建筑工程施工合同交底书
施工合同交底范本模板
施工合同交底范本模板甲方：（委托方）联系地址：联系人：电话：传真：乙方：（承包方）联系地址：联系人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下施工合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 项目范围：1.4 项目工期：1.5 项目造价：1.6 项目负责人：第二条工程款支付方式2.1 工程款总额：2.2 分期支付方式：2.3 工程款支付比例：2.4 预付款比例：2.5 中期款比例：2.6 尾款比例：第三条施工内容及标准3.1 施工内容：按照设计图纸和规范要求完成项目建设任务；3.2 施工标准：严格遵守国家相关标准及规定；3.3 施工要求：保质保量按时完成施工任务；3.4 相关文件：甲方提供的施工图纸及相关文件为准。
第四条施工过程及安全管理4.1 工程施工过程：严格按照工程进度安排，保证施工质量；4.2 安全管理：加强施工现场安全管理，确保施工人员及设备安全；4.3 环境保护：做好施工过程中的环境保护工作，减少对周边环境的影响；4.4 紧急应急措施：建立紧急应急预案，做好突发事件处理工作。
第五条施工期间的争议解决5.1 如双方在施工过程中发生争议，应先协商解决；5.2 协商不成，可诉诸法律途径解决争议；5.3 在解决争议过程中，双方应继续保持正常合作关系，确保项目顺利进行。
第六条合同变更6.1 工程合同如需变更，双方应经过书面协商，并签订变更合同；6.2 变更合同对原合同约定项有加以修改，约定金额及工程周期等。
第七条违约责任7.1 如因一方原因导致合同不能继续履行，应承担违约责任；7.2 若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方应协商解决；7.3 如发生严重违约行为，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
第八条合同生效及终止8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；8.2 本合同在工程完工并经验收合格后终止。
第九条其他事项9.1 本合同未约定事项，双方可另行协商；9.2 本合同未尽事宜，则参照相关法律规定处理。
建筑工程施工合同交底书
工程名称
业主名称
开工日期工期
承包方式
施工总承包
质量标准
合格
建筑面积
签约时间
项目经理
工程地点
签约人
承包范围
以本工程施工图图纸内容为准，土建、安装施工总承包
工程预付款比例支付及抵扣时间、方式
无
工程款支付时间及方式
工程竣工验收合格，审计事务所审定造价,发包人和承包人签字确认后14日内支付至工程已完工作量80%工程款；竣工验收合格慢一年后14日内付至工程总造价的90%；工程竣工验收合格满两年后14日内付清除防水工程造价5%外的全部工程款;工程竣工验收合格满5年后14日内付清全部工程款
重大变更工作所涉及合同价款变更报告和确认的时限为：30天
发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的45天内完成审核,并提出审查意见。
履约中应该注意的问题
质量、安全、现场管理等各条款
合同交底人
接受交底人
质量奖罚及支付方式
对获得烟台市优质结构将给予每个单体工程10万元的奖励
工期奖罚及支付方式
因承包人原因造成的工期延误，每拖延一天安工程造价的万分之四承担违约金
保修金及保修期限
工程质量保修金为施工合同的5%
甲供材料
无
业主指定分包及管理费
由发包人和承包人共同组成招标小组，采取公开方式产生。
履约保函金额及提供日期
合同中未约定
保险种类及办理方式
农民工工伤保险
争议解决方式
工程所在地人民法院
我方承诺主要内容
合同其他主要条款
本合同采用的合同价款的约定方式为:可调价格合同
合同文件约定的综合单价风险范围：除钢筋和商品混凝土的材料市场价格异常波动超过±5%（不含)以外,其他所有风险均包含在综合单价中.承包人提供施工组织设计和进度计划的时间：图纸会审后二十日内
建设工程施工合同交底书
建设工程施工合同交底书【】尊敬的甲方（业主）及乙方（施工单位）：鉴于甲乙双方已就___________项目（以下简称“本项目”）达成一致意见，并签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），现就合同内容进行如下交底：一、合同基本信息1. 项目名称：___________2. 项目地点：___________3. 工程规模：___________4. 合同金额：___________5. 施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
6. 质量要求：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到合同约定的标准。
二、合同条款解读1. 工作范围：乙方需根据合同附件中列出的工程量清单和施工图纸，完成所有施工任务。
