挂靠单位承诺书-版本
挂靠承诺书
挂靠承诺书
尊敬的合作伙伴：
兹有我方公司（以下简称“承诺方”）与贵方公司（以下简称“合作方”）就挂靠事宜达成一致，并在此郑重作出以下承诺：
一、资质保证
承诺方保证所提供的资质文件、营业执照等均为真实有效，且具有合法的经营权和相应的专业资质。
二、业务合规性
承诺方承诺在挂靠期间，所有业务活动将严格遵守国家法律法规及行业标准，不从事任何违法违规行为。
三、财务管理
承诺方将对挂靠期间产生的所有财务往来进行严格管理，确保资金流向清晰、合规，并按照约定及时与合作方结算。
四、信息保密
承诺方将严格保密合作方提供的商业秘密及其他敏感信息，未经合作方书面同意，不得向任何第三方披露。
五、责任承担
承诺方承诺在挂靠期间，对于因自身原因导致的任何法律责任或经济损失，将由承诺方独立承担，不牵涉合作方。
六、合作期限
本挂靠承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方约定的合作
期限结束。
七、违约责任
如承诺方违反上述任一条款，将承担由此产生的一切法律责任，并对
合作方因此遭受的损失进行赔偿。
八、其他
本承诺书未尽事宜，双方应本着诚信、公平的原则协商解决。
本承诺
书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
承诺方（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：
合作方（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：
（注：以上内容为模板，具体条款应根据实际情况进行调整和完善。
）。
个人挂靠实习单位承诺书
个人挂靠实习单位承诺书实习承诺书篇1为了加强社会实践锻炼，提高专业技能和就业竞争力，本人申请离校到企事业单位实习，并郑重承诺如下：1．本人将严格履行学院离校审批程序，经学院相关部门审核批准后才离校；2．按规定时间到实习单位实习，如需调换实习单位，将事先报告校内外指导教师，办理相关离岗手续后才到新的实习单位，并及时将新的实习单位息上报指导教师，决不先离岗后报告；3．到岗两天内报告校内指导教师，并留下本人可及时联系的通讯方式，保证每周至少与校内指导教师保持联系一次；4．自觉遵守国家法律法规，遵守实习单位和学院的规章制度，有事将事先向单位指导人员和专业指导教师双方请假，不擅自离岗，不做损人利己、有损实习单位形象和学院声誉的事情，不参与一切违法犯罪活动。
若发生违纪情况，同意用人单位按职工管理办法处理；5．提高安全防范意识，因违章操作造成厂方人员发生人身事故或给用人单位的设备造成损坏，本人承担全部责任及相关费用；6．校外实习或途中，找工作期间出现交通安全等意外事故，本人承担全部责任；7．严格按照《徐州工业职业技术学院学生顶岗实习管理办法》要求，认真写好顶岗实习周（日）记和实结，完成好各项实习任务，未完成相关任务，影响毕业的责任自负；．积极配合学院工作，按时返校参加补考（若有补考者）、毕业答辩，办理离校手续等有关事宜。
本人将严格履行以上承诺，如有违反，愿意承担相应的责任，并按学院相关规定处理。
承诺人：学院：专业：年月日实习承诺书篇2为贯彻落实学校安全管理的有关规定，强化学生遵纪守法观念，提高安全防范能力，保障人身财产安全，根据国家有关法律、法规和教育部、公安部及学校的相关文件，顶岗实习学生特签订如下安全承诺书：1、顶岗实习期间，自觉遵守国家法纪，遵守学校《学生手册》各项规定，遵守用人单位的各项规章制度、操作规程、劳动纪律和安全要求，认真参加公司提供的培训，认真完成顶岗实习规定的各项内容。
2、必须随时与所在系保持联系，必须服从学校关于毕业实习和毕业设计(论文)的安排。
个人车辆挂靠公司承诺书
个人车辆挂靠公司承诺书甲方（车辆所有人）：____________________身份证号码：__________________________联系电话：____________________________地址：________________________________乙方（挂靠公司）：_____________________统一社会信用代码/注册号：_____________联系电话：____________________________地址：________________________________鉴于甲方为车牌号为[车牌号码]的机动车的所有权人，并希望将该车挂靠至乙方名下以开展相关业务；经甲乙双方友好协商一致，现就有关事项达成如下协议：1. 挂靠条件-甲方同意将其所有的车辆（下称“该车辆”）按照国家法律法规及相关规定挂靠到乙方名下。
