水电站维修工程承包合同协议书范本
水电维修承包合同样本5篇
水电维修承包合同样本水电维修承包合同样本精选5篇（一）以下是一个水电维修承包合同的样本：水电维修承包合同甲方：（委托人名称）地址：（委托人地址）乙方：（承包人名称）地址：（承包人地址）本合同由甲方与乙方共同订立，并同意按照以下条款履行：1. 工作范围：乙方将负责甲方所在建筑物的水电维修工作，包括但不限于水管维修、疏通、水龙头更换、电线故障修复等。
乙方应按照甲方的要求和指示，完成相应的维修工作。
2. 合同期限：本合同有效期为（起始日期）至（终止日期）。
甲方有权在终止日期前提前终止合同，提前通知乙方并支付相应的费用。
3. 费用及支付方式：甲方向乙方支付的费用为（具体金额或计算方式），费用应在工作完成后的（具体时间）内支付。
甲方应按照合同约定的金额及时支付费用，否则乙方有权暂停工作。
4. 材料和设备：乙方负责提供必要的维修材料和设备，费用由甲方承担。
乙方须确保所提供的材料和设备符合相关标准，并妥善保管使用。
5. 工作质量和保修：乙方应以专业的技术和态度完成所承担的维修工作，并保证工作质量符合行业标准。
对于由于乙方操作不当或使用不合格材料导致的问题，乙方承担相应的责任，并在合理时间内免费修复。
保修期为（具体时间）。
6. 保险：乙方应购买必要的责任保险，以确保施工期间的安全和承担可能发生的意外事故及其造成的损害。
甲方有权要求乙方提供相关保险证明。
7. 保密：甲方和乙方应互相保密有关本合同的所有信息，不得泄露给任何第三方，除非经双方书面同意或根据法律要求。
8. 违约：若一方违反本合同的任何约定，未能履行其义务，守约方有权要求违约方承担违约责任，并有权解除本合同。
9. 争议解决：本合同的解释和争议解决均适用于中华人民共和国的相关法律。
若双方发生争议，应通过友好协商解决；如协商无果，则提交有管辖权的人民法院处理。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
自双方签字之日起生效。
甲方（委托人）：乙方（承包人）：签字：签字：日期：日期：水电维修承包合同样本精选5篇（二）水电装修简易合同甲方（委托人）：身份证号码：联系电话：现居住地址：乙方（承接人）：统一社会信用代码：地址：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行水电装修工程达成以下合同：第一条工程名称本工程名称为：水电装修工程。
水电站维修外包合同范本
水电站维修外包合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______（水电站名称）乙方（承包方）：_______（维修公司名称）鉴于双方对水电站维修工作的共同需求，经过友好协商，特订立以下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在水电站维修工作中的权利义务，确保维修工作的顺利进行，并达到预期的质量标准。
二、维修范围与内容1. 本合同所指维修范围包括但不限于水电站的主要设备、辅助设施及安全监测系统。
2. 维修内容涵盖日常检查、故障诊断、零部件更换、系统升级、防腐处理等。
3. 具体维修项目以双方确认的维修计划书为准。
三、维修期限与时间安排1. 维修工作自____年____月____日开始，至____年____月____日结束。
2. 乙方应制定详细的维修进度计划，并在甲方确认后执行。
3. 如遇特殊情况需延长工期，应及时通知甲方并商定调整方案。
四、质量保证与验收1. 乙方保证维修质量符合国家及行业相关标准，并对所提供维修服务负责。
2. 维修完成后，由甲乙双方共同进行验收，验收合格后方可视为维修工作完成。
3. 对于重大维修项目，可邀请第三方专业机构参与验收。
五、费用支付与结算1. 维修费用根据实际完成的工作量及材料使用情况计算。
2. 甲方应在合同签订后支付预付款，余款在维修工作验收合格后结清。
3. 所有支付应通过银行转账等非现金形式进行。
六、违约责任1. 如乙方未能按约定时间完成维修任务或维修质量未达到要求，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未能按时支付维修费用，应向乙方支付违约金。
七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼。
八、其他事宜1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
九、附件本合同的附件包括维修计划书、技术规范、价格表等，与本合同具有同等法律效力。
小型水电维护承包合同范本
小型水电维护承包合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拥有小型水电站一座，为保障水电站的正常运行与维护，甲方同意将水电站的维护工作承包给乙方，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、合同主体1. 甲方：指拥有水电站并委托乙方进行维护的企业或个人。
2. 乙方：指接受甲方委托，负责水电站维护的企业或个人。
二、承包内容1. 乙方承包甲方小型水电站的日常运行、维护及故障排除工作。
2. 乙方应确保水电站设备运行正常，保证水电站的安全、稳定、高效运行。
三、承包期限1. 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
2. 合同期满后，如双方愿意继续合作，可协商签订新的承包合同。
四、承包费用1. 乙方承包费用为人民币____元/年（大写：__________________________元整），按年支付。
2. 乙方应在合同生效后____个工作日内支付首年度承包费用，此后每年在合同到期前____个工作日支付下一年度承包费用。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）负责提供水电站的设备、设施及有关资料。
（2）协助乙方开展维护工作，提供必要的技术支持。
（3）按约定支付乙方承包费用。
2. 乙方责任：（1）负责水电站的日常运行、维护及故障排除，确保设备运行正常。
（2）定期对水电站设备进行检查、保养，及时消除安全隐患。
（3）遵守国家有关法律法规，确保水电站的安全、环保、节能。
