乡村道路施工合同书
农村道路施工合同范本(精选10篇)
农村道路施工合同范本（精选10篇）农村道路施工合同范本篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为促进农村经济发展，服务农村建设，______村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。
一、工程名称及____县____乡______村村道公路硬化工程，地址在____县____乡______村境内。
具体施工范围：二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包（即包工、包料、包安全）的方式进行作业。
三、工程价款及支付办法：工程施工单价万元/公里，按工程实际施工里程计算工程款。
具体支付办法：路基完成后，拨付工程万元；第二层完成后，拨付万元；浇灌混凝土成型米后，拨付万元。
其余工程款于整个工程完工后全部拨付。
四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。
五、工程施工期限：从年月日起至年月日止。
遇雨天工期顺延。
六、安全责任：1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。
2、施工中的.一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。
七、其他约定：1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。
2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。
3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。
4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。
5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。
八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。
单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。
九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。
十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。
乡村道路施工合同9篇
乡村道路施工合同9篇乡村道路施工合同 (1) 甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：一、工程承包范围、内容及要求(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。
(二)工程标准及要求：1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%20㎝，石子、白灰、素土压实30㎝2、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30标准 18㎝厚3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚二、双方权利和义务(一)甲方权利和义务1、负责场地通水和通电的保障2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
3、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的权利和义务1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。
在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。
(二)工程价款采用不变单价：合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、园区景观主干道按标准元/㎡×㎡, 合计元‘2、园区步行区道路按标准元/㎡×㎡，合计元。
3、园区车行区道路按标准元/㎡×㎡，合计元。
(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
修建乡村道路合同6篇
修建乡村道路合同6篇篇1甲方（政府/村级组织）：____________乙方（建设单位）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保乡村道路建设项目的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况本项目为修建乡村道路工程，包括但不限于道路设计、施工、监理等环节。
项目地点位于_______乡村区域内，涉及道路总长度______米，宽度______米。
工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
二、合同范围及内容1. 甲方负责提供项目用地及施工环境保障，确保乙方顺利施工。
2. 乙方负责道路设计、施工、监理等具体工作，包括但不限于地质勘察、设计规划、材料采购、施工队伍组织等。
3. 乙方应按照国家和地方现行有关道路建设的技术标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。
4. 乙方需设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，制定安全生产规章制度和操作规程，确保施工过程中的安全生产。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价为人民币______元（大写：______元整），具体金额以甲方审核、乙方确认的预算为准。
2. 甲方按照以下方式支付工程款：签订合同后预付总金额的____%；工程竣工验收合格后支付剩余的____%。
3. 若发生设计变更等原因导致工程量增加或减少时，双方应另行签订补充协议，调整工程费用。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照合同约定的工期完成道路建设工作。
如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并说明延误原因及预计延误时间。
2. 工程竣工后，乙方应组织验收并提交验收报告。
甲方应在收到验收报告后的___个工作日内组织验收并签署验收意见。
若验收不合格，乙方应在限定时间内完成整改并重新组织验收。
3. 工程质保期为___年，质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。
五、违约责任及解决方式1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
乡村道路施工合同通用15篇
乡村道路施工合同通用15篇乡村道路施工合同1发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组承包方（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
第一条工程概况1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。
2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。
3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。
4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。
5、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
6、工期：天。
即自年月日开工至年月日竣工；第二条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。
六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条工程质量和竣工验收一、分项工程的工程质量要求（一）清理路基1、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。
2、需要对路基范围内的软泥清理干净。
3、需要排干路基范围内的积水。
（二）砌石1、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤。
2、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。
3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。
4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。
5、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。
（三）填土及夯实1、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。