-乙方应确保其具备合法经营资质，能够依法接受甲方车辆挂靠。
2. 使用范围与目的-该车辆仅限用于[具体用途]，未经甲方书面许可不得擅自改变用途。
-乙方保证不将该车辆用于非法或违反道德的行为。
3. 费用承担-挂靠期间内产生的所有税费、保险费及其他必要开支由[甲方/乙方]负责支付。
- [如有特别约定，请在此处注明]4. 责任划分-因使用不当造成的一切损失和法律责任由实际使用者承担。
-如因乙方原因导致甲方遭受任何损失，乙方应当赔偿。
5. 合同期限-本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
-合同到期前[天数]日内，如无异议，则自动续期一年。
6. 其他条款-双方还约定了以下额外条款：[此处填写具体内容]7. 违约处理-任何一方违反本协议任一条款均视为违约行为。
-违约方需向守约方支付违约金人民币[金额]元，并赔偿由此造成的全部直接经济损失。
8. 争议解决-对本协议执行过程中发生的争议，首先应通过友好协商方式解决。
-协商不成时，可提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。
挂靠承诺书（通用3篇）
挂靠承诺书（通用3篇）挂靠篇1我公司，我公司承建的工程将使用的施工资质及其名称。
为使工程顺利进行，现我公司郑重承诺：一、严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关的建筑工程验收法律法规进行工程施工，确保施工质量，保证工程达到国家法定验收标准。
二、严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关建筑工程安全的法律法规进行工程施工，确保施工安全。
三、在施工过程中确保文明施工确保工程的进度维护形象。
严格按照四、我公司将按照合同及的各项条款，以应有的精心和努力对工程进行实施和完成，并修补其中的任何因施工造成的缺陷。
五、在工程实施的过程中所发生的全部材料、设备订购合同，施工机具，签订劳务用工合同等所有涉及本工程的均系我公司行为，不承担任何经济责任与法律责任。
六、本公司保证免于承担与安全、质量有关的全部损失和索赔：a、任何人员的伤亡;b、任何财产的损失或伤害;c、任何施工过程中的发生质量的责任当出现上述任一情况时，由本公司承担全部责任，不承担任何责任。
七、为使工程的顺利进行，本公司将以作为使用名称的保证金。
八、本公司全力保证上述各个条款，为使工程安全顺利进行，本公司以作为无息抵押。
在施工过程中，如有任何使名誉形象受损的行为的发生，均有权对我公司的抵押财产进行处置以弥补的损失。
九、在工程建设施工中，我公司确保所有原始资料的真实性与完整性。
十、我公司使用的名称，将给提供的特许权使用费。
承诺人：年月日挂靠承诺书篇2承诺人：住所：法定代表人或负责人：被承诺人：法定代表人：鉴于：1、承诺人以被承诺人单位名义参加项目的投标工作，该项目金额为万元，系工程，对方联系人是，联系方式为。
2、承诺人借用资质仅用于该项目不作其它项目使用，并给予保密。
3、为保证被承诺人的利益，承诺人保证被承诺人免受因出具资质证明材料等所引起的一切索赔及损失等行政、民事责任，一旦发生索赔、罚款等损失，责任全部由承诺人直接对外承担，包括但不限于被承诺人出面处理行政、民事事件的费用、律师费、诉讼仲裁费用、相关部门的罚款等等。
个人挂靠单位收款承诺书
个人挂靠单位收款承诺书
尊敬的挂靠单位：
我（个人姓名），身份证号码为（身份证号码），作为挂靠单位下的个人挂靠人员，特此向挂靠单位郑重承诺：
一、收款义务
本人在挂靠单位的岗位职责包括接受与挂靠单位相关的各类收入以及其他相关款项，包括但不限于工资、津贴、奖金、福利、赔偿金等等。
二、遵守规定
本人保证接受的所有款项均严格按照挂靠单位的规定进行处理和使用，并且不违反相关法律法规，确保收入的合法性和合规性。
三、保密义务
