污水处理设备安装合同模板
污水处理工程安装合同范本4篇
污水处理工程安装合同范本4篇篇1污水处理工程安装合同范本甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）为确保双方合作的顺利进行，根据双方的意向共同达成以下污水处理工程安装合同：一、项目概况1. 项目名称：_______污水处理工程2. 项目地址：_______3. 项目规模：_______ （具体规格、容量等）4. 工程内容：_______ （包括设计、安装、调试等）5. 工期：_______ （具体日期）6. 价格：_______ （总价、预付款、尾款等）7. 验收标准：_______（具体标准）二、甲方提供的资料和条件1. 项目资料：甲方应向乙方提供项目的相关资料，包括设计图纸、施工方案、流程要求等，确保乙方完全了解项目要求。
2. 材料供应：甲方应按照合同约定向乙方提供所需材料和设备，保证其质量和数量满足工程要求。
3. 现场条件：甲方应保证施工现场的安全和环境卫生，提供必要支持和协助，确保工程顺利进行。
三、乙方的职责和权利1. 设计规划：乙方应根据项目要求进行设计和规划，保证工程的合理性和可操作性。
2. 施工安装：乙方应按照合同规定的时间和质量要求进行施工和安装，确保工程如期交付。
3. 质量控制：乙方应严格执行相关质量标准和验收要求，对工程质量负责。
4. 安全保障：乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工现场的安全，避免意外事故发生。
5. 完工报告：乙方应在工程完工后向甲方提交完工报告，并配合甲方进行验收。
6. 维护保养：乙方应向甲方提供一定时间内的维护保养服务，确保工程设备的正常运行。
四、价格支付及其他约定1. 价格支付：甲方应按照合同约定的支付方式和期限向乙方支付项目款项。
2. 索赔处理：双方应在合同履行过程中，及时沟通解决可能出现的纠纷和索赔问题。
3. 违约责任：若因一方违约导致合同无法履行，违约方应对对方造成的损失承担相应赔偿责任。
污水处理工程安装合同范本4篇
污水处理工程安装合同范本4篇篇1污水处理工程安装合同范本一、甲方：（委托方）_______________（单位名称）地址：_______________联系人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方：（承包方）_______________（单位名称）地址：_______________联系人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于乙方具有从事污水处理工程安装的能力和资质，且甲方委托乙方对其进行污水处理工程安装，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：二、工程名称：_______________工程地点：_______________工程规模：_______________三、工程范围及内容：1. 根据甲方要求，乙方负责进行污水处理设备的安装、调试和试运行；2. 乙方应根据甲方的要求提供相关的技术服务和支持；3. 乙方应保证工程质量符合国家规定的有关标准。
四、工程进度：1. 乙方应按照双方协商的工期安排，按时完工；2. 若由于不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并在延误期间采取相应措施加快工程进度。
五、工程费用：1. 工程总造价为_______________元；2. 工程费用支付方式为_______________；3. 工程款项支付时间为_______________。
六、工程质保期：1. 乙方承诺所提供的污水处理工程设备具有国家相关的认证，并提供工程质保期为_______________年的承诺；2. 在质保期内，如设备出现性能问题，乙方承诺提供免费的维修服务。
七、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程不能按时完工，乙方应承担相应的违约责任；2. 如因甲方原因导致工程不能按时完工，甲方应承担相应的违约责任。
污水处理工程安装合同范本(3篇)
污水处理工程安装合同范本发包人：__________ 承包人：__________第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：污水处理厂三期项目设备安装及调试工程工程地点：污水处理厂三期工程规划红线内工程内容：工程建设内容包括污水级处理和污泥处理设备安装工程，四联体(粗格栅、进水泵房、细格栅、沉砂池)，A2污泥浓缩脱水机房，加氯间，除磷加药间，除臭装置，中水装置，污泥输送码头等厂区工艺建构筑物内的设备、管道、电气、自控、仪表安装及调试，本工程所需电缆的铺设，电缆头和电缆支架制作等，及工艺建构筑物外5米内所有管道和管件的安装。
(___万吨/日污水处理能力)(具体工程内容见合同附件。