2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并在每个关键节点前与甲方沟通确认。
3. 质量控制：乙方应遵守国家施工规范，确保工程质量，对不合格工程及时整改。
4. 安全生产：乙方必须严格执行国家有关安全生产的规定，确保施工现场安全。
5. 变更管理：如遇设计变更或其他需要调整的情况，应及时通知对方，并按程序办理变更手续。
6. 付款方式：甲方应按合同约定的支付条件及时支付工程款，乙方应提供相应的发票及其他必要文件。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的施工条件和资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 监督乙方施工质量和进度。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成施工任务。
- 保证工程质量，按时交付工程。
- 提出合理化建议，协助甲方优化设计。
四、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照合同中的相关条款执行。
五、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本交底书是对合同的补充说明，不改变合同的实质内容。
2. 本交底书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程合同交底记录
建设工程合同交底记录一、合同背景及目的1.1 合同背景本次建设工程项目为XXX公司位于XX市的生产基地，主要包括生产车间、办公楼、研发中心等建筑。
项目总投资约为XX亿元，建设周期约为XX个月。
1.2 合同目的为确保建设工程的顺利进行，明确各方权益，降低合同风险，甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经过平等协商，特订立本合同。
二、合同主体2.1 甲方（发包人）：XXX公司2.2 乙方（承包人）：XXX建筑工程有限公司三、合同内容3.1 工程范围本合同范围内的建设工程包括：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、市政工程等。
3.2 工程质量工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）、《建筑结构荷载规范》（GB50009）等。
3.3 工程进度工程应按照约定的工期顺利进行，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.4 合同价款本合同总价款为XX亿元，其中包括：工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。
3.5 支付方式双方约定采用进度付款方式，根据工程实际完成情况，按照约定的比例支付价款。
具体支付方式见合同附件。
3.6 合同解除在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
解除合同后的善后处理事宜，双方应本着公平原则协商解决。
四、合同的履行4.1 甲方义务（1）提供合格的施工场地，确保乙方顺利施工；（2）按时支付合同价款，保障乙方的合法权益；（3）协调解决施工现场的供水、供电、通信等问题；（4）协助乙方办理工程验收、竣工备案等相关手续。
4.2 乙方义务（1）按照合同约定，按时完成工程；（2）确保工程质量，满足甲方要求；（3）遵守国家及地方法律法规，严格执行施工现场的安全规定；（4）承担工程保修期内的一切维修责任。
五、合同的变更和解除5.1 合同变更在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款、工程范围等发生变更，双方应协商一致，并签订补充协议。
工程施工合同交底书范本(2024版)
工程施工合同交底书范本(2024版)合同编号：__________工程施工合同交底书范本（2024版）甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本工程施工合同交底书。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程预算：__________第二条合同工期2.1 工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
2.2 工期延误的违约责任：__________第三条质量标准3.1 工程质量应符合国家现行有关法律、法规、标准和设计文件的要求。
3.2 工程质量等级：__________3.3 工程质量保证期：__________第四条合同价款及支付4.1 合同总价：__________4.2 支付方式：__________4.3 进度付款：__________4.4 竣工结算：__________4.5 质量保证金：__________第五条合同双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：（1）按合同约定支付合同价款及履行合同约定的其他义务。