本人承诺对挂靠单位的相关经济事务和收入信息保密，不泄露给他人或单位，避免造成损害。
四、返还义务
如本人收到与挂靠单位无关的款项或者错误支付的款项，本人将及时返还挂靠单位，并妥善处理相关事宜。
五、法律责任
本人承诺若发生违反以上承诺的情况，将承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、其他事项
本人同意按照挂靠单位的相关规定和要求，提供必要的身份证明、银行账户等信息，以确保收款的准确性和及时性，配合挂靠单位进行相应的工作。
联系方式：
电话号码：（联系电话）
邮箱：（联系邮箱）
特此承诺，我保证以上内容的真实性，并愿意承担相关责任。
挂靠单位（盖章）：个人挂靠人员签字：
日期：年月日日期：年月日。
承诺函(工程挂靠责任承担)范本
千里之行，始于足下。
承诺函（工程挂靠责任承担）范本尊敬的合作方：感谢贵公司对我们的信任与选择，我们将竭诚为贵公司提供工程挂靠服务。
为明确双方责任，建立互信关系，特向贵公司提交本承诺函。
一、工程挂靠服务责任1. 本公司将根据贵公司的要求，提供工程挂靠服务，并配备相应的专业技术人员，以确保工程的顺利进行。
2. 本公司将严格按照贵公司的工程计划和要求，按时保质保量完成工程任务。
3. 本公司将配备合格的技术人员参与工程挂靠过程，提供专业的技术支持与咨询。
4. 本公司将根据工程的实际情况，调整工程人员的数量和配备，确保工程的顺利进行。
二、工程质量保证责任1. 本公司将配备合格的技术人员进行工程挂靠，确保工程的质量符合相关的法规和标准。
2. 本公司将详细了解贵公司的工程要求和标准，并根据相关要求进行工程设计与施工。
3. 如出现工程质量问题，本公司将承担相应的责任并及时进行修复或更改。
三、保密责任1. 本公司将严格遵守相关法律法规，保护贵公司的商业秘密和机密信息，不得泄露或向第三方披露。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
2. 本公司将采取合理的措施，确保与贵公司有关的工程设计和施工的机密信息不被非法获取或使用。
四、违约责任1. 若本公司未能按照约定提供工程挂靠服务，或未能按时保质保量完成工程任务，本公司愿意承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿贵公司因此造成的损失。
2. 若贵公司未能按约定支付相应的工程挂靠费用，本公司有权终止工程挂靠服务，同时保留向贵公司追究违约责任的权利。
五、其他约定1. 本承诺函自双方签字生效，并与工程挂靠协议具有同等法律效力。
2. 本承诺函签署后，双方共同遵守并履行其中的约定，并共同维护双方的合法权益。
六、争议解决本承诺函的解释和执行均适用中华人民共和国的相关法律法规。
如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决；协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
请贵公司在接受本承诺函之前，仔细阅读并考虑其中的条款，并在下面签署确认，谢谢！承诺方（工程挂靠公司）：公司名称：法定代表人：联系电话：签字日期：年月日接受方（贵公司）：千里之行，始于足下。
挂靠签安全承诺书范文
挂靠单位安全承诺书甲方（被挂靠单位）：乙方（挂靠单位）：为确保甲乙双方在项目合作过程中严格遵守国家有关安全生产法律法规，切实保障劳动者生命安全和身体健康，维护双方合法权益，现就项目安全生产事宜，甲乙双方特订立如下承诺：一、乙方向甲方承诺，严格遵守国家有关安全生产法律法规，严格执行甲方的安全生产规章制度和管理措施，自觉接受甲方的安全生产监督。
二、乙方在项目实施过程中，严格按照安全生产标准化要求，做好施工现场的安全防护工作，确保项目施工现场安全设施齐全、有效，防范生产安全事故的发生。
三、乙方应当加强施工现场作业人员的安全培训和教育，确保作业人员熟悉掌握安全生产知识和技能，提高施工现场作业人员的安全意识。
四、乙方应当做好施工现场的消防、环境保护等工作，确保施工现场的环境符合安全生产要求。
五、乙方应当建立健全安全生产责任制，明确项目负责人、安全管理人员和作业人员的安全职责，确保安全生产工作落实到位。