)①E1包范围内的粗格栅、细格栅、沉砂系统设备、鼓风机系统设备、污水泵类系统设备、沉淀池刮吸泥机设备、曝气系统空气管道、非标类设备(含闸门，除臭装置，加氯装置、中水装置和污泥料仓等)、阀门类设备、设备配套电气控制设备的安装与调试;②E1包范围内所有设备和材料的安装;E1包范围内所有支架、料斗、不锈钢平台、检修架和储槽的制作;E1包内的管件(弯头、异径等)现场根据情况能制作的尽量制作，不能制作的由发包人采购成品交由承包人安装;③E1包范围内高低压电气设备、自动控制及仪表系统设备的安装和配合调试工作，E1包范围内电气设备的现场测试工作，协调与其它安装承包商如外部供电安装的工作;④负责临时设施的搭拆;配合设备开箱检验;⑤协助发包人进行E1包范围内所有机电设备的联动试车，配合试运行工作;⑥除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需的辅助材料;⑦除发包人提供的设备和主材料之外的，安装工程所需支架和辅件等的制作和安装;⑧承包人应完成上述由其负责安装的设备及材料的卸车、转运、存储、保管、组装、安装、单机调试、联动调试、试运行、试验、安装缺陷处理及交接验收。
污水处理工程安装合同范本7篇
污水处理工程安装合同范本7篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]鉴于甲方需要实施一项污水处理工程，并同意由乙方进行该工程的安装工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XX污水处理厂安装工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：污水处理设备的安装、调试及试运行等。
二、合同范围1. 本合同涉及乙方按照甲方提供的图纸及规格要求进行污水处理设备的安装工作。
2. 包括但不限于设备的卸货、保管、安装、调试、试运行及交付使用。
3. 安装过程中需严格遵守国家及地方相关安全法规和标准。
三、合同金额与支付方式1. 工程总造价：人民币[大写金额]（￥[小写金额]）。
该金额包括设备购置、安装、调试等费用。
具体明细见附件清单。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付乙方款项：合同签订后支付XX%作为预付款；设备安装完毕并经初步验收合格后支付XX%；工程竣工并成功试运行后支付余款。
每次付款前，乙方需开具正规发票。
四、工期与验收1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
因不可抗力因素导致的工期延误，双方协商解决。
3. 验收标准：工程完工后，按照国家相关标准及甲方要求进行验收。
试运行期间，设备运行稳定且无故障视为验收合格。
五、质量保证与维护1. 乙方应保证安装的设备质量符合国家相关标准，质保期为工程验收合格后XX个月。
2. 质保期内，因设备自身质量问题导致的故障，由乙方负责免费维修或更换。
3. 质保期过后，乙方应提供有偿维修服务。
具体费用另行商议。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，每延期一天，乙方需支付甲方违约金人民币[金额]。
延期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付逾期付款违约金人民币[金额]。
污水处理设备安装合同5篇
污水处理设备安装合同5篇污水处理设备安装合同通用篇1甲方（委托单位）：乙方（受委托单位）：甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
一、工作内容乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。
安装约米高度。
（注：不含装车、卸车、转运费用及维修）。
二、安装费用及检测资料费用按每小时______元包干。
三、付款方式1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任（一）甲方责任1、负责基础施工及基础验收备案资料（材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供）。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，安排。
起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因）。
五、违约责任未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。
任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：__________________乙方：_________________________年_____月_____日_______年_______月_______日污水处理设备安装合同通用篇2甲方：乙方：甲乙双方经友好协商就乙方为甲方安装设备问题达成如下协议：一、需安装设备名称、规格型号：22：空压机及、2：立方储气罐。
二、安装期限：自签订本协议之日起5天以内安装并交付使用。
三、安装要求：按照甲方厂房规划要求和机房平面布置图，在4米宽5米长的空压机房指定地点安装（含室外储气罐管道连接），安装过程中不得有碰伤或其它机械配件损坏，安装完毕应进行调试运行并合格，并在交付前有责任对甲方操作人员进行操作培训。
废水处理工程施工合同8篇
废水处理工程施工合同8篇第1篇示例：废水处理工程施工合同甲方：_____________(需填写)，乙方：_____________(需填写)鉴于甲方委托乙方进行废水处理工程的施工事项，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行废水处理工程的施工工作，以达到合格、安全、环保的标准，确保废水经过处理后能满足相关标准要求。
