最新工程量增加补充协议范本三篇(精选)
工程量增加补充协议（精选5篇）
工程量增加补充协议（精选5篇）工程量增加补充协议篇1建设单位：_________________(甲方)施工单位：_________________(乙方)_________________ 有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1.增加工程：_________________凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。
2.新增工程计价均按_________________ 定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4.本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：___________________________ 年__________月__________日_____________年__________月__________日工程量增加补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
基本工资之上的报酬，为岗位及综合能力所体现的回报，一岗一定，不作为其它保险福利的依据)，试用期工资为元，上述工资均为税前工资。
工程量增加补充协议(范本文)
工程量增加补充协议1. 引言为了更好地解决工程项目中可能出现的变更和调整，并明确双方责任和义务，特制定本补充协议。
本协议适用于已签订的《工程合同协议书》之外，双方确认的工程量增加事项。
2. 目的本协议的目的是明确工程量增加的范围、变更的费用和工期，以确保双方在项目执行中的权益得到有效保护。
3. 工程量增加的定义和原因4. 变更管理机制5. 双方责任和义务在工程量增加情况下，双方的责任和义务如下：甲方责任：甲方应提供准确的工程量增加信息，并承担变更造成的费用和工期增加。
乙方责任：乙方应及时评估工程量增加的合理性，并提供详细的变更申请报告。
乙方应按照约定的工期和质量要求完成工程量增加的工作。
双方协作：双方应密切合作，及时沟通，确保工程量增加的变更实施顺利进行。
6. 变更费用和工期支付变更费用和工期的支付方式如下：变更费用支付：根据实际工作量增加的情况，乙方应编制详细的变更费用报告，并提供给甲方审批。
甲方在审批通过后，应按照约定的支付方式和周期，支付给乙方相应的费用。
工期变更：工期的变更应根据实际情况进行调整，双方应在变更申请得到批准后，共同确定变更后的工期。
7. 变更的风险和争议解决变更带来的风险主要包括费用增加、工期延长、资源调整等。
双方应共同承担由变更导致的相关风险。
如在执行过程中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可通过法律途径解决。
8. 其他本协议的修改和变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
本协议自双方签字后生效。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：结语本补充协议旨在明确工程量增加的范围、费用和工期，并规定双方的责任和义务。
通过本协议的约定，可以有效管理工程量增加的变更，保证项目的顺利进行。
双方应认真履行协议中的各项约定，并在项目执行过程中加强沟通和合作，以确保项目的质量和进度。
工程量增加合同补充协议
工程量增加合同补充协议甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《工程合同》（以下简称“原合同”）第____条的规定，甲乙双方就原合同中的工程量增加事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程量增加及工程款的支付1.1 由于____（原因），原合同中的工程量有____%（具体百分比）的增加。
1.2 乙方应按照原合同约定的工程单价和本补充协议第一条第1.1款确定的工程量，计算出增加部分的工程款。
1.3 乙方在完成增加部分的工程后，应向甲方提交增加部分工程款的支付申请。
甲方应在收到支付申请后__日内审批完毕，并在审批通过后__日内支付增加部分的工程款。
二、工程进度及质量要求2.1 乙方应确保增加部分的工程进度与原合同约定的工程进度相协调，不影响整个工程的竣工日期。
2.2 乙方应按照原合同约定的质量标准完成增加部分的工程，并承担因工程质量问题产生的全部责任。
三、合同的生效、变更与解除3.1 本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，并对甲乙双方具有法律约束力。
3.2 在本补充协议有效期内，甲乙双方如需变更或解除本补充协议，应协商一致并签订书面协议。
3.3 本补充协议的解除或终止，不影响双方因原合同及本补充协议产生的权利和义务。
四、争议解决4.1 甲乙双方在履行原合同及本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
4.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他约定5.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.2 本补充协议未尽事宜，按原合同执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日2.本补充协议的审批文件3.工程量增加的相关证明材料4.工程款支付申请及审批流程5.质量保证措施及责任追究机制第一篇范文：合同编号：_______第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《工程合同》（以下简称“原合同”）第____条的规定，甲乙双方就原合同中的工程量增加事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、第三方主体引入及职责划分1.1 甲方为了确保工程质量及进度，引入第三方主体（以下简称“第三方”）负责工程量增加部分的设计、施工及管理工作。
2023工程量增加补充协议(精选)正规范本(通用版)