修建乡村道路合同6篇
修建乡村道路合同6篇篇1修建乡村道路合同甲方：______________(甲方名称) 地址：______________乙方：______________(乙方名称) 地址：______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、公平的原则，就甲方委托乙方修建乡村道路事宜达成如下协议：一、项目内容1.1 甲方委托乙方负责修建乡村道路，具体位置为：____________________(道路位置)。
1.2 乙方应根据甲方提供的设计方案和要求，按照相关规范和标准，全面负责乡村道路的施工工作，确保道路建设质量。
1.3 乙方应保证修建的道路工程符合国家有关标准和规定，同时要求乙方确保建设过程中的安全和环保。
二、工程进度2.1 本合同签订后，乙方应立即进入道路修建工程准备阶段，并按照预定计划，合理安排施工进度，确保按时完工。
2.2 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应责任，并按照双方商定的进度补偿方案进行补偿。
2.3 若因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应友好协商，共同商定解决方案。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家有关标准和规定，保证修建的乡村道路工程质量符合合同约定和相关标准。
3.2 乙方应保证使用优质的材料和设备，在施工过程中做好施工工艺控制，确保道路的耐久性和安全性。
3.3 甲方有权随时对道路修建工程进行监督检查，如发现存在质量问题，乙方应及时整改。
四、结算与支付4.1 工程款按进度支付，具体支付比例为____________(具体比例)。
4.2 工程结算应由双方共同确认，经验收合格后方可结算付款。
4.3 如有变更或额外工程需求，双方应重新协商合同款项支付事宜。
五、合同解除5.1 在履行合同期间，如有一方未能履行合同义务，造成严重影响或损害他方利益的，对方有权解除本合同。
5.2 合同解除后，应对已完成的工程部分进行结算，已支付的款项不予退还。
乡村道路施工合同范本4篇
乡村道路施工合同范本4篇甲方：（委托方）地址：______________电话：______________法定代表人：______________乙方：（施工方）地址：______________电话：______________法定代表人：______________依据双方自愿、平等协商，经友好洽谈，就乙方承接甲方乡村道路施工工程事宜，达成以下协议：一、施工内容：乙方承接甲方乡村道路施工工程，具体内容包括（具体工程内容）。
二、工程期限：乙方应于（具体日期）开始施工，并在（具体日期）之前完成施工任务。
三、工程费用：甲方应支付乙方工程总费用为（具体金额），支付方式（一次性/分期支付）。
四、质量标准：乙方应按照相关规范和标准进行施工，保证工程质量达到验收标准。
五、违约责任：任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。
六、争议解决：双方如就本合同内容发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院裁决。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日乡村道路施工合同范本二：甲方（甲方单位名称）：联系地址：________________联系电话：________________乙方（乙方单位名称）：联系地址：________________联系电话：________________法定代表人：______________鉴于甲方需要在乡村道路进行施工，现甲、乙双方经友好协商一致达成以下合同：一、工程内容：乙方承担在甲方指定的乡村道路上进行施工的任务，具体包括（施工内容）。
二、工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程任务，确保工程按时交付。
三、工程质量：乙方承诺按照相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合验收标准。
四、工程费用：甲方应支付乙方工程总费用为（具体金额），支付方式为（一次性/分期支付）。
修建乡村道路合同5篇
修建乡村道路合同5篇篇1修建乡村道路合同甲方：______________（委托方名称）乙方：______________（承建方名称）鉴于甲方拟在__________（具体位置）修建乡村道路，为明确双方责任，特订立本合同，共同遵守相关法律法规，认真履行合同义务，共同维护工程质量和工程进度，达成以下约定：一、工程内容及要求1.1 本项目工程名称为__________（道路名称），工程内容包括__________（道路起止点）、__________（道路长度）、__________（道路宽度）、__________（道路结构），以及其他相关设施。
1.2 甲方要求乙方在修建乡村道路的过程中，严格按照国家标准和相关规范进行设计、施工，确保道路平整、坚固、安全。
1.3 甲方要求乙方在施工过程中，遵守环保法规，保护周边环境，合理利用资源，确保施工过程对环境的影响最小化。
二、合同价款及支付2.1 甲方应根据本合同约定的工程量及质量标准，支付乙方相应的合同价款，合同价款为人民币______________元整（大写）。
2.2 甲方应在工程款项支付期限内，按照本合同的约定支付相应款项，逾期支付的，应承担相应的违约责任。
2.3 乙方应根据工程施工进度合理安排资金使用，确保工程建设顺利进行。
三、工期及工程质量保证3.1 本工程的工期为__________（具体工期），自双方签署本合同之日起计算。
3.2 乙方承诺在规定的工期内按时完工，并保证工程质量符合国家标准和相关规范，达到验收标准。
3.3 如果因乙方原因导致工期延误或工程质量问题，乙方应承担相应的责任，并承担违约责任。
四、工程验收及保修责任4.1 工程竣工后，甲方应及时组织相关部门进行验收，对工程质量、结构及设计进行综合评估，如符合验收标准，则予以通过验收。
4.2 如工程存在质量问题或不符合验收标准，乙方应在规定的时间内进行整改，并承担相应的费用，直至工程符合验收标准。
乡村公路施工合同10篇(乡村公路合同协议书)
乡村公路施工合同 10 篇 随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，
签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合 同是什么样的呢？下面是我收集整理的乡村公路施工合同，仅供 参考，大家一起来看看吧。
>乡村公路施工合同 1 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合
第10页 共36页
第三章安全生产与文明施工 1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施 工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现 场安全操作等工作。 2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制 度和安全生产措施，按照业主及监理的.要求做好各项工作，树立 良好的企业形象。 3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会 治安活动。 第四章双方义务 1、甲方合同义务 (1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程 测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关 系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。 (2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。 (3)依照约定支付乙方工程款。 2、乙方合同义务 (1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设， 按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。 (2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。 五、违约责任： 1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按 1000 元/天支 付违约金。 2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔 偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的， 则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方 自负。 4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负 责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复， 而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系， 乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 六、合同工期： 开工日期：XX 年 X 月 X 日 竣工日期：XX 年 X 月 X 日 合同工期总日历天数 X 天。 七、质量标准 工程质量标准：合格。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