（4）不得将承包内容转包给第三方。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总额的____%。
2. 由于乙方原因导致水电站设备损坏或运行异常，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
水电站维修工程合同
水电站维修工程合同甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方为_________水电站（以下简称“该水电站”）的合法所有者或管理者，现因该水站设备老化、技术更新等需要，委托乙方进行维修工程。
经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成以下合同条款：一、维修工程内容1. 乙方根据甲方提供的维修要求和技术标准，对该水电站的主要设施进行全面检查、维修和必要的更新改造。
2. 维修工程包括但不限于水轮机检修、发电机维护、电气系统升级、安全监控系统完善等。
3. 具体维修项目和范围以甲方提出的维修任务书为准。
二、工程质量1. 乙方必须保证维修工程的质量，符合国家及行业相关标准和规范。
2. 所有更换的零部件应为原厂或同等质量的产品，并提供相应的质保文件。
3. 对于重要设备的维修，乙方应提供详细的施工方案和质量检测报告。
三、工期要求1. 维修工程的开始日期为____年____月____日，完成日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、费用支付1. 维修工程总费用为人民币____万元整。
2. 甲方应在合同签订后十个工作日内支付预付款____万元；余款在工程验收合格后支付。
3. 如有额外增加的维修项目，费用另议。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成维修任务，应向甲方支付违约金。
2. 如维修质量未达到约定标准，乙方应负责无偿返工直至合格。
六、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日。
水电改造工程承包合同7篇
水电改造工程承包合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水电改造工程事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电改造工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括水电线路的改造、安装、调试等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。
2. 乙方应按照甲方要求的工期完成工程，如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币XX元（大写：____________________元整）。
2. 甲方应在合同签订后XX天内支付乙方工程款的XX%作为预付款。
3. 工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款。
4. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在工程完工后应通知甲方进行验收，并提供相应的验收资料。
3. 甲方在收到验收通知后XX天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守安全生产相关规定，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付XX元的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一天，需向甲方支付XX 元的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方需负责整改，并承担因此产生的全部费用。
4. 若一方违反合同其他约定，需向另一方支付相应的违约金。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
水电维修协议书范本5篇
水电维修协议书范本5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据有关法律法规，为确保水电维修工作的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就水电维修事宜达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方进行水电维修工作，乙方同意接受甲方的委托，按照本协议约定的内容和范围提供水电维修服务。
二、维修范围及内容1. 乙方负责对甲方指定的水电设施进行检修、维护及保养。
2. 具体的维修内容包括但不限于：电路检修、水管维修、照明设备检修、排水设备检修等。
3. 甲方应提前告知乙方需要维修的具体内容和范围，乙方根据甲方提供的资料进行现场勘查，并提供维修方案。
三、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年/月，自____年____月____日至____年____月____日。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的维修方案和实际维修工作量支付维修费用。
2. 维修费用计算方式：根据实际的维修项目和工作量进行计费，包括材料费、人工费等。
3. 支付方式：甲方应在完成维修工作并验收合格后，按照约定支付维修费用给乙方。
五、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照协议约定的内容和范围进行水电维修工作，并提供必要的支持和协助。
2. 乙方应确保维修工作的质量，按照甲方的要求进行维修，确保水电设施的正常运行。
3. 乙方应对维修过程中产生的废弃物进行合理处理，遵守环保法规。
4. 双方应保守对方的商业秘密和机密信息，不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若甲方未按协议约定支付维修费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 若乙方未按协议约定进行水电维修工作，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因乙方原因导致维修质量不符合要求的，乙方应负责免费重新维修。