六、乙方应当及时报告生产安全事故，严格按照国家有关规定进行事故调查处理，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
七、乙方应当积极配合甲方进行安全生产检查，对甲方提出的安全生产整改要求，乙方应当及时整改并书面报告整改情况。
八、乙方应当遵守甲方的保密规定，未经甲方同意，不得泄露甲方的商业秘密和技术秘密。
九、甲方应当为乙方提供必要的安全生产条件，包括但不限于安全生产培训、安全防护设施、安全生产管理等方面的支持与协助。
十、甲方对乙方在项目实施过程中的安全生产工作进行监督，对乙方违反安全生产规定的行为有权要求乙方立即整改。
甲乙双方确认，本承诺书的各项条款均为双方自愿签订，具有法律效力。
甲乙双方应当共同遵守本承诺书的约定，确保项目合作的安全生产。
承诺人（甲方盖章）：承诺人（乙方盖章）：签订日期：年月日。
挂靠单位安全承诺书范文
尊敬的领导：
您好！
我单位自愿作为贵单位的挂靠单位，特此承诺如下：
一、严格遵守国家法律法规及贵单位的规章制度，切实加强安全管理，确保挂靠项目的安全稳定。
二、严格按照合同约定履行各项职责，确保挂靠项目的顺利实施。
三、主动接受贵单位的监督和指导，及时报告项目实施过程中的安全问题，积极配合贵单位采取措施予以解决。
四、高度重视安全生产，加强员工安全教育，提高员工安全意识，确保员工严格遵守安全生产规定。
五、建立健全安全生产责任制，明确各级领导和部门的安全生产职责，确保安全生产工作落实到位。
六、加强现场安全管理，严格执行安全操作规程，杜绝违章作业，确保施工现场安全。
七、定期开展安全生产检查，发现问题及时整改，确保安全隐患得到及时消除。
八、做好应急预案，提高应对突发事件的能力，确保在突发情况下能够迅速有效地进行处置。
九、积极参加贵单位组织的安全生产培训和演练活动，不断提高安全管理水平。
十、加强对外包单位的管理，确保外包单位严格遵守安全生产规定，不得违法分包、转包。
十一、认真履行安全生产承诺，接受社会监督，如有违反，愿意承担相应的法律责任。
我单位郑重承诺，将全力以赴做好挂靠项目的安全生产工作，确保项目安全、顺利进行。
如有违反以上承诺，愿意承担相应的法律责任，并接受贵单位的处罚。
敬请贵单位予以监督。
承诺单位：（盖章）
承诺日期：年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承诺书诸暨市中港设备安装有限公司：贵公司在年月日与签订工程总承包合同一份，合同造价为人民币元，工程建设地点在，工程项目名称为（附总包合同）。
由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺：一、一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。
二、凡该工程范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。
三、本承诺为不可撤销承诺。
如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。
若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。
四、本承诺系我真实意思表示。
特此承诺！承诺人：担保人：联系电话：联系电话：身份证号码：身份证号码：施工企业内部承包合同发包方（一下简称甲方）：承包方（一下简称乙方）：第一条订立本合同的宗旨甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。
甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。
第二条工程概况2.1 工程名称：2.2工程地址：2.3建设单位：2.4工程范围：2.5建筑面积：2.6工程造价：2.7工程质量：合格2.8安全文明标化：无2.9工期：日历天；开、竣工日期：自年月日至年月日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。
第三条承包方式及承包范围3.1工程项目承包实行，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。