邹头坳至下营小学道路工程
施工协议书
发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组
承包方（简称乙方） ________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意 见，订立本协议书。
用。
二、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、 因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工 以上，工期相应顺延。
五、 发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。
六、 因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金 300元人民
币，甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条工程质量和竣工验收
一、分项工程的工程质量要求 （一）清理路基
第一条 1、
2、
3、 4、
5、
工程概况
甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。
工程施工地点： 邹头坳至下营小学约 270米。
工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。
工程数
量及价格详见工程预算表。
工程承包方式： 包工、包料、包质量、包工期和包安全等。
总价款：Y 元, 大写（人民币）：
___________________ 变更部分工程款按成本价向甲方计收。
6、 第二条 经双方认可，变更施工内容， 工期： _________ 天。
即自 __________ 年
工期
、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费
日开工至 日竣工;
8小时
1、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。
2、需要对路基范围内的软泥清理干净。
3、需要排干路基范围内的积水。
（二）砌石
1、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤。
2、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。
3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。
4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。
5、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。
（三）填土及夯实
1、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。
2、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。
（四）涵洞接长
1、清理基底软泥；
2、侧墙砌石，墙厚70公分。
3、盖板采用钢筋网+C2 0混凝土浇筑，厚度15公分。
（五）水泥路面
1、路面厚度为15公分，路面宽度为3米。
2、采取C20标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂: 621kg，石子：1261kg。
配合比为：：1::。
3、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。
4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。
甲方代表同意验收后方可使用。
5、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。
二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收
1、隐蔽工程：清基、落石脚等
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。
如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。
隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。
三、当甲方代表发现有质量问题时，乙方应及时进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。
四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。
五、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。
六、 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知 7天内组织验收并办理验
收、工程量核实、移交手续。
如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验 收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天
100元人民币。
七、 材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。
乙方在施工 过程中，应自觉接受甲方的监督，严格按照设计方案施工。
如发现施工期间与合同规定的材 料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。
八、 根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方 案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结 算。
工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由 甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。
三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。
第七条合同争议与终止
九、乙方应做好质量和安全保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和安全事故均由 乙方负全部责任。
由此，若造成甲方损失，甲方有权追究乙方的责任。
十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满意。
第四条工程计量和工程结算
一、 乙方不得随意增加甲方确定的工程量。
乙方应按现场的情况复核甲方提出的预算工 程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最后以双方核实 的为准。
二、 所有的分项工程计量必须由双方在现场实测实量，双方签字认可。
三、 若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价。
若实测工程量小于预算工程 量则按实测工程量计价。
四、 乙方未通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以根据现场情况进行实测实量，若 已经无法实测实量，则按预算工程量的 85%+价结算。
五、 甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。
工程款支付
签订合同七天内，预付工程总价 20 %， 单个分项工程完成后，支付该项工程总价 工程验收合格后一周内支付至工程总价的 按工程总价的为质保金，计为 保修约定 、保修期限为365天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。
、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣 第五条 1、 2、
3、 4、 第六条
计为— 60 %。
95% _元整; 元整，作为备料款。
一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，采取向当地的人民法院起诉。
二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力。
三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
甲方代表：身份证号码: 地址：开帐电日行:
号:
话:
期: 乙方：
身份证号码: 地址：
开
帐
电
日
行:
号:
话:
期:。