（2）提供施工场地，办理施工所需各项手续，确保工程顺利进行。
（3）负责工程的设计、监理、验收等工作。
5.2 乙方的权利和义务：（1）按合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
（2）负责工程现场的管理和施工人员的培训、教育。
（3）承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任。
第六条违约责任6.1 甲方违约：（1）未按合同约定支付价款的，应支付违约金，并承担相应责任。
（2）未按合同约定提供施工场地的，应支付违约金，并承担相应责任。
建设工程施工合同的交底
建设工程施工合同的交底一、双方确认本施工合同是由甲方（建设单位）和乙方（承包商）就特定工程项目达成的协议，双方确认并同意按照以下条款执行。
双方需在签署本合同时，进行全面的交底，以确保各方对合同内容的充分了解和遵守。
二、交底的目的交底是为了确保甲乙双方在施工过程中对合同条款有明确的理解，并达成共识。
通过详细讨论合同的各项条款，交底旨在防止合同执行过程中出现误解和争议，并确保项目进展和施工质量的顺利进行。
三、交底的内容在交底过程中，甲乙双方应深入讨论以下内容：1. 合同的基本条款：包括合同的有效期、工期要求、工程范围和工程价款等。
2. 劳动力和人员配备：明确施工过程中所需的工人数量、技术人员及管理人员，并达成一致。
3. 施工方法和技术要求：详细说明工程的施工方法、工艺流程和质量要求，确保乙方合理实施，并符合甲方的预期。
4. 材料采购和供应：商定工程所需材料的采购方式、供货期限，以及甲乙双方的责任和义务。
5. 工程款支付：明确施工款项支付的时间、方式和条件，确保款项按照合同规定及时清算。
6. 变更和索赔：商定变更和索赔的程序、要求和时间限制，以解决工程变更和索赔引起的纠纷。
7. 安全生产和环境保护：约定甲乙双方在施工过程中应遵守的安全和环保要求，并确保工地的安全运作。
8. 交底记录和文档：双方应书面记录并保存交底的内容，以备后续参考和纠纷解决。
四、交底后的责任1. 甲方责任：甲方应提供详细的工程图纸、技术规范，确保交底内容准确无误，并与乙方共同落实工程要求。
2. 乙方责任：乙方应对甲方提供的工程图纸和技术规范进行仔细研究，并确保理解并正确执行交底的内容。
3. 双方责任：甲乙双方应积极主动地解决交底过程中出现的问题和疑问，并及时沟通，以保证工程顺利进行。
4. 纠纷解决：如在施工过程中发生合同纠纷或争议，双方应本着诚实守信的原则，通过友好协商解决，如无法解决，则应依法提起诉讼。
五、交底的重要性交底是建设工程施工合同执行的基础，确保甲乙双方共同理解和遵守合同条款，预防合同纠纷的发生。
施工合同交底范本
施工合同交底范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.3 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.4 工程总投资：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.5 工程承包范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.6 工程工期：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.7 工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXX二、合同双方2.1 发包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2.2 承包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX三、合同文件3.1 合同协议书3.2 中标通知书3.3 投标书及其附件3.4 专用合同条款3.5 通用合同条款3.6 技术标准和要求3.7 图纸3.8 已标价的工程量清单3.9 其他合同文件四、合同价款与支付4.1 合同价款：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2 支付方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.3 支付时间：XXXXXXXXXXXXXXXXXX五、合同履行5.1 承包人应按合同约定完成工程，并保证工程质量达到约定的标准。
5.2 发包人应按合同约定支付合同价款，并保证合同价款的及时支付。
5.3 合同履行过程中，双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护合同双方的合法权益。
