临时设施施工合同
道路临时施工合同范本

道路临时施工合同范本甲方(委托方):乙方(承揽方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行道路临时施工事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:________道路临时施工工程1.2 工程地点:________1.3 工程内容:包括但不限于道路施工、交通组织、安全防护、环境保护等。
1.4 承包范围:本工程的施工、设备供应、材料供应、人员配备、质量保证、安全防护等。
二、合同价格2.1 合同总价:人民币(大写):________元整(小写):________元。
2.2 乙方应按照合同约定的工程量和质量要求,完成本工程。
三、合同工期3.1 合同工期:本工程计划开工日期为____年__月__日,计划竣工日期为____年__月__日。
3.2 乙方应保证按照合同约定的工期完成本工程。
如乙方原因导致工程延期,每延期一天,乙方应向甲方支付违约金人民币____元。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,保证工程质量。
4.2 工程验收合格后,乙方应按照合同约定提供相应的质保服务。
五、合同的履行5.1 乙方应按照合同约定的工程量、质量、工期完成本工程。
5.2 乙方应按照合同约定的价格向甲方提供工程所需的材料、设备等。
5.3 乙方应按照合同约定的方式进行施工,并保证施工过程中的安全。
六、结算方式6.1 甲方按照合同约定的工程进度和质量,分期向乙方支付工程款。
6.2 具体支付时间和金额,双方可另行约定。
七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定的质量、工期完成工程的,甲方有权要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按照合同约定的时间向乙方支付工程款的,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。
8.2 如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程临时设施分包合同

工程临时设施分包合同甲方(业主):________乙方(分包商):________鉴于甲方为_______工程项目的业主,现需委托乙方提供临时设施建设服务,双方本着平等自愿、诚信互利的原则,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_______工程项目中关于临时设施建设的权利与义务,以确保工程的顺利实施和质量要求。
二、合同范围本合同包括但不限于以下临时设施的建设和管理:1. 施工现场围挡、安全标识及警示设施;2. 临时道路、桥梁及交通指示设施;3. 施工用电、水的供应设施;4. 临时办公、生活区的建设和管理;5. 其他双方约定的临时设施。
三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、质量标准乙方必须按照国家及行业相关标准和规范,以及甲方提供的技术要求,保证临时设施的质量满足工程需求。
五、费用支付1. 合同总价为人民币____元;2. 付款方式:____;3. 结算方式:____。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成临时设施建设任务,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失;2. 如甲方未能按约定支付费用,应向乙方支付违约金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交____仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;2. 本合同未尽事宜,由双方协商补充;3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):________乙方代表(签字):________签订日期:____年____月____日以上合同范本仅供参考,实际签订合同时应根据实际情况和项目需求进行调整。
在签订合同前,建议双方详细阅读合同条款,必要时可咨询法律专业人士,以确保合同的合法性和有效性。
在实际操作中,工程临时设施分包合同应当注意以下几点:合同的内容要全面,涵盖所有可能影响工程质量和进度的因素;合同的条款要明确,避免因含糊不清导致日后的纠纷;合同的执行要有监督,确保各项条款得到有效落实。
施工现场临设施工合同

施工现场临时施工合同是指在建设施工现场,为完成部分或全部施工任务,施工方与施工场地提供方之间签订的、具有法律效力的、明确双方权利和义务的协议。
本文将为您详细介绍施工现场临时施工合同的主要内容,以供参考。
一、合同主体1. 施工方:指具有相应资质、承担施工现场临时施工任务的单位或个人。
2. 施工场地提供方:指提供施工现场给施工方进行临时施工的单位或个人。
二、合同标的1. 施工内容:具体包括施工方在施工现场所进行的临时施工任务,如搭建临时设施、铺设临时道路、提供临时用水用电等。
2. 施工场地:具体指明施工场地提供方提供的施工地点,包括地理位置、面积、出入口等。
三、合同期限1. 施工期限:明确施工方在施工现场进行临时施工的起止时间。
2. 合同续约:双方可约定在合同到期后,如施工方需继续进行临时施工,可按照本合同约定的条件进行续约。
四、合同价格1. 价格条款:明确施工方应按照合同约定的价格支付给施工场地提供方。
2. 价格调整:双方可约定在合同执行过程中,如遇市场价格波动较大,可按照约定的方法进行价格调整。
五、施工质量1. 施工标准:施工方应按照国家和地方的相关规定、标准进行施工,确保施工质量。
2. 质量验收:施工场地提供方有权对施工方的施工质量进行验收,如验收不合格,施工方应按照要求进行整改。
六、安全生产1. 安全生产责任:施工方应承担施工现场的安全生产责任,确保施工现场的安全。
2. 安全生产措施:施工方应制定并落实施工现场的安全生产措施,如施工现场的防火、防爆、防尘、防毒、防震等。
七、违约责任1. 施工方违约:如施工方未按照合同约定完成施工任务,应承担违约责任,向施工场地提供方支付违约金。
2. 施工场地提供方违约:如施工场地提供方未按照合同约定提供施工场地,应承担违约责任,向施工方支付违约金。
八、争议解决1. 双方在签订合同时,应明确约定争议解决的途径,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
2. 双方应按照约定的事项和程序解决争议,如协商不成,可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
临时施工工程合同

