建设工程项目管理服务合同协议(示范文本)
工程项目服务管理合同模板
工程项目服务管理合同模板一、合同编号：________二、甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________三、合同签订日期：________四、工程项目概述：该工程项目位于________，工程内容主要包括________。
本合同所涉及的服务范围、质量标准、工期要求等均以本合同条款为准。
五、合同金额：合同总价为人民币（大写）________元整（￥________）。
六、付款方式：1. 首期款项：甲方在合同签订后________日内支付总合同金额的________%作为首期款项。
2. 进度款项：根据工程进度，按合同约定的时间节点支付相应的进度款项。
3. 竣工款项：工程验收合格后，甲方支付剩余的合同金额。
七、工程进度与验收：1. 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
2. 分阶段完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后的________日内组织验收。
八、违约责任：若一方未能履行合同义务，需向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。
九、争议解决：因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会仲裁解决。
十、其他约定：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________代表签字：________日期：________乙方（盖章）：________代表签字：________日期：________以上模板范本仅供参考，实际合同应根据项目的具体情况进行调整和完善。
在签订合同时，务必确保每一条款都清晰明确，避免未来可能出现的误解或纠纷。
合同的制定和签署应遵循相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。
工程建设管理服务合同范本
工程建设管理服务合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：为明确双方在工程建设管理服务方面的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照履行。
一、服务内容1. 乙方根据甲方工程项目的实际情况，提供工程建设管理服务，具体包括但不限于工程进度管控、质量管理、安全生产管理、成本控制等方面的工作。
2. 乙方应按照国家有关法律法规和标准，认真履行管理职责，确保工程的安全、质量和进度，并协助甲方解决工程建设过程中出现的问题。
二、服务费用1. 甲方应按照工程建设管理服务的实际工作量支付给乙方相应的费用，费用结算方式为（具体结算方式）。
2. 若工程建设管理服务发生变更或延长，双方应重新协商确定服务费用，并签订书面变更协议。
三、服务期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程建设管理服务结束之日终止。
2. 若甲乙双方对合同期限有异议，可在服务期满前30日书面通知对方。
四、保密义务1. 双方在履行本合同过程中涉及的技术、商业秘密及其他保密信息，均应承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
2. 保密义务在本合同终止后仍继续有效。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。
2. 因不可抗力等不可预见因素影响本合同履行的，双方可协商解决，但应尽最大努力减少损失。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。
3. 本合同所涉及的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为《工程建设管理服务合同范本》，经双方确认无误后签署生效。
建设工程项目管理服务合同
建设工程项目管理服务合同随着社会经济的发展和城市化进程的加快，建筑行业迎来了前所未有的发展机遇。
在这样的大背景下，一个合理、专业的建设工程项目管理服务显得尤为重要。
为此，制定一份全面细致的建设工程项目管理服务合同成为确保工程顺利实施的关键。
本合同由甲方（业主）与乙方（项目管理服务提供商）共同签订，目的在于明确双方的权利与义务，确保工程项目管理的专业性和高效性。
以下是合同主要内容的概述：一、合同基本信息包括合同名称、合同编号、签订日期、签订地点、甲方乙方的名称及联系方式等基本要素。