六、合同变更与解除6.1 合同变更：（1）合同履行过程中，如需变更合同，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
（2）合同变更不得影响工程质量、安全、进度和投资控制。
6.2 合同解除：（1）合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。
（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止事宜，包括结算、赔偿等。
七、违约责任7.1 双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 违约责任包括但不限于：违约金、赔偿损失、工期顺延等。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
建设工程施工合同的交底[1]
![建设工程施工合同的交底[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/e7f460b7760bf78a6529647d27284b73f342364d.png)
建设工程施工合同的交底建设工程施工合同交底协议目录1.引言2.定义和术语3.合同双方信息4.合同交底内容5.合同交底程序6.合同交底的要求和标准7.合同交底的变更和解除8.违约责任9.争议解决10.适用法律11.附件1.引言2.定义和术语2.1建设工程施工合同：指建设单位与施工单位之间，为完成建设工程施工任务，明确双方权利和义务的协议。
2.2合同交底：指建设单位或其委托人与施工单位进行合同内容的详细说明和解释，确保施工单位充分了解合同条款、施工要求、质量标准等。
2.3建设单位：指具有工程建设项目投资主体资格，负责组织工程建设的法人或其他组织。
2.4施工单位：指具有相应资质，承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3.合同双方信息3.1建设单位信息：单位名称：单位地质：法定代表人：联系方式：3.2施工单位信息：单位名称：单位地质：法定代表人：联系方式：4.合同交底内容4.1合同文件的组成：（1）建设工程施工合同；（2）图纸和技术文件；（3）工程量清单；（4）投标文件；（5）中标通知书；（6）其他相关文件。
4.2合同条款的说明：（1）工程范围和内容；（2）合同价款和支付方式；（3）工期和进度要求；（4）质量标准和验收程序；（5）安全生产和环境保护要求；（6）合同变更和解除条件；（7）违约责任和争议解决方式；（8）其他特殊条款。
5.合同交底程序5.1建设单位应在合同签订后15日内组织合同交底会议，通知施工单位参加。
5.2合同交底会议应由建设单位或其委托人主持，施工单位应指派具备相应资格的人员参加。
5.3合同交底会议应详细说明合同内容，双方就合同条款进行充分沟通和讨论。
5.4合同交底会议结束后，双方应签署《合同交底确认书》（附件1），作为合同交底的书面证据。
6.合同交底的要求和标准6.1合同交底应确保施工单位充分了解合同内容，明确施工任务和要求。
6.2合同交底应详细说明工程范围、质量标准、安全生产要求等关键条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程名称
业主名称
开工日期
工程性质
公建
合同价款
竣工工期
承包方式施Βιβλιοθήκη 总承包质量标准合格
建筑面积
签约时间
项目经理
工程地点
签约人
承包范围
以本工程施工图图纸内容为准，土建、安装施工总承包
工程预付款比例支付及抵扣时间、方式
无
工程款支付时间及方式
工程竣工验收合格，审计事务所审定造价，发包人和承包人签字确认后日内支付至工程已完工作量工程款；竣工验收合格慢一年后日内付至工程总造价的；工程竣工验收合格满两年后日内付清除防水工程造价外的全部工程款；工程竣工验收合格满年后日内付清全部工程款
重大变更工作所涉及合同价款变更报告和确认的时限为：天
发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的天内完成审核，并提出审查意见。
履约中应该注意的问题
质量、安全、现场管理等各条款
合同交底人
接受交底人
保险种类及办理方式
农民工工伤保险
争议解决方式
工程所在地人民法院
我方承诺主要内容
合同其他主要条款
本合同采用的合同价款的约定方式为：可调价格合同
合同文件约定的综合单价风险范围：除钢筋和商品混凝土的材料市场价格异常波动超过（不含）以外，其他所有风险均包含在综合单价中。承包人提供施工组织设计和进度计划的时间：图纸会审后二十日内
质量奖罚及支付方式
对获得烟台市优质结构将给予每个单体工程万元的奖励
工期奖罚及支付方式
因承包人原因造成的工期延误，每拖延一天安工程造价的万分之四承担违约金
保修金及保修期限
工程质量保修金为施工合同的
甲供材料
无
业主指定分包及管理费
由发包人和承包人共同组成招标小组，采取公开方式产生。
履约保函金额及提供日期
合同中未约定