工程量增加补充协议(精选)一、背景介绍随着工程实施的深入，往往会出现一些非计划的情况，导致工程量超出了原来的估算范围。
为了保证工程的顺利进行，双方需要达成一致，对于工程量增加的补充约定进行协商和签订工程量增加补充协议。
本次工程量增加涉及的范围为工程，工程施工单位为甲方，工程监理单位为乙方。
经过双方的充分沟通和协商，形成了的工程量增加补充协议。
二、工程量增加原因和范围2.1 原因：工程实施过程中，经过详细的勘测和设计，发现了情况导致工程量增加：未能在原设计中考虑到的特殊地质条件，需要更多的钻孔和支护工作；建筑结构设计中存在的不足，需要增加加固措施；原设计中未充分考虑到的设备安装和管线布置问题，需要进行更多的调整和改造；其他原因导致的非计划工程量增加。
2.2 范围：根据原因，需要对工程量进行增加：钻孔和支护工程；建筑结构加固工程；设备安装和管线布置工程；其他非计划工程量增加部分。
三、工程量增加内容和方法3.1 内容：根据工程量增加的原因和范围，具体增加的工程量包括但不限于内容： 1. 钻孔和支护工程：钻孔数量增加X个；支护材料增加X立方米。
2. 建筑结构加固工程：增加X处加固节点；增加X吨钢材使用量。
3. 设备安装和管线布置工程：增加X台设备的安装数量；增加X米管线布置长度。
4. 其他非计划工程量增加部分请根据实际情况进行详细描述。
3.2 增加方法：为了保证工程的顺利进行，工程施工单位甲方将按照工程量增加的具体内容，制定相应的增加方案和施工方法，保证工程质量和工期的要求。
四、工程量增加补偿方式根据工程量增加的情况，需要进行相应的工程量增加的补偿。
具体补偿方式如下： 1. 工程施工单位甲方将按照工程量增加的实际情况，提供增加费用报价表，包括人工、材料、设备、管理等方面的费用明细。
2. 工程监理单位乙方对甲方提供的费用报价表进行审核，确保费用的合理性，并在审核通过后通知甲方。
3. 工程施工单位甲方和工程监理单位乙方在接到审核通过通知后，双方共同签订增加补充协议，明确工程量增加的费用和支付方式等具体细节。
工程量增加补充简单协议书范本(最新版)
工程量增加补充简单协议书范本(最新版)合同编号：__________工程量增加补充简单协议书范本（最新版）甲方：__________乙方：__________一、工程量增加范围1.1 乙方同意，由于工程实际情况发生变化，原合同中约定的工程量需增加__________%。
1.2 甲方同意按照原合同约定的单价和质量标准，对增加的工程量进行施工。
二、工程量增加的合同价格2.1 乙方同意，增加的工程量部分的合同价格按照原合同约定的单价计算。
2.2 乙方应按照本协议约定的付款方式及时支付甲方增加的工程量部分的合同价款。
三、工程进度和质量3.1 甲方应确保增加的工程量按照原合同约定的工期和质量标准完成。
3.2 乙方应按照原合同约定的时间节点支付工程进度款。
四、付款方式及时间4.1 乙方应按照原合同约定的付款方式支付增加的工程量部分的合同价款。
4.2 甲方完成增加的工程量后，应向乙方提供完整的工程资料，乙方应在验收合格后__________日内支付合同价款。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向对方支付原合同总价款的__________%作为违约金。
5.2 本协议签订后，原合同继续有效，双方应继续履行原合同的约定。
六、争议解决6.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1 甲方变更条款：甲方如因项目需求或其他原因需要变更工程量，应提前__________天书面通知乙方，并说明变更原因及变更内容。
增补工程量补充协议范本
增补工程量补充协议范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、增补工程量概述1.1 甲方同意按照本协议的约定，增补乙方在原合同范围内的工程量。
1.2 乙方同意按照本协议的约定，完成甲方增补的工程量。
二、增补工程量的内容与范围2.1 增补工程量包括但不限于：（1）原合同约定的工程量以外的新增工程；（2）原合同约定的工程量的调整和变更；（3）原合同约定的工程量因设计、施工等原因需进行增补的部分。
2.2 乙方应当按照甲方的要求，完成增补工程量的设计、施工等工作。
三、增补工程量的价格与支付3.1 增补工程量的价格，按照原合同约定的计价方式进行计算。
3.2 甲方应在乙方完成增补工程量后，按照本协议约定的价格支付乙方。
3.3 支付方式、支付时间等，按照原合同的约定执行。
四、增补工程量的完成时间与质量要求4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成增补工程量。
4.2 乙方应保证增补工程量的质量，符合原合同约定的质量标准。
五、违约责任5.1 乙方未按照本协议约定的时间、质量完成增补工程量的，甲方有权按照原合同的约定追究乙方的违约责任。
5.2 甲方未按照本协议约定的时间、金额支付乙方增补工程量的价款，乙方有权按照原合同的约定追究甲方的违约责任。
六、其他约定6.1 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年__月__日附件：1. 原《建设工程合同》2. 增补工程量设计文件3. 增补工程量施工方案一、附件列表：1. 原《建设工程合同》2. 增补工程量设计文件3. 增补工程量施工方案4. 工程量清单5. 工程量变更申请表6. 工程质量验收标准7. 支付凭证8. 工程进度报告9. 违约金计算公式10. 争议解决方式及相关法律文件二、违约行为及认定：1. 乙方未按照本协议约定的时间、质量完成增补工程量的，构成违约。
工程量增加补充协议范本三篇
工程量增加补充协议范本三篇补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。
以下是520作文网分享的工程量增加补充协议范本，希望能帮助到大家! 工程量增加补充协议范本1工程名称：工程地点：_发包人：_承包人：_签订日期：年月日补充协议发包人： (以下简称：甲方)承包人： (以下简称：乙方)经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：一、写明补充的具体内容二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：乙方：(盖章) (盖章)法人代表或代理人：法人代表或代理人：电话：电话：传真：传真：年月日年月日工程量增加补充协议范本2工程量增加补充合同建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据建设单位要求增加和变更工程量。