第二条工程内容1. 废水处理工程施工范围包括但不限于废水处理设备的安装、调试、运行及维护等工作。
2. 工程地点：_____ (需填写)第三条工期要求1. 废水处理工程施工周期约为____ (需填写) 天，具体日期以双方协商确定为准。
2. 工程延期的责任：若因不可抗力等原因导致工期延误，延期责任由双方协商确定。
1. 废水处理工程施工总费用为____万元(大写)。
2. 甲方应于合同签订后的_____天内支付____%的合同款项，余款在工程完工验收合格后支付。
3. 如因甲方原因导致工程变更或增加费用，费用另行协商确定。
第五条施工标准1. 废水处理工程施工应符合国家相关标准和规定，确保工程质量和安全。
2. 施工过程中，乙方需提供施工进度和工程质量的监测报告，甲方有权对工程进行监督检查。
第六条竣工验收1. 工程完成后，双方进行现场竣工验收，如验收合格则工程完成。
2. 工程竣工后，乙方应提供相关操作和维护的培训，确保设备的正常运行。
1. 如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，但已支付的费用不予退还。
2. 在未经双方协商的情况下，单方擅自解除合同，需承担相应违约责任。
第八条法律效力1. 本合同自双方签字生效，至工程完工验收合格后终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充或修改。
签订日期：_________以上为废水处理工程施工合同，经甲乙双方协商一致签署生效。
愿双方共同遵守合同约定，确保工程的顺利进行和完成。
第2篇示例：废水处理工程施工合同甲方：__________________（以下简称甲方）乙方：__________________（以下简称乙方）鉴于甲方拥有__________________废水处理工程的施工需求，乙方具有从事废水处理工程施工的资质和能力，双方经友好协商，就有关废水处理工程施工事宜达成如下合同：一、项目概况1.1 项目名称：废水处理工程1.2 项目地点：__________________1.3 项目规模：__________________1.4 工期：合同签订后____天内完成二、项目内容2.1 乙方承诺按照相关法律法规及工程设计要求，完成废水处理工程施工任务，并保证工程质量符合国家相关标准。
废水处理工程施工合同5篇
废水处理工程施工合同5篇第1篇示例：废水处理工程施工合同甲方：（委托方）联系地址：________联系电话：________鉴于甲方拥有一座工业厂区，生产过程中产生的废水需要进行处理，为了达到环保排放标准，现甲乙双方经友好协商，就废水处理工程的施工事宜达成如下合同：第一条工程内容1.1 乙方将根据甲方提供的废水处理要求，设计、采购设备并进行施工，确保废水处理工程建设符合相关法律法规和环保标准。
第二条工程进度2.1 乙方应按照约定时间节点完成废水处理工程的施工任务，并确保工程进度符合合同约定。
第四条工程费用4.1 工程总造价为________元（大写：________元整），乙方应在工程开工前支付30%的工程款项，余款在工程竣工后进行结算支付。
第五条工程变更5.1 如甲方需要变更工程内容或工程设计，应提前书面通知乙方，双方协商后签订变更协议并调整工程造价和工程进度。
第六条工程保修6.1 工程竣工后，乙方应提供一年的免费保修期，对工程出现的质量问题进行及时维修和处理。
第七条不可抗力7.1 若因不可抗力因素导致工程延期或无法完成，双方可以协商解决，延期期间相关责任暂缓。
第八条违约责任8.1 若任何一方在合同履行过程中出现违约行为，应承担相应的违约责任，并损失赔偿等。
第九条合同解除9.1 若因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可以协商解除合同，解除后分别承担相应责任。
第十条争议解决10.1 合同履行过程中如产生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有关部门或仲裁机构提交解决。
第十一条合同生效11.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工并结清工程款项后终止。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：年月日以上所述为废水处理工程施工合同的正文，甲乙双方应当遵守合同内容，共同保障工程顺利进行并达到预期效果。
感谢双方配合与信任，祝合作愉快！第2篇示例：废水处理工程施工合同甲方：（委托方的名称）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就废水处理工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：废水处理工程。
水处理安装合同范本（精选3篇）
水处理安装合同范本（精选3篇）水处理安装篇1甲方：签订时间：年月日乙方：签订地点：（以下简称甲方），委托xx有限公司（以下简称乙方）为该村的生活污水处理工程项目进行设计并提供设备、安装与调试，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，双方共同遵守。
