托乙方建设，经甲、乙双方友好协商，现就工程施工和使用的有关事宜达成如下协议：一、工程名称、地点及规模1．工程名称：___________小区电话、宽带网络、有线电视、监控、非可视对讲系统工程2．工程地点：湘府东路___________小区内。
3．工程规模：___________小区及1#～4#栋住宅楼，共380户。
二、承建工程内容有线电视系统、电话系统、宽带网络、监控、非可视对讲系统安装工程，具体包括：1．非可视对讲系统：按投标文件的要求，完成管线预埋，设备的安装（不包括防盗门费用及安装）。
2．小区监控系统：按投标文件的要求，按承包方提供的施工图纸，完成管线预埋、设备的安装，另外免费增加一台17"液晶电脑。
3．有线电视、电话、宽带网络：按投标文件的要求，按发包方提供的平面布置图，完成管线的预埋、设备的安装，其中电话为2个点/每户，电视为2个点/每户，宽带为1个点/每户。
4. 光纤自市政引入主机房；小区机房建设；综合布线；室内外设备的安装（含宽带网中心机房及各分配线间的中心交换机、各楼层交换机、光电转换器、用户端的面板，模块等）；室内外垂直、水平金属桥架安装；室外（含小区内）管线明（暗）敷设及人、手孔建设。
5．室内有线电视、电话、宽带、监控、非可视对讲系统线缆敷设及末端设备的安装，电话采用四芯线或五类双绞线，宽带网络光纤入小区，超五类线进户。
6．电话、宽带入中国电信，经营权及所有权在乙方（乙方保证在任何情况下不损坏户内的管线及设施）；有线电视入广达电视网，并由乙方负责以上网络的开通，自业主或甲方要求之日，开通时间不得超过10天。
7．每户各网点按甲方认可的施工图施工。
三、承建方式1．该项目采取由承包人包干价、包设计、包设计审批通过、包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工验收通过、包有线电视、电话、宽带的开通（其中，电话、宽带的开通费另计）方式进行总承包。
2．乙方负责按甲方确认的材料、设备品牌采购安装，并保证所用材料、设备为合格产品，材料、设备详见2008年5月12日投标文件及附件一～附件三。
四、工程总价：工程承包总价为：叁拾伍万捌仟肆佰元整。
1．___________小区住宅楼有线电视系统施工建设总费用：每户2个点（每个TV点边上必须有一个网络点），总价人民币贰拾万零壹仟肆拾元整(人民币￥201400.00元)。
每户超出点位综合按120元/点计取费用。
2．___________小区电话由乙方免费施工建设，每户免费安装2个点，每户超出点位综合按380元/点计取费用（含住宅、会所及商业门面）。
3．___________小区住宅楼宽带网络由乙方免费施工建设，每户免费安装1个点，每户超出点位综合按480元/点计取费用（含住宅、会所及商业门面）。
4．___________小区监控系统施工建设总费用：总价人民币捌万贰仟元整(人民币￥82000.00元)。
小区室外安装8个带云台摄像点，车库出入口共安装2个固定摄像点。
5．___________小区对讲系统施工建设总费用：总价人民币柒万伍仟元整(人民币￥75000.00元)。
小区共380户，采用非可视非联网系统。
6．有线电视、电话、宽带网络、监控、非可视对讲系统工程由乙方免费为甲方提供整体设计。
由乙方负责办理相应的入网手续，有线电视开通所需费用由乙方承担。
7.室外电信管道、宽带网管道、有线电视室管道、监控管道为乙方免费建设。
8．以上有线电视建设费用含用户有线电视开通费（180元/户），有线电视开通费由甲方负责向用户统一收取并归甲方所有，由乙方提供发票。
9．有线电视线材、设备均按数字电视标准施工，待住户开通后，乙方免费向每户配送一台数字电视机顶盒。
五、工期及施工组织计划1．本工程自接到中标通知之日起配合土建施工同时进行，不得影响土建及其它专业工程进度，并确保在住户入伙之日前10天并网、开通。
正式竣工日期以土建总包单位竣工之日为准。
2．承包人于2008年6月30日前完成以上系统的设计，报甲方确认，并在设计完成后5日内编制工程项目计划书、工程施工组织计划书，报监理公司、发包人确认。
3．承包人必须配合土建主体工程进度计划组织施工，接受监理公司、甲方对工程进度的检查、监督，因乙方施工原因导致其它工程延期的，按每天200～500元予以处罚。
六、保密条款乙方对涉及工程的所有资料、图纸(含电子文档)等负有保密义务，未经甲方同意，不得向第三者透露资料、图纸的内容，不得私自刻录、复制甲方图纸或资料，否则视为泄密，除向甲方赔偿经济损失拾万元外，并承担相应法律责任。
七、签证在施工现场原则上不发生现场签证，系统（升级费用自理）、品牌或数量要求与原投标文件及施工图不符而必须变更的或由于不可预计原因要求变更的，需经甲方工程部人员、监理工程师现场核实并签字的签证，方可进入结算。
八、质量和检验1．工程质量：达到合格工程标准，争取优良。
质量标准的评定以国家相关验收规范为依据。
2．双方对施工质量有争议，由工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
双方均有责任，根据其责任分别承担。
3．承包人应认真按照行业标准、设计规范进行设计、施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。
