建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201) 第一章总则
第一条合同的目的和范围
第二条定义和解释
第三条合同的性质
第四条知识产权
第二章合同的缔结
第五条合同的签署
第六条合同的生效
第七条合同的变更
第八条合同的解除
第三章工程内容与质量要求
第九条工程范围
第十条工程质量要求
第十一条工程变更管理
第十二条工程验收与交付
第四章工期与进度管理
第十三条工期的确定与调整
第十四条工期进度的计划与控制第十五条工期延误的处理
第五章工程价款与支付方式
第十六条工程价款及支付方式第十七条工程价格调整
第十八条工程款项的支付周期第十九条工程款项的支付条件第六章合同履行保证
第二十条担保方式和范围
第二十一条违约责任
第二十二条合同的终止与解除第二十三条保密条款
第七章合同的争议解决
第二十四条合同争议的解决方式第二十五条争议解决的法律适用第二十六条诉讼管辖
附件：
1. 工程图纸
2. 材料清单
3. 技术规范
4. 进度计划
法律名词及注释：
1. 合同：指合同内容中的规定，包括附录、修改及补充。
2. 合同生效：指合同各方均签署，并经法定程序或约定生效的状态。
3. 工程范围：指工程施工合同约定的具体工作内容和任务。
4. 工期：指合同中规定的工程施工开始和结束的日期或期限。
5. 工程价款：指工程施工合同约定的付款金额。
建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同GF-1999-0201一、合同背景建设工程施工合同GF-1999-0201，是中华人民共和国建筑行业协会颁布的一份标准合同文本。
本合同适用于建设工程施工承包合同，分为总承包和分部承包两种形式。
二、合同主要内容1. 合同签订方本合同的签订方包括建设单位、承包单位以及监理单位。
其中，建设单位应提供具备承包工程能力的单位，并签定合同；承包单位承揽工程，并负责完成工程的设计、施工及竣工验收；监理单位则负责对工程监理，并在竣工验收前出具验收报告。
2. 工程范围本合同规定了工程范围，包括但不限于工程名称、工程地点、建设单位、设计单位、承包单位、工程概算、工程工期、施工组织设计、施工图设计等。
3. 工程质量与安全保障本合同要求承包单位必须按照国家有关法律法规以及标准规范要求，保证工程的质量和安全。
同时，规定了对于工程质量问题的处理和索赔的规定。
4. 工程变更若工程进度需要调整或发生变更，必须经建设单位审批并签署变更协议。
5. 工程验收及支付工程竣工验收后，承包单位应根据工程进度和合同规定的支付方式，按时向建设单位进行款项支付。
6. 违约责任本合同规定了各方因违反合同条款而导致的违约责任和赔偿方式。
三、合同特色该合同是一个标准化的文本，规定了建设工程施工承包的具体细节和流程。
其中，特别强调了工程质量和安全保障的问题，并规定了对违约行为的严肃处理。
总体上，本合同具有规范性强、实用性强、操作性强的特点。
四、合同应用领域本合同适用于建设单位、承包单位以及监理单位等在建筑工程施工合同签订和执行中的指导和规范。
五、合同使用建议建议建设单位、承包单位、监理单位等在签订建筑工程施工合同前，先了解本合同的相关内容，保证自身权益得到充分保障。
同时，在执行合同的过程中，应根据实际情况进行必要的变更、调整，并在变更前经过对方同意并签署变更协议。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)【合同编号】：GF-1999-0201【甲方】：（以下简称甲方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：【乙方】：（以下简称乙方）【地址】：【法定代表人】：【联系人】：【联系电话】：【电子邮箱】：鉴于乙方具备承接本合同约定的建设工程施工项目的能力和资质，并且甲方愿意委托乙方进行建设工程施工，双方经协商一致，达成以下合同条款：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方，乙方负责按照本合同规定的技术要求和工期要求进行建设工程施工。
第二条工程范围2.1 本合同所指的建设工程范围包括但不限于：（在此详细的工程范围描述，如土建工程、装饰工程、设备安装工程等）第三条工期要求3.1 本合同所规定的工期为【具体工期】，自合同生效之日起计算。
第四条施工报价及支付方式4.1 乙方根据工程范围和技术要求，向甲方提供施工报价为【具体金额】。
4.2 甲方在合同签订后【具体支付方式】支付给乙方相应的合同款项。
（在此根据实际情况补充具体的报价和支付方式描述）第五条质量要求5.1 乙方在施工过程中应严格按照国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量符合约定的技术要求和标准。
第六条保证金6.1 乙方应按照合同约定向甲方支付一定金额的保证金，作为履行合同义务的保证。
（在此补充具体的保证金金额和支付方式）第七条违约责任7.1 甲方或乙方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
（在此根据实际情况补充具体的违约责任条款）第八条争议解决8.1 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
