变配电户表工程施工合同(房屋建设)
配电房工程施工合同
配电房工程施工合同甲方（发包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方需要进行配电房工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：配电房工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于配电房的土建工程、电气安装工程、设备调试等。
1.4 工程规模：_______1.5 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
2.3 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准。
第三条合同价款及支付方式3.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（￥）。
3.2 甲方应按照以下方式支付工程款：a) 合同签订后_______日内，支付合同总价的_______%作为预付款；b) 主体工程完成_______%后，支付合同总价的_______%；c) 工程竣工验收合格后_______日内，支付至合同总价的_______%；d) 剩余_______%作为质保金，在质保期满后无质量问题一次性支付。
第四条工程期限4.1 本工程的施工期限为自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。
4.2 乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。
第五条工程质量与验收5.1 乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并由甲方组织验收。
5.3 验收合格后，双方应签署验收合格证明。
第六条工程变更6.1 施工过程中，如甲方需要变更工程内容、规模或标准，应提前_______日书面通知乙方，并由双方协商确定变更内容及相应的费用调整。
2024年-一户一表变配电工程施工合同
一户一表变配电工程施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程范围：__________1.5工程质量：按照国家、行业及地方相关标准和规定执行。
第二条合同价款及支付方式2.1合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。
2.2甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余10%的合同价款作为质量保证金，待工程保修期满后，若无质量问题，甲方支付给乙方。
第三条工程施工及验收3.1乙方负责工程的施工，按照国家、行业及地方相关标准和规定进行施工，确保工程质量和安全。
3.2乙方应按照甲方的要求和工程进度，及时提交相关资料，包括但不限于施工方案、施工图纸、材料清单等。
3.3工程施工过程中，甲方有权对工程质量和进度进行监督和检查，乙方应予以配合。
3.4工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告，甲方应在收到验收报告后15个工作日内组织验收。
3.5验收合格后，甲乙双方签署工程验收证书，乙方交付工程。
第四条工程保修4.1乙方对工程实行保修，保修期限为工程验收合格之日起一年。
4.2保修期内，乙方应免费维修因施工质量原因导致的损坏和故障。
4.3保修期满后，乙方不再承担免费维修义务，但可提供有偿维修服务。
第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一日，应支付逾期付款金额的万分之五作为违约金。
5.2乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期完工金额的万分之五作为违约金。
5.3由于乙方原因导致工程质量和安全问题的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
变配电户表工程施工合同(房建)
变配电户表工程施工合同(房建)（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------变配电户表工程施工合同发包方：******置业有限公司承包方：四川神柱建设工程有限公司合同签订地点：简阳市合同签订时间：甲方：******置业有限公司（以下简称甲方）乙方：四川神柱建设工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他法律、行政法规、甲方的招标文件、图纸资料和乙方的投标文件，并结合实际，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就四川凯力威置业有限公司凯力威·锦绣阳光一期项目变配电户表工程承包事项协商一致，订立以下合同条款共同遵守；第一条、工程名称和地址1、工程名称：凯力威·锦绣阳光一期项目变配电工程（总建筑面积约55000M2）。
2、工程地址：四川省简阳市凯力威大道。
第二条工程承包内容及范围范围2.1、承包内容：按｛2012.07}版施工图纸设计预算范围内，凯力威·锦绣阳光一期变配电户表工程，不含设计变更。
本工程所涉及到的审批、户表（户头）、报验、与10KV市政管网搭接、高低压柜（箱）、设备配电箱、电缆敷设、公共部分应急照明（预埋除外）、桥架安装、户表箱及搭火通电验收。
2．2、本工程设计预算施工图纸内电气系统工程安装调试。
（户内管、线、电器设备，单元进线管路除外）。
2.3、本工程配用电设计方案以简阳供电公司二次深化设计为准，若增加户表按实结算（以高压部分平均单价核算）。
第三条承包方式总承包，包工包料（含工程报建和电力部门的验收等），即本合同工程属于“交钥匙”工程，在深化设计优化方案后总价包干。