二、项目管理服务的范围详细列出乙方将为甲方提供的服务内容，如项目策划、设计管理、施工监理、质量安全监控、成本控制、进度管理等。
三、双方的权利与义务明确甲方需按时支付管理费用，提供必要的工程资料；乙方则须按合同约定提供专业服务，确保工程质量和进度。
四、合同价格与支付方式规定服务费用的总额、支付方式以及支付时间表，确保乙方的利益得到保护。
五、违约责任双方应严格遵守合同条款，如有违反，应承担相应的违约责任，包括但不限于违约金的支付、损害赔偿等。
六、争议解决对于合同执行过程中出现的任何争议，双方应首先通过协商解决，协商不成时，可提交至仲裁机构或法院进行裁决。
七、其他事项根据具体项目的特点和需要，双方可以约定其他必要的事项，并以书面形式作为合同的补充。
八、合同生效与终止明确合同的生效条件、有效期限以及终止条件，确保合同的法律效力。
九、签字盖章合同最后应由双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章，以示认可。
这份建设工程项目管理服务合同范本旨在为甲乙双方提供一个公平、合理的合作平台，确保项目管理的规范性和有效性。
通过明确的合同条款，减少因误解而产生的纠纷，提升工程项目管理的专业水平，最终实现项目的顺利完成。
工程建设项目管理服务合同6篇
工程建设项目管理服务合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程建设项目管理服务合同合同编号：____甲方（服务方）：____乙方（需方）：____鉴于甲方具有丰富的工程建设项目管理经验及专业技能，乙方希望聘请甲方为其工程项目提供管理服务，现经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方将根据乙方的需求和工程项目的具体情况，提供以下管理服务：1.1.1 制定项目管理计划，包括工程进度计划、质量控制计划、成本控制计划等；1.1.2 监督工程项目的实施过程，确保各项工作按照计划进行；1.1.3 协调各相关方（如设计师、承包商等）的工作，解决工程项目中的问题和矛盾；1.1.4 监督工程项目的质量，确保工程质量符合相关标准和要求；1.1.5 控制工程项目的成本，确保工程项目的预算和资金使用合理；1.1.6 编制工程项目的最终验收报告，向乙方提交工程项目的完工报告。
第二条服务费用2.1 乙方应按照双方约定的方式和时间向甲方支付服务费用，服务费用的金额为___（大写）____（小写）。
2.2 服务费用的支付方式为（支票、银行转账等），具体支付时间双方协商确定。
2.3 如因不可抗力等原因导致工程项目无法按计划完成，甲方仍有权收取已提供服务的费用。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收为止。
3.2 若乙方需延长服务期限，应提前书面通知甲方，并经双方协商确定调整后的服务期限。
第四条违约责任4.1 如因乙方原因导致工程项目无法按计划完成，乙方应按照甲方的规定向甲方支付违约金。
4.2 如因甲方原因导致工程项目无法按计划完成，甲方应承担相应的赔偿责任。
第五条保密条款5.1 双方应保守工程项目相关信息的保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露。
第六条其他事项6.1 本合同如有争议，双方应友好协商解决。
如协商未果，则提交_____（仲裁机构）____ 仲裁。
6.2 本合同未尽事宜，由双方协商确定。
建设工程管理协议样本
建设工程管理协议样本一、项目背景为了规范建设工程管理流程，确保项目的顺利进行，特制定本建设工程管理协议。
二、合同主体内容1. 甲方：【甲方名称】2. 乙方：【乙方名称】3. 项目名称：【项目名称】4. 项目地址：【项目地址】5. 项目规模：【项目规模】6. 工程内容：【工程内容】7. 工程周期：【工程周期】8. 工程款项：【工程款项详情】9. 合同有效期：自双方签署之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、双方责任和义务1. 甲方责任：（1）向乙方提供工程所需的必要资料和技术要求；（2）按照合同约定支付工程款项；（3）确保工程设计、施工符合相关法律法规和标准；2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行工程设计和施工；（2）确保工程质量符合国家标准和甲方要求；（3）保证按时完成工程，并保质保量交付；3. 共同责任：双方应保持密切沟通，及时解决工程中的问题，并共同维护工程的整体利益。
四、工程款项支付方式1. 工程款项共分【具体几次】次支付，具体支付比例及时间节点在合同约定中；2. 工程款项支付方式为【支付方式】，支付地点为【支付地点】。