合同总额：￥元 (人民币元整)。
合同说明：建太阳能微动力污水处理工程套，工程造价为人民币：（型号为型）。
一、甲方责任提供本合同工程所需的现场地形、地貌、人口数量、水文等技术资料。
提供有关管理运行要求，供乙方参考。
甲方负责本合同工程所需的水、电，并提供乙方人员现场施工的便利。
根据工程进度，支付各项工程进度款。
甲方对本合同工程的土建部分进行质量监督，土建建设必须符合设计要求。
二、乙方责任根据甲方提供现场相关资料进行设计、出施工图纸；安排设备和材料的采购。
根据工程期限要求，安排人员进行设备安装与调试。
负责污水处理工程内部标识与整理。
污水处理设施出水水质达到设计要求。
废水处理设备保修期壹年，终身维修。
三、违约责任甲方不按合同规定拨付工程款，按延付期限及其延付金额，每日按延付金额的3‰，偿付乙方。
乙方不按合同规定完成工期，按延误期限及延付金额，每日按延付金额的3‰，偿付甲方。
四、合同期限乙方确认甲方的工程准备工作完成后，进入甲方现场，进行水处理系统设备安装与调试。
由于甲方原因造成工期延误的，乙方安装与调试的工期相应顺延。
甲方须在土建完成前十天通知乙方，乙方根据工程进度安排人员及设备进场。
乙方在甲方土建按质完工后的15个工作日内完成设备供应及安装与调试工作。
五、标的变更设备增减及型号变更，应由双方书面确认，相应调整工程款，以工程联系单为准，并作为本合同的补充。
六、人员培训与服务甲方负责落实固定的操作、维护、管理人员。
乙方负责提供工程竣工资料、操作说明。
乙方在调试期间负责废水处理系统的现场操作培训，由甲方指派专人跟班培训，乙方免费对其进行培训。
七、付款方式1、合同生效后三天内甲方向乙方支付合同款，计￥元（人民币元整）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
污水处理站设备安装工程合同
合同编号：
签订地点：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商一致，在公平、公开、公正的原则上订立本合同，以便甲、乙双方共同遵照执行。
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
第一条：承包范围及合同总价
1.1承包范围：
包括为甲方提供详细的施工图纸；施工图纸内所有设备、电气工程及管道的采购、安装调试；污水处理站系统的污泥投加、培养及调试；联系第三方检测机构出具合格的水质检测报告及售后服务；污水处理站管理人员的培训。
（具体设备清单见附件1）。
1.2合同总价：
本合同含税总价为：人民币（￥元）。
第二条：主要技术指标
出水主要指标达到《医疗机构污染物排放标准》GB18466-2005中表2综合医疗污染物和其他医疗机构水污染排放标准要求，如下表：单位：mg/L（PH除外）
第三条：甲方责任和义务
3.1负责协调现场工作。
3.2为乙方提供本项目所需的电源、水源、临时施工道路和存放材料的储藏间及场地，并将动力电源接至污水处理站配电柜。
3.3委派专人协助施工管理。
3.4按本合同约定的时间分期支付工程款。
3.5甲方土建施工需严格按照乙方提供的施工图纸进行施工。
第四条：乙方责任和义务
4.1严格按照合同、图纸及有关技术要求提供设备。
4.2严格按照合同约定的时间进行设备安装及系统调试。
4.3为甲方提供合格的出水检测报告。
4.4为甲方免费提供工程资料。
4.5污水处理站建设期间，负责原有污水处理站的运营，如存在异常情况，由乙方进行协调。
4.6乙方安排技术人员指导甲方的土建施工。
第五条：交工（货）方式、地点
交工（交货）地点在，由甲乙双方工地代表人进行现场验收或移交。
第六条：付款方式
6.1合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付工程款的30% 即人民币作为预付款。
6.2 设备到场后7个工作日内，甲方向乙方支付工程款的30% 即人民币。
6.3设备安装完成7个工作日内，甲方向乙方支付工程款的20% 即人民币。
6.4系统调试完成经第三方检测合格并且出水稳定10天后，甲方向乙方支付工程款的15%即人民币。
6.5剩余工程款的5% 即人民币作为质保金，质保期满后5个工作日内甲方向乙方支付。
第七条：施工工期
甲方土建施工完成之日算起，工期为45日历天，如遇不抗拒的恶劣自然条件（下雨、大风等）时，工期顺延。
第八条：工程保修
8.1保修期限为1年。
（从工程竣工，出水经第三方检测合格之日计起）。
8.2在保修期内设备若存在运行故障、损坏等情况，乙方应及时维修，并保证系统正常运行，期间费用由乙方承担。
第九条：争议的解决方法
9.1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
9.2发生争议后，除非出现特殊情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好施工成果。
第十条：合同份数及生效期（传真有效）
10.1本合同份数：本合同一式四份，甲方两份；乙方两份。
10.2合同生效：本合同双方约定签字后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
授权代表人：授权代表人：
地址：地址：
电话：电话：
开户行：开户行：
账号：账号：
日期：年月日日期：年月日。