第四条合同文件及解释顺序本合同文件相互解释，互为说明。
一户一表配电工程合同
一户一表配电工程合同一、合同双方甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________二、工程内容及范围1. 工程名称：一户一表配电工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：乙方负责为甲方的住宅楼进行一户一表配电改造，包括电缆敷设、电表安装、配电箱制作等。
4. 工程范围：本合同涉及的住宅楼共计__层，每层__户，共计__户。
三、工程质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合设计要求和验收标准。
2. 乙方应对所施工的一户一表配电工程提供质量保证，保修期为__年。
在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
四、工程进度及工期1. 本工程自双方签订合同之日起__天内开工，自开工之日起__天内竣工。
2. 乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
五、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币__元整（大写：__元整），其中材料费占__%，人工费占__%，其他费用占__%。
2. 甲方应在合同签订后__天内支付乙方预付款，金额为人民币__元整（大写：__元整）。
余款在工程竣工验收合格后一次性支付。
六、安全生产及环保要求1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环保的法律、法规，加强施工现场安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对周边环境的影响，防止噪音、粉尘等污染。
七、违约责任1. 如甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此造成的损失。
2. 如乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。
八、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
一户一表变配电工程施工合同6篇
一户一表变配电工程施工合同6篇篇1甲方（建设单位）：XXXXXX公司乙方（施工单位）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供一户一表变配电工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：XXXXXX3. 施工内容：变配电工程的安装、调试及验收4. 施工范围：甲方指定的居民小区或单位范围内二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 提供施工所需的场地、电源及水源。
2. 协助乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。
3. 按照合同约定支付施工费用。
4. 对乙方的施工质量、进度及安全进行监督。
5. 对不合格的施工项目有权要求返工或整改。
（二）乙方的权利和义务1. 按照合同约定完成施工任务，确保施工质量。
2. 遵守施工安全规定，确保施工安全。
3. 按照合同约定收取施工费用。
4. 协助甲方办理相关验收手续，确保工程顺利验收。
5. 对甲方提出的合理要求进行配合和协调。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体价格包括材料费、人工费、机械费等所有费用。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的付款节点向乙方支付相应的款项。
具体付款节点如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（2）施工完成并通过验收后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（3）剩余XX%的款项作为质保金，自验收之日起满一年后支付。
3. 乙方应提供合法的收款发票，否则甲方有权拒绝支付。
四、施工期限本合同自签订之日起生效，工期为XX天。
如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付施工费用的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX‰的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成施工任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价XX‰的违约金。
3. 因一方违约给另一方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
配电房工程施工合同
配电房工程施工合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方配电房工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________配电房工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于土建、电气设备安装、线路敷设、调试等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥_____。