五、工程变更和索赔1. 若在工程实施过程中发生变更，须经双方协商一致后确定，变更后的内容应在书面形式中确认；2. 对于工程中出现的索赔问题，双方应及时协商解决，并达成协议。
六、违约责任1. 若一方违约，应承担相应违约责任；2. 若因一方违约给对方造成损失，违约方应赔偿对方的损失；3. 双方发生争议时，应首先通过友好协商解决，协商不成的，应提交有关部门仲裁。
七、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商；2. 本协议自双方签署生效，具有法律效力；3. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
以上为建设工程管理协议样本，特此制定并签署。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：※该协议为示范性协议范本，具体内容可根据实际情况进行调整。
工程建设项目管理服务合同5篇
工程建设项目管理服务合同5篇篇1工程建设项目管理服务合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟在（建设地点）进行（工程项目名称）的建设工程，为了明确双方在工程建设项目管理服务过程中的权利和义务，甲乙双方经友好协商，特订立本合同。
一、项目概况甲方委托乙方对建设项目进行工程管理服务，具体包括但不限于设计管理、施工管理、质量管理、安全管理、进度管理、成本管理等工作。
二、服务内容1. 设计管理：负责与设计单位协调，审核设计文件，提出修改意见，确保设计方案符合项目要求。
2. 施工管理：参与制定施工方案，监督施工进度，协调解决施工过程中的问题。
3. 质量管理：建立工程质量管理体系，确保工程质量符合相关标准和要求。
4. 安全管理：制定安全生产方案，负责施工现场安全管理，预防事故的发生。
5. 进度管理：制定工程进度计划，监督施工进度，协调解决影响进度的问题。
6. 成本管理：制定工程预算，控制工程成本，协调处理变更造成的费用变动。
三、服务费用1. 甲方应按约定支付乙方的服务费，具体金额为（具体金额）。
2. 服务费分期付款，款项支付时间及方式双方另行协商确定。
四、服务期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
如有延期或提前完成的情况，双方应协商调整服务期限。
五、保密条款双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密、技术资料以及其他相关信息，均应保密，不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定的，应承担相应的违约责任，并补偿对方因此造成的损失。
2. 凡因不可抗力或其他不可预见的原因导致履行本合同的任何一方无法完全或部分履行合同的，应免除责任。
七、法律适用本合同相关事项如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上即为《工程建设项目管理服务合同》的具体内容，希最甲乙双方能够按照合同约定的条款履行各自的责任，并共同努力完成建设工程，确保项目质量和工期的顺利完成。
《建设项目工程总承包合同示范文本》学习
PPT文档演模板
《建设项目工程总承包合同示范文本》 学习
4 第二部分 通用条款（P3~P63）
【与FIDIC关联】 ①雇主（发包人）要求采用任何国外标准规范, 通常是在标书/合同的“雇主要求”中 提出/列明要求, 并在合同谈判中详细澄清和确认。 ②承包商应努力做出应对和筹备, 并在“开球会”上解释、展示和可提供的姿态。 1.6 保密事项<1款项> [要点] 1)合同中应明确双方的商业秘密和技术秘密。 2)违约方承担损失赔偿责任。 3)双方可签订保密协议,作为合同附件执行。
以及同我国的差异。 ③1.1.3.8[履约证书]：比较与我国运作的差异。 ④银皮1.1.4.1/黄皮1.1.4.2[合同价格]：比较与我国现行情况的不同。 ⑤1.1.6.1[承包商文件]：内容要求广泛，与我们的传统作法和理念差距较大，直接
影响工程进度款和保留金回收！ ⑥1.1.6.4[不可抗力]：包括自然力和非自然力形成的风险，并且“非自然力”事件
《建设项目工程总承包合同示范文本》 学习
3 第一部分 合同协议书
【与FIDIC关联】在<银皮/黄皮>书中对合同协议书指出: ①通常，合同协议书是在“中标函”发出后（28天内）由双方约定签署；若无“中标 函则直接签约合同协议书。 ②雇主首先表明已接受了承包商的“投标书”，愿将本工程总承包项目交由选定的承 包商负责实施。 ③双方分别承诺对方最关心的事项和内容而签约和立约（雇主要求承包商把合同项目 干完并达标，承包商要求雇主按约定付款）。 ④在黄皮书1.1.1.2中……（如果有）；在银皮书的“协议书格式”（P125）[5.对重 要事项和日期的“备选”]条件中，对雇主提出了全部满足条件的“时限”/最后日期，雇主 若违约，承包商可选择“本协议书作废和无效，任何与工程有关的担保应予退还”。