双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。
一、工程概况工程名称：工程内容：二、工期及质量增加工作内容工期：前完工。
工程质量必须达到合格标准三、工程量增加工程量详见附件。
四、工程价款补充施工内容工程价款(含增值税)：五、承包方式、双方权力责任同原合同六、工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同七、其它补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。
八、本补充协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方签字盖章后生效且与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
增加工程量合同补充协议
增加工程量合同补充协议第一篇范文：合同编号：_______甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”）编号为_______，依据原合同的约定，甲乙双方就增加工程量事项达成一致，特订立本补充协议。
一、工程概况1.1 工程名称：（全称）1.2 工程地点：（详细地址）1.3 工程内容：依据原合同约定的工程范围，增加以下工程量：（详细描述增加的工程量）二、合同价款2.1 增加工程量的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
2.2 增加工程量的合同价款支付方式、支付时间等按照原合同的约定执行。
三、合同履行3.1 乙方应按照本补充协议约定的工程量、质量、进度等要求，完成增加的工程量。
3.2 乙方应保证增加的工程量质量符合国家相关法律法规、行业标准和原合同的约定。
3.3 甲方应按照本补充协议约定支付合同价款，提供乙方所需的施工条件。
四、合同的变更、解除和终止4.1 本补充协议的变更、解除和终止，应依照原合同的约定和法律法规的规定办理。
4.2 因不可抗力导致本补充协议无法履行，双方可协商变更、解除或终止本补充协议。
五、争议解决5.1 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年__月__日1.增加工程量详细描述2.相关法律法规、行业标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）乙方：（全称）丙方：（全称，第三方主体）鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”）编号为_______，依据原合同的约定，甲乙双方及丙方就增加工程量事项达成一致，特订立本补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。
以下是520作文网分享的工程量增加补充协议范本，希望能帮助到大家!
工程名称：
工程地点：_
发包人：_
承包人：_
签订日期：年月日
补充协议
发包人： (以下简称：甲方)
承包人： (以下简称：乙方)
经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：
一、写明补充的具体内容
二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：乙方：
(盖章) (盖章)
法人代表或代理人：法人代表或代理人：
电话：电话：
传真：传真：
年月日年月日
工程量增加补充合同建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据建设单位要求增加和变更工程量。
双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。
一、工程概况工程名称：工程内容：
二、工期及质量增加工作内容工期：前完工。
工程质量必须达到合格标准
三、工程量增加工程量详见附件。
四、工程价款补充施工内容工程价款(含增值税)：
五、承包方式、双方权力责任同原合同
六、工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
七、其它补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。
八、本补充协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方签字盖章后生效且与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
狭义合同指一切民事合同。
还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。
《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。
建设单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司，根据建设单位要求增加了工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1. 增加工程：凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程，增加工程量以三方现场收方签证为准，作为计量依据。
2. 新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3. 凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4. 本协议一式6份，甲方一份，乙方一份。
5. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日。