8.2 若因合同履行发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件：1. 工程设计图纸2. 技术规格书3. 施工进度计划（所有涉及的附件）法律名词及注释：（所有涉及的法律名词及注释）困难及解决办法：1. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）2. 困难：（可能遇到的困难）解决办法：（针对每一困难解决办法）（根据实际情况继续困难及解决办法）本合同一式【份】，甲乙双方各执【份】，具有同等法律效力。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)1. 合同概述本合同是由甲方（施工单位）与乙方（业主）订立的建设工程施工合同，合同编号为GF-1999-0201。
2. 合同背景为了确保建设工程的按期、按质、按量完成，并规范甲、乙双方之间的权益和责任，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成本合同。
3. 合同条款3.1 工程描述根据乙方要求，甲方将按照设计图纸和规范要求，对位于X地区的建设工程进行施工。
工程包括但不限于房屋建筑、结构施工、设备安装等。
3.2 工程进度甲方将根据工程进度计划，合理安排施工队伍和资源，确保工程按时完成。
乙方将配合提供必要的工程信息和协助甲方进行施工。
3.3 工程质量甲方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同规定。
甲方将组织相关质量检验，并及时对存在的质量问题进行整改。
3.4 工程费用乙方将按照合同约定的支付方式和时间节点，向甲方支付工程款项。
工程款项包括工程材料购置费、施工人工费、设备租赁费等。
3.5 变更和索赔如需对合同内容进行变更，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商一致后，签署变更协议。
若因乙方原因造成工程进度延误或产生额外费用，乙方应赔偿甲方相关损失。
3.6 违约责任如甲、乙双方中任一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额按照合同金额的10%计算。
4. 合同生效和终止本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方共同签字并盖章后生效。
合同期限自工程开工之日起，至工程竣工验收合格之日终止。
5. 争议解决甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 其他1. 本合同内容不得转让或转让给第三方；2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充或签订补充协议；3. 本合同采用中文书写，以中文内容为准。
建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关签证意见：经办人：签证机关（章）年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同（GF—1999—0201）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围：____________________承包方式：____________________二、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日合同工期总日历天数：_____天（因不可预见或不可抗力因素除外）。
三、质量标准工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准，质量验收达到合格标准。
四、合同价款及支付方式合同总价款（人民币）：大写_______，小写_______。
工程款支付方式按下列第_______种方式支付。
工程款支付应按国家或地方工程价款结算的有关规定执行。
详细约定见补充协议。
五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：工程图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方工作责任条款甲方负责的工作内容，乙方负责的工作内容以及双方共同责任条款按照通用条款执行。
未尽事宜双方另行签订补充协议确定。
双方应认真履行各自应承担的责任和义务，确保工程的顺利进行。
如有违约，应按照合同相关条款承担违约责任。
具体条款见补充协议。
七、文明施工与安全生产要求条款乙方应严格遵守有关安全生产的法律法规和规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生。
若因乙方安全措施不当造成事故和损害的，乙方应承担全部责任。
《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)