4．工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，承包人应按发包方的要求处理或重新施工，直到符合约定标准。
因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
5．工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前18小时以书面形式通知发包人验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，发包人在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收，直至合格。
九、安全施工1. 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于承包人原因造成的责任事故和因此发生的费用，由承包人承担。
2. 发包人有义务对其在施工现场的施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
十、付款方式1．本工程实行工程总费用包干，主体封顶验收后付总包干价30%；布线及安装完成后付到总包干价60%；有线及电话开通后付到总包干价95%；余款作为质保金竣工验收完成一年后一个月内付清(不计利息)。
所有的主要设备到工地必须经甲方验收，签字认可，否则不允许进场。
2．工程因甲方原因进行重大调整（重大调整条款双方另行约定）所产生的变更合同价款，应与工程款（进度款）同时调整支付。
3．合同范围内全部工程竣工验收合格、工程技术资料交付后，承包人提交完整结算资料，发包人在收到竣工结算书后30个工作日内审核完毕。
十一、竣工验收、工程保修1．工程具备竣工验收条件，承包人须按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。
2．工程保修期:本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期 2 年。
保修期内，一切维修费用由承包人自理。
承包人应在接到发包人维修通知24小时内派人员修理。
3．宽带网络系统、有线电视系统由乙方终生负责维护，关于有线电视、宽带网络运营、维护、收费与___________物业公司另行签订协议。
十二、甲、乙双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：⑴甲方应为乙方的系统设计及施工提供必要的土建施工图纸及文档资料。
⑵甲方应协助乙方协调各施工单位之间的协作关系。
⑶乙方在甲方小区内的施工全过程中，甲方指派一名施工现场代表，负责协调乙方在施工过程中所发生的工程进度、工程变更等具体问题。
⑷甲方提供乙方进场时人员及材料住房的安置。
⑸发包方必须向承包方提供一处机房。
⑹考虑到整体布局和容量，甲方保证后续办公大楼或宾馆的建设在同等的条件下给乙方施工。
2．乙方的权利和义务⑴乙方免费向甲方提供以上系统施工图纸贰套，经甲方确认并加盖乙方设计章。
工程竣工后负责向甲方提供符合档案馆要求的竣工图纸叁套及竣工资料给总包单位，由总包单位统一报上级主管部门。
⑵乙方应向甲方提供电话、宽带网络、有线电视系统施工规划方案1套，并充分征求甲方的意见和提供相应的技术咨询。
⑶乙方应严格按照技术规程和设计要求进行施工，确保工程施工质量，并提供所用产品的质量合格证、检测报告等。
指派一名现场施工代表，配合甲方，协商处理施工过程中存在的各种问题。
⑷乙方必须根据甲方设计要求，配合主体施工做好预设预埋工作，管线预埋必须一次到位，不允许长距离凿槽凿洞，一旦出现费用自理。
⑸电话由乙方负责办理中国电信的入网手续，如在住户入伙前未能及时开通，则视为违约，并按住户要求予以赔偿。
⑹乙方须综合后期工程，对三线进行整体设计，考虑以后新增用户及系统升级。
⑺乙方将采用先进的网络技术和设备，硬件上保证提供1000M到小区，100M到楼栋，10M到桌面的接入速率，以后根据用户需要可以扩展到100M到桌面。
⑻乙方保证在___________小区配备使用国内前三名的网络设备。
乙方保证提供使社区用户能充分利用1000Mbps骨干/100Mbps到户带宽上网所需设备，乙方保持在长沙市区及周边县、市所有住宅小区宽带接入技术处于领先地位，必要时负责升级并承担费用。
⑼电话收费标准按湖南省电信有限公司长沙市分公司电信收费标准执行，否则造成的一切后果由乙方负责。
承诺：小区内部通话不收费用、电话开通费最高200元/户、宽带开通费优惠100元/户。
⑽乙方须与中国电信和有线电视运营商签订施工合作协议并报甲方备案。
⑾乙方承诺为了甲方的利益，必须向电信部门争取最优惠的政策。
十三、服务质量如住户对乙方宽带网运营效果及服务不满意，导致集体投诉的，乙方应负责解释，仍不能解决问题的，应无条件退出运营，并负责联系新的运营商进入。
十四、违约、毁约、处罚：违约：甲乙双方有一方不能全面履行合同条款为违约，违约方给对方造成经济损失的，按实赔偿，并对违约方处以壹万元罚款归守约方所得。
毁约：有一方无正当理由，单方面终止合同的执行为毁约，毁约方给对方造成的直接经济损失、间接经济损失按实赔偿，并对毁约方处以壹万元的罚金归守约方所得。