2.2 甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式及时间详见附件一。
三、工程期限3.1 工期自双方签订合同之日起计算，预计竣工日期为____年__月__日。
3.2 乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前__天向甲方提出延期申请，并说明延期理由。
甲方同意延期后，乙方可根据甲方批准的时间延期完工。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：____________________。
4.3 工程质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起算，保修期限为____年。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）负责办理工程所需的相关手续，包括但不限于规划、施工、验收等手续。
（2）按约定时间支付乙方工程款项。
（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
（4）协助乙方解决施工过程中的有关问题。
5.2 乙方权利和义务：（1）严格按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量。
（2）按照约定的工期完成工程。
（3）负责工程的安全防护和环境保护工作。
（4）工程验收合格后，承担保修责任。
六、违约责任6.1 甲方违约：（1）未按约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
配电房土建合同5篇
配电房土建合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，为确保工程项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，特订立本合同协议：一、工程概况1. 工程名称：配电房土建工程2. 工程地点：____________________3. 承包范围：包括配电房的土建施工（含基坑开挖、混凝土浇筑、砖墙砌筑等），不包括电气设备的安装及调试。
二、合同工期1. 承包方应按照发包方要求的工期进行施工，确保工程按时完工。
2. 如因特殊原因需要调整工期，应经双方协商一致并签订书面协议。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
该价款包括人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 支付方式：签订合同后预付合同价款的______%，工程完工验收合格后支付剩余款项。
四、技术标准与规范本工程应按照国家现行相关标准、规范进行设计、施工和验收。
双方应确保工程质量符合约定的标准。
五、质量保证与验收1. 承包方应确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 工程完工后，承包方应及时组织验收并提交相关材料。
发包方应在收到验收申请后一定时间内组织验收工作。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 如工程质量不符合约定标准，承包方应在发包方提出整改要求后及时整改，并承担相应费用。
六、安全施工与文明施工1. 承包方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
如因承包方原因造成事故，由承包方承担全部责任。
2. 承包方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
七、违约责任1. 若因承包方原因造成工程延期，承包方应承担违约责任，并支付违约金。
违约金按照每延期一天支付合同总价款的一定比例计算。
2. 若因发包方原因造成工程停工，发包方应承担相应损失。
变配电户表工程施工合同
变配电户表工程施工合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________（工程名称）变配电户表工程施工达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守：一、工程概况本工程位于_________（工程地点），主要工作内容包括：变压器安装、高低压线路铺设、户表装置安装与调试等。
工程预计开工日期为_________年_____月_____日，竣工日期为_________年_____月_____日。
二、工程质量乙方必须按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的标准。
施工过程中，应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全无事故。
三、工程造价与支付方式本工程总造价为人民币_________元整。
甲方需在合同签订后_____日内支付预付款，占总造价的_____%。
剩余款项将根据工程进度分批支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
四、工期要求乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方，并由双方协商解决。
若因乙方原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任。
五、变更与结算工程实施过程中，如需变更设计或增加工作量，应经甲乙双方协商一致后，签订书面变更协议。
工程完工后，乙方应提交完整的工程结算资料，甲方在审核无误后进行最终结算。
六、保修条款工程竣工验收合格后，进入保修期。
保修期内，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时修复，不得额外收费。