临时施工工程合同合同编号:____甲方(发包方):____乙方(承包方):____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行临时施工工程的事宜,经充分协商,达成以下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:____1.2 工程地点:____1.3 工程内容:根据甲方的要求,乙方负责完成临时施工工程,包括但不限于临时道路、临时水电接入、临时围挡等。
1.4 工程期限:自合同签订之日起至____日止。
第二条工程费用2.1 工程总价:人民币(大写):____元整(小写):____元。
2.2 付款方式:(1)合同签订后三个工作日内,甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价的30%。
(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方工程总价的20%。
(4)剩余的10%作为质保金,质保期结束后无质量问题一次性支付给乙方。
2.3 乙方应按照合同约定的时间和金额节点及时开具等额的正规发票。
第三条工程质量3.1 乙方应严格按照国家相关法律法规和施工标准、规范进行施工,确保工程质量。
3.2 乙方应建立健全质量管理体系,加强施工过程中的质量控制,确保工程质量符合甲方要求。
3.3 工程竣工后,乙方应按照甲方的要求进行验收,验收合格的,甲方支付剩余工程款项。
验收不合格的,乙方应在甲方指定期限内整改完毕,直至验收合格。
第四条违约责任4.1 乙方未按照合同约定的时间节点完成工程的,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。
4.2 乙方工程质量不符合合同约定和国家相关法律法规的,甲方有权要求乙方拆除不合格工程,并重新施工,乙方应承担由此产生的全部费用。
4.3 甲方未按照合同约定时间支付工程款的,每延误一天,应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。
第五条争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
关于修建临时设施费用承担的约定

关于修建临时设施费用承担的约定摘要:一、临时设施费用承担的约定背景二、临时设施的定义和范围三、费用承担方和承担原则四、费用结算方式和时间五、合同双方的权益保障六、违约责任和争议解决正文:关于修建临时设施费用承担的约定随着城市建设的不断发展,临时设施的修建和使用越来越普遍。
为了明确各方的权利和义务,确保临时设施的顺利修建和使用,本文就关于修建临时设施费用承担的约定进行详细阐述。
一、临时设施费用承担的约定背景临时设施费用承担的约定是在建设项目过程中,为了解决临时设施修建和使用过程中产生的费用问题,明确各方的权利和义务,确保项目顺利进行而签订的合同。
二、临时设施的定义和范围临时设施是指在建设项目施工过程中,为满足施工需求而临时建设的设施,包括但不限于临时道路、临时桥梁、临时排水设施等。
三、费用承担方和承担原则根据我国相关法律法规规定,临时设施费用承担原则为“谁受益,谁承担”。
即在临时设施修建和使用过程中产生的费用,应由项目施工方承担。
同时,项目施工方有权向建设方追偿因建设方原因导致的临时设施费用增加部分。
四、费用结算方式和时间临时设施费用结算方式为一次性支付。
项目施工方应在临时设施修建完成并通过验收后,按照合同约定的金额和支付方式向建设方支付费用。
五、合同双方的权益保障在签订临时设施费用承担合同时,双方应充分了解和遵守我国相关法律法规,确保合同内容的合法性和有效性。
合同双方应严格履行合同约定的义务,保障双方的合法权益。
六、违约责任和争议解决若合同双方因临时设施费用承担问题发生纠纷,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
同时,违约方应按照合同约定承担相应的违约责任。
总之,关于修建临时设施费用承担的约定对于确保项目顺利进行和维护各方的合法权益具有重要意义。
临时设施施工合同范本

临时设施施工合同范本甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行临时设施施工的相关事宜,达成如下协议:第一条项目概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:包括(但不限于)临时道路、围挡、临时水电安装、临时办公室及仓库搭建等。
第二条合同价款2.1 本合同采用固定总价方式,总价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______。
2.2 除非发生本合同约定的变更事项,否则合同价款不再调整。
第三条支付方式3.1 合同签订后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
3.2 工程完工并经甲方验收合格后_______日内,甲方支付乙方剩余的合同总价款。