建设工程施工合同 (GF-1999-0201)第一条合同的当事人甲方：（委托人/业主）乙方：（承包人/施工单位）第二条工程概况1. 工程名称：（填写工程名称）2. 工程地点：（填写工程地点）3. 工程规模：（填写工程规模）4. 工期要求：（填写工期要求）5. 施工内容：（填写施工内容）第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额：（填写合同价款总额）2. 支付方式：预付款：（填写预付款比例和金额）进度款：（填写进度款比例和金额）竣工验收款：（填写竣工验收款比例和金额）最终付款：（填写最终付款比例和金额）第四条材料与设备1. 供应商：（填写供应商名称）2. 材料与设备清单：（需要供应的材料和设备）3. 材料与设备的验收标准：（填写验收标准）第五条施工期限与延期罚金1. 施工期限：（填写施工期限）2. 延期罚金：（填写延期罚金规定）第六条品质保证与质量检验1. 品质保证：（填写品质保证期限）2. 质量检验：（填写质量检验方法和标准）第七条合同变更和解除1. 变更：（填写变更合同的程序和条件）2. 解除：（填写解除合同的程序和条件）第八条争议解决方式如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交仲裁委员会进行仲裁。
第九条合同生效及效力2. 合同效力：本合同自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。
第十条其他约定事项（可以根据具体情况增加其他约定事项）第十一条合同附件本合同附件包括以下文件：1. 工程图纸2. 量具清单3. 技术规范4. 其他相关文件第十二条合同的解释、执行和争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用法律。
该建设工程施工合同于1999年2月1日制定。
(文字数：238)。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...建设工程施工合同（示范文本）合同编号： GF-1999-0201甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：经甲、乙双方在平等自愿、公开透明的基础上商议，达成如下《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）。
第一章总则第一条合同的目的本合同是为规范甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务，确立双方合理的利益关系，有效保障工程的顺利进行而制定的。
第二条合同的合用范围本合同合用于建设工程的承包、施工、安装、调试、验收等各阶段。
本合同对建设工程的设计、监理、施工等各方负责人均有约束力。
第三条术语的定义本合同中所涉及的术语，除另有明确规定外，均按照下列含义理解：1. 建设工程：指根据设计文件，在一定的时间内，按照规范和技术标准，组织人员、机械、材料和其他资源，进行建设、改建、扩建或者拆除的一项综合性工程。
2. 设计文件：指包括工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计等在内的工程设计文件。
3. 施工：指按照设计文件要求，利用各种资源，组织人员施工、安装、调试、验收以及加固、拆除和清理等活动。
4. 监理：指经过批准的监理机构按照合同约定的职责、义务、标准和程序，对工程施工、质量、进度和安全等方面进行监督检查、评定和认定的活动。
5. 工期：指从开工之日起，按照工期计算方法计算的完成工程全部工作所需要的时间。
6. 保证金：指甲方按照合同约定，向乙方提供的一定数额的担保金。
第二章工程范围第四条工程的名称及位置本工程的名称是（），位于（）。
第五条工程的内容和规模1. 本工程的许可用地面积为（）平方米，总建造面积（含附属设施）为（）平方米。
2. 本工程总体建设规模为：（）。
3. 本工程主要工程内容及规模如下：（1）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）（2）工程名称：（）工程内容：（）规模：（）……第三章合同价款第六条合同价款总额和支付方式1. 本工程合同总价款为（）万元（大写：（）元），包括承包款、材料预付款、工程现场检测费、任务包奖罚等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：____________ ___
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程施工合同GF-1999-0201
甲方：
___________________
乙方：________________
___
日期：________________
___
工
L020— 666L —dO
中华人民共和国建设部制定
国家工商彳亍政管理局
第一部分协议书
发包人（全称）: __________________________
承包人（全称）: ___________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
2、工程承包范围
承包范围：
3、合同工期：
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。
4、质量标准
工程质量标准：
5、合同价款
金额(大写):(币种，金额，单位)
(小写)
6、组成合同的文件
6.1组成本合同的文件包括：
(1 )、本合同协议书
(2) 、中标通知书
(3) 、投标书及其附件
(4) 、本合同专用条款
(5) 、本合同通用条款
(6) 、标准、规范及有关技术文件
(7) 、图纸
(8) 、工程量活单(如有时)
(9) 、工程报价单或预算书
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部
7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。