实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。
在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；工程产生的盈利或亏损，在切实全面履行本合同义务的前提下，归乙方享受或承担，并由甲方组建项目部，其项目部管理人员乙方有权提供。
3.2承包范围：以甲方与建设单位签约的《建设工程施工合同》中约定的施工承包范围为承包内容，负责按《建设工程施工合同》约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。
施工过程中工程量如有增减，按建设单位签证的工程量（含设计变更的有关手续或补充合同）为准。
甲方与建设单位签订的施工施工合同、补充合同以及协议书中约定的机房应履行的义务，无条件地成为本协议书中乙方对甲方所负义务（包括本工程招标文件规定的内容）。
乙方必须严格按照建设单位提供的设计图纸及国家、省、市相关法律法规、文件要求进行施工。
第四条承包款、工程进度款的支付、工程结算及保证金预扣、承包指标及其他4.1乙方按本工程竣工结算总价的 %上缴承包款，在工程进度款汇入甲方时，甲方按 %的比例扣缴，余款待工程竣工结算总价确定后一次缴清。
该承包款不含国家的各项税金、政府有关部门的规费、办理银行保函的费用等一切费用，税金、政府规费和办理银行保函的费用等由乙方承担。
4.2乙方应在每月日前向甲方书面报送工程进度款申请书，经审核后再报送建设单位。
健建设单位拨付给甲方的工程进度款，除留下甲方的工程承包款和代扣国家税金和有关规费外，其余款项拨付给乙方。
乙方的工程款必须专款专用，不得挪作他用。
4.3甲方对乙方承包施工的工程实行预扣履约保证金制度，预扣的履约保证金为工程施工合同总价的 %（预扣的履约保证金的支付方式为：按汇入工程款数额的 %扣除）。
其中：工程质安保证金为工程施工合同总价的 %；民工工资保证金为工程施工合同总价的 % 。
如工程所在地另有规定时，按当地有关规定执行，甲方在不重复扣除（预扣的履约保证金不计息）。
本工程在施工期内未发生质量、安全事故和违约计划生育的，于竣工验收半年后在交齐工程结算、备案资料及按本合同约定应提交给甲方的其他资料情况下，经公司工程部审核及相关领导签字后予以退还工程质安保证金。
经公司劳务部门调查核实无拖欠民工工资的，则退还民工工资保证金。
如发生拖欠民工工资，在公司劳务部门调查核实并催促后仍不予支付的，甲方有权直接从该预扣的工资保证金或工程款中支付，不足支付部分由乙方承担全额赔偿责任。
4.4根据当地政府规定，建设单位向有关部门缴纳的劳动保险金待条件成就退回时则归甲方享受。
4.5资金运作方式：4.5.1工程借款：乙方承包项目所需资金原则上乙方自行解决，若乙方前期投入资金比较大，后续施工过程中因建设单位工程进度款支付不足而出现资金缺口，经乙方努力后仍无法解决的，由乙方书面报告甲方借款，在甲方财务负责人报总经理并经董事会决定同意后，出借所需资金，并按公司财务制度规定支付借款利息。
4.5.2借款流程：乙方根据工程需要资金出具借款报告，报公司财务部门审核并报公司董事会批准后，以项目部实际承包人本人名义出具书面借据给公司财务部门（或按公司要求出具借据），并按相关借款担保规定出具担保书。
公司同意后由财务拨款，款项按项目需求全数或分批转入项目部帐户。
4.5.3借款归还：建设单位支付工程进度款后，乙方根据项目实际资金运转情况进行还款。
归还款项直接转入甲方指定帐户。
还款时间及额度视工程实际资金运转情况灵活处理，原则上当建设单位工程进度款付至 %后需全部还清。
4.5.4借款利率：借款利率按公司相关政策规定执行，每月一结算。
当月产生的利息次月底前付清，有乙方负责把相应的利息转入甲方指定帐户。
4.6承包指标：4.6.1工程质量：按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的质量标准执行。
确保工程一次验收合格，确保创杯，争创杯。
杜绝影响甲方信誉的质量投诉。
4.6.2工期：乙方必须在按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同中》约定的工期内完工。
由乙方原因造成工期延误的，其工期罚款，由乙方自行承担。