七、争议解决如双方在协议履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水电维修合同书范本(18篇)
水电维修合同书范本（18篇）水电维修合同书范本（18篇）水电维修合同书范本篇1 甲方：(简称甲方)乙方：(简称乙方)甲方将贵阳工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方，为了明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一、工程概况：工程名称：建筑面积：(约41000㎡)按建设方给施工方结算的面积为准。
结构形式：框剪。
二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。
三、工程承包范围：承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附件1)。
四、工程承包费用及结算方式：1、计价方法：(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程量进行结算，(具体见附件1)。
(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80%支付工程款，之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量维修金，两年内保修完毕一次性付清。
五、其它：1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不服从甲方管理，则甲方有权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。
2、乙方不提供相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。
3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。
5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：__________________年____月____日_________年____月____日水电维修合同书范本篇2 发包方(下称甲方)：承包方(下称乙方)：根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况1.1工程名称：文化苑小区水电安装工程1.2工程地址：文化苑小区1.3承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
水电站大修合同协议书
水电站大修合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！水电站大修合同协议书甲方：XXX水电站乙方：XXX维修工程公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方向乙方提供水电站大修服务的事宜，达成如下协议：一、大修项目内容及要求1. 乙方负责对甲方水电站进行全方位的大修，包括发电机组、输电设备、水利设施等关键部位的检查、维修和更换。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工方案进行施工，确保大修质量符合相关法律法规及行业标准。
3. 乙方应在大修过程中，确保水电站的正常运行和人员安全。
二、合同价格及支付方式1. 双方确认，乙方大修服务的价格为人民币【】元（大写：【】元整），上述费用包括施工过程中的一切费用。
2. 甲方应按照乙方提供的进度计划，分期支付合同款项。
具体支付方式为：【】3. 乙方开具正规发票，甲方按照相关规定进行报销。
三、工期及质量保证1. 乙方应按照甲方提供的大修时间表，确保工程按时完成。
2. 乙方承诺大修后的水电站设备运行稳定，质保期为【】年。
质保期内，乙方负责免费维修或更换故障设备。
四、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成大修工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的【】%。
2. 甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。
五、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
甲方（盖章）：XXX水电站乙方（盖章）：XXX维修工程公司签订日期：【年】年【月】月【日】日请根据您的实际情况对以上合同内容进行修改和完善。
如有需要，请随时与小编联系，我们将竭诚为您提供服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________水电站维修工程承包合同
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：
乙方：
甲方同意将有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽），工程价款元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。
），清淤元/米，混凝土加固元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站米隧洞衬砌加固工程），包模板元/米。
承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
甲方要求乙方进场及竣工时间：
年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
付款办法：
1、总工程价款(金额大写)元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的%付给作工料费，剩余%尾款待甲方对工程竣工验收后天内结算付清；。