建设工程项目管理服务合同
建设工程项目管理服务合同合同编号：XXXX合同签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（单位名称）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（单位名称）法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同：一、合同背景及目的甲方计划开展建设工程项目，并希望聘请乙方提供相应的管理服务，以确保项目的顺利进行和质量的高标准完成。
乙方具备相关的经验和专业知识，愿意为甲方提供建设工程项目管理服务。
双方根据各自的利益和实际需求，达成本合同以明确权责和约束关系。
二、服务范围及内容1. 项目前期策划：乙方将与甲方一同制定项目实施方案、工程计划和工期安排，并提出相应的意见和建议。
2. 招投标管理：乙方将协助甲方进行招投标文件的编制、招标公告的发布、投标人的资格审核，以及招标、评标和中标候选人的评选工作。
3. 合同签约与管理：乙方将提供相应的法律咨询和辅助服务，协助甲方与各参建单位签订合同，并监督合同履行情况。
4. 工程管理：乙方将负责项目进度管理、质量管理和安全管理。
确保工程按照合同要求、施工图纸和相关标准进行施工，并做好各阶段的配合与协调工作。
5. 资金管理：乙方将根据甲方的财务安排，进行资金使用计划、支付进度和决算审核等管理工作，确保项目的资金使用合理和透明。
三、服务期限本合同自签订之日起生效，至项目竣工验收合格为止。
如双方需要继续合作，应另行签订补充协议或重新续订合同。
四、服务费用及支付方式1. 甲方同意按照乙方提供的合理价位支付相关服务费用，具体费用标准双方另行约定，并在合同附件中列明。
2. 甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用，逾期未支付的，甲方应向乙方支付延迟付款的违约金。
五、保密条款双方应对因履行本合同而知悉的对方商业秘密和相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。
六、争议解决双方因履行本合同而发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 建设工程项目管理服务合同
委托方： _______________________
项目管理方： _____________________
签订日期： ____ 年____ 月_____ 日
委托方（全称）：项目管理方（全称）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
委托方委托项目管理方服务的工程概况如下：
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模：
4. 建设内容：
5. 工程总投资：
6. 建设工期（自正式开工之日起计）：
二、项目管理工作范围
三、项目管理工作期限
四、质量标准
五、项目管理取费：
取费基价：
费率：
金额（大写）：__________ 元人民币。
¥: _________ 元。
在项目管理实施过程中奖励、附加工作、额外工作的取费按专用条款及通用条款有关约定执行。
六、履约保函、保险及担保
选项a：在项目管理实施过程中为保证项目管理方切实履行职责，项目管理方向委托方提供
履约保函②保险③担保），额度为（①总合同额的_________________ %②万元）。
选项b：本合同项目管理方不需提供履约保函、保险及担保。
七、双方承诺
第2页共3页
1、委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种，向项目管理方支付项目管理服务酬金。
2、项目管理方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目管理的工作范围和内容，为实现本合同约定的项目目标，提供项目管理服务。
八、词语限定
本合同协议书的相关词语含义与通用条款、专用条款中的定义相同九、合同的订立及生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同一式_________ 份，具有同等法律效力，正本___________ 份，双方各执__________ 份，副本________ 份，双方各执__________ 份。
委托方：（签章）
地址：法定代表人：（签章）开户银行：帐号：邮编：
电话：
项目管理方：（签章）地址：
法定代表人：（签章）开户银行：帐号：
邮编：
电话：。