4.6.3消防、安全、文明施工：乙方应严格执行国家和工程所在地的相关法律法规以及甲方的有关规定，建立和健全安全事故管理和防范监控体系，达到甲方与建设单位订立的工程施工合同约定要求。
确保安全事故率控制在 %以下，杜绝重大事故安全、设备、火灾、工伤死亡事故的发生，确保创文明标化工地。
4.5.4计划生育：乙方必须确保项目部人员无计划外生育。
4.6.5职业健康：乙方必须严格按照国家、省、市相关规定执行，确保项目部人员的职业健康。
4.6.6CI标准实施：按甲方CI标准实施，并统一进行现场管理。
4.6.7信息化实施：按甲方信息化管理要求组织实施。
4.6.8工资管理：不发生因民工工资未及时发放而引起的农民工集体上访和投诉事件。
如有发生，乙方必须尽快处理解决，因此而给甲方造成损失的，其损失均由乙方承担及赔偿。
4.7其他：乙方承包该项目所遵守的公司相关制度，一律按《诸暨市中港设备安装有限公司管理制度汇编》执行，如需甲方提供相关建造师及现场管理人员岗位证书，则按公司《岗位证书聘用管理制度》规定收取相关费用。
如遇上级检查或办理相关手续上述人员到场时，其差旅费及相关补贴由乙方负责支付。
第五条甲方的责任和义务5.1甲方根据有关施工安全、工程质量、消防、文明施工、环境、财务、材料采购、合同、工程结算、行政公章管理文件，对乙方工作进行全面的指导、监督、检查、考核和奖励，上述管理文件对项目部具有全面约束力。
5.2提供政府主管部门和甲方的有关文件、CI规范等，举办业务培训、协调与建设单位的业务关系，及时反馈对工程管理的检查和整改意见。
5.3凡有关与建设单位的施工合同、补充协议及经济承诺等实质性意思表示，均由甲方与建设单位签订合作出表示。
5.4审查乙方项目部的管理人员配备及持证上岗情况；协助乙方对专业人员进行岗位培训。
有权对项目部技术人员、其他工作人员进行考核，经考核不能够胜任相应职务的人员将根据公司规定处理。
5.5甲方有权对本工程项目的总体施工进行监督管理；资金支出使用进行监控；对不符合质量安全要求的工程有权终止工程承包。
造成工程损失由乙方承担全部负责。
以投标预算或标底为基础确定内部工程进度款支付预算，结合建设单位工程进度款的拨付情况和工程进度情况审核后，拨付工程进度款。
5.6负责度工程专业分包、劳务分包、材料采购合同、设备租赁合同等工作进行审查。
纠正乙方违法违规行为，对乙方不按甲方要求执行的行为拥有处理权。
当项目部资金收支倒挂严重时，取消承包人资格，同时终止项目承包合同，已发生的亏损额用工程保证金冲减，不足部分由承包人承担全额赔偿责任。
5.7根据工程的进展和乙方的申请，对招投标、法律事务等工作提供有偿服务，并向乙方收取相关费用。
如发生经济纠纷案件的，由甲方负责参与调解、仲裁、诉讼，在处理纠纷过程中发生的诉讼费、仲裁费、代理费及其他费用计入工程成本由乙方承担。
5.8负责监督乙方就本次工程过程中的各种合同、协议的审定工作并建立起工程文件备案程序；乙方遇到紧急问题需要协调时，应立即以书面或其他能够使甲方知悉的方式通报甲方，甲方接通知后及时协调解决。
5.9甲方为本工程提供的建筑材料，在接到乙方通知的日内，甲方保证及时提供。
（5.9成立物资公司后执行）第六条乙方的责任和义务6.1乙方应切实履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及本内部承包合同中的所有条款。
在符合甲方相关管理规定和要求的前提下，乙方具有本工程的管理人事权、劳动指挥权和寻找工程施工队伍进行劳务分包，项目部内部各种形式承包自主权和经济分配权，对本工程的质量、安全、工期、文明施工、成本控制等承担全部责任。
要坚决执行本合同和甲方公司的《岗位责任制》、《工期及质量承诺书》、《安全及文明施工承诺书》等项目部已经承诺的文件内容，认真履行项目部门的应尽职责。
6.2在本工程项目中，项目部原则上自行寻找相应的施工队伍参与施工，但要经过甲方确认并与有资质的劳务公司签订劳务分包施工合同方能进场施工。
项目部要预先审核施工队伍的必要资质及施工经历等资料报送甲方，并配合甲方进行复审及签订施工合同。
6.3各类专业人员必须持证上岗，乙方必须在开工前将配备人员的名册，专业岗位证书、职称证书等复印件上报甲方备案，并接受检查监督，对招聘的技术人员、施工人员必须进行安全上岗培训，合格后方可上岗。