保修期满后，乙方仍应对其施工质量负责，如有质量问题，应协商解决。
七、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任的承担方式和数额，应根据违约情况协商确定。
八、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
变配电户表工程施工合同发包方：******置业承包方：神柱建设工程合同签订地点：简阳市合同签订时间：甲方：******置业（以下简称甲方）乙方：神柱建设工程（以下简称乙方）依照《中华人民国建筑法》、《中华人民国电力法》、《中华人民国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他法律、行政法规、甲方的招标文件、图纸资料和乙方的投标文件，并结合实际，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就凯力威置业凯力威·锦绣一期项目变配电户表工程承包事项协商一致，订立以下合同条款共同遵守；第一条、工程名称和地址1、工程名称：凯力威·锦绣一期项目变配电工程（总建筑面积约55000M2）。
2、工程地址：省简阳市凯力威大道。
第二条工程承包容及围围2.1、承包容：按｛2012.07}版施工图纸设计预算围，凯力威·锦绣一期变配电户表工程，不含设计变更。
本工程所涉及到的审批、户表（户头）、报验、与10KV市政管网搭接、高低压柜（箱）、设备配电箱、电缆敷设、公共部分应急照明（预埋除外）、桥架安装、户表箱及搭火通电验收。
2．2、本工程设计预算施工图纸电气系统工程安装调试。
（户管、线、电器设备，单元进线管路除外）。
2.3、本工程配用电设计方案以简阳供电公司二次深化设计为准，若增加户表按实结算（以高压部分平均单价核算）。
第三条承包方式总承包，包工包料（含工程报建和电力部门的验收等），即本合同工程属于“交钥匙”工程，在深化设计优化方案后总价包干。
第四条合同文件及解释顺序本合同文件相互解释，互为说明。
除其他条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：4.1、本承包合同；4．2、中标通知书；4.3、甲方招标文件；4.4、乙方投标书及其附件；4.5、标准、规及其有关技术文件；4.6、图纸、资料；4.7、工程报价单或预算书；以上文件具有同等的法律效力。
合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第五条工期5.1、签定本合同后，乙方收到甲方预付款之日为工程开工日期。
5.2、工程工期：根据甲方施工进度通电时间为2014年7月30日前5.3、如遇不可抗力的自然灾害，经甲乙双方确认后工期相应顺延；因甲方原因造成耽误工期，乙方有权索赔。
第六条工程价款及付款方式6.1、在第二条约定的工程围及第三条约定的承包方式下，本合同总价款为人民币6150000.00元（大写：陆佰壹拾伍万元整）。
本合同总价款为固定价格且地质条件包干。
包干总价包括所有直接费、间接费、主辅材料费及价差、保险、甲方材料保管费用、以及乙方利税等全部费用（包括工程报建和通过供电部门等验收的费用），且为一次性包干，在施工期间不因政策性费率和本工程安装主辅材、设备、器材及元器件价格的变化等因素而调整此总价，同时安全、文明施工费、临时设施费用及本工程施工围的建筑物、构筑物的保护费用在包干总价中已综合考虑，不再按《省安全文明施工费计取管理办法》（川建发〔2006〕107号文）规定进行调整。
6.2、付款进度及付款方式6.2.1、在本合同签定后的七个工作日，甲方支付合同总价的10%给乙方作为预付款，即人民币：61.5万元整。
6.2.2、甲方在乙方与资阳市简阳市电力公司签订合同（乙方与资阳市简阳市电力公司签订合同时间在本工程土建结构封顶具备乙方施工条件，有充分工作面）后七个工作日付合同总价的40%进度款给乙方，即246万元整。
6.2.3、高低压柜、配电箱等主设备到达现场，甲方七个工作日再付合同总价的20%进度款给乙方，即人民币： 123万元整。
6.2.4、验收合格通电、交付竣工资料后，甲方七个工作日再付合同总价的28%进度款给乙方，即人民币：172.2万元整。
6.2.5、剩余2%的工程款项，即人民币： 12.3万元整作为工程质保金，质保期壹年，在质保期满后，三十个工日一次结清。
6.2.6、乙方向甲方开具并提供相应的发票（神柱建设工程开具的建安发票）及相关资料后，甲方履行付款业务。
6.2.7、经甲、乙双方协商一致，工程款项支付到如下账户，账户名：神柱建设工程开户行：建设银行第九支行账号：5100 1498 4080 5084 08356.3、在施工过程中若因结构、使用功能发生变化或非乙方原因引起供配电安装项目或设施的增减，根据变更依据，将增加工程量以签证形式按《安装定额2009》及《资阳市工程造价信息》2012年第四季度的材料价格组价后下浮10%的比例进行竣工结算。
第七条材料供应7.1、工程用材料、设备乙方按照招标文件中：高压开关真空断路器设备、阻燃电缆的品牌采购，进场后必须经过甲方、监理检验后方能使用。
7.2、凡由乙方采购的材料及设备，如在施工中发现质量问题，对此造成的直接损失和返工费均由乙方承担。
7.3 乙方负责采购的设备（变压器除外）及材料必须选用符合国家及电力行业有关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证，产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。
若因乙方采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的乙方应在甲方指定期限整改到位。
7.4、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包，质量保证期为壹年（从供电之日起计算），送电并将小区转为当地供电局直供电后，产品如有非人为因素损坏的质量问题，乙方应在甲方指定期限无偿维修或整机更新设备，并保证提供产品的全套性和正常运行。
7.5、乙方采购的所有设备及构配件和材料，必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件，材料及设备见招标技术文件要求。
第八条施工配合8.1、为了保证工程施工质量，乙方应服从甲方、监理的质量监督，服从甲方总的施工进度、计划安排，积极配合好甲方的施工进程，主动与甲方、监理搞好工程衔接和技术处理，并做好本工程施工围的建筑物、构筑物的保护。
第九条安全施工措施9.1、严格执行安全操作规程，由责任工长、质量安全员进行安全操作交底，并进行安全监督检查。
9.2、施工现场作好安全防护措施。
9.3、严格遵守防火操作规程，严禁违章作业。
9.4、施工中动用电焊、气焊须事先作好防护措施，防止焊渣溅落引发火灾事故；电焊、气焊操作人员必须持证上岗。
9.5、施工现场严禁吸烟。
9.6、乙方施工人员应保证文明施工，佩证上岗，在施工中如有问题应及时报甲方驻工地代表协调解决。
9.7、施工中因乙方原因所发生的一切安全责任事故，由乙方负责。
具体详见本合同附件：安全、文明施工责任书。
第十条甲、乙双方责任10.1、甲方的责任：（1）根据双方商定的作业顺序，为乙方创造施工作业面。
（2）在安装施工区域施工时，甲方应指定专人负责协调，以保证乙方的正常施工。
（3）为乙方的夜间施工提供照明设施接口及进出施工便利，指定专人配合协调乙方施工。
（4）甲方已扣除乙方与土建总包单位配合费。
（5）甲方应完成变配电房的土建部分（包括地面、天棚、墙、防火门）施工，应负责配电房电缆沟及设备基础施工；（6）、甲方应提供电源接入点供乙方施工时使用，施工期间乙方所使用的水、电费由乙方自行承担；（7）、甲方有权对乙方进场材料、工程进度、工程安装质量进行监督检查，若发现质量问题有权要求乙方停工整改（工期不予延长）；10.2、乙方的责任：（1）乙方必须严格按照国家现行的“施工验收规”和“质量验收标准”及“施工规”组织施工，保证工程质量和工期。
（2）乙方必须向甲方提交施工组织设计和危险性较大的分部分项工程专项安全施工技术方案，经监理确认后严格实施。
（3）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明（含夜间施工照明）、围栏设施，并负责安全保卫。
施工现场文明规，标志清晰，安全措施得当。
（4）乙方必须采用规的操作、办公和生活设施，符合国家现行文明施工的要求。
（5）已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏，由乙方自费予以修复。
（6）做好施工围的建筑物、构筑物保护及相关赔偿工作。
（7）施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和处罚。
（8）组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
施工机械数量不得少于投标时拟投入机械数量。
（9）必须按国家现行的建筑安全规程和规施工，保证施工场地周边人员及建筑物、地面附着物及其他设施等的安全。
因施工造成的安全事故、其它事故及与其它施工单位的纠纷由乙方负责解决并承担由此而产生的全部费用。
（10）乙方须服从甲方在安全、消防等方面的管理。
（11）自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督与管理，监理通知中的要求必须落实到位。
（12）乙方必须保证施工质量控制资料与施工进度同步，保证施工质量控制资料的及时性、准确性和真实性。
如事后补充相关质量控制资料，甲方及监理有权拒签，且对补作的每份质量控制资料罚款200元，甲方有权直接在工程款中扣除。
同时，乙方必须完整保存施工档案。
工程结束后，必须经过甲方、监理的验收。
（13）乙方必须服从甲方的现场管理，不得同其他施工队伍扯皮，发生纠纷。
如因此而给甲方及第三方造成损失，则由乙方承担全部责任。
（14）乙方必须管理好设备、施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。
（15）乙方必须接受甲方在用水、用电方面的管理，服从调度。
并按甲方施工用水和施工用电管理办法的规定安装计量设施，缴纳水电费。
（16）乙方必须接受甲方对其临时设施的管理，按甲方要求拆迁及修建，费用均由乙方承担。
（17）乙方必须管理好各自的人员及与乙方有经济关系的承，不得出现任何阻止甲方任何工程施工（包括乙方自身工程及其他施工队实施的工程）的现象，由此给甲方带来的工期延误及损失均由乙方负责。
（18）乙方未经甲方许可不得因任何原因停止施工，否则给甲方造成的损失由乙方全部承担。
因乙方同第三方的经济纠纷等原因给甲方造成损失由乙方全部负责（19）乙方对本合同围的工程包工、包料、包交工验收，并取得验收合格证。
工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
在验收合格通电后，3个工作日由乙方负责现场设施设备的看护，3个工作日后乙方交由甲方负责现场设施设备的看护。
（20）在保修期，因材料质量出现的问题，由乙方无条件更换、修理工程。
（21）乙方负责为甲方培训维护人员共计2-3人，直至完全独立操作为止。
第十一条工程报建、验收、保修11.1、工程报建报建程序将按照国家电力法及工程所在地的电力主管部门的要求进行，乙方负责报建工作，完善报建手续。
11.2、验收标准：《电气安装工程验收规》和省电力部门及资阳市供电部门的检验标准执行，工程质量应达到合格标准11.2.1、工程具备竣工验收条件，乙方负责组织有关部门进行验收，并向甲方提供完整的竣工资料（包括竣工图、使用说明手册及业资料）及竣工验收报告一式四份，必须提供当地电力部门出具的工程竣工验收质量认可文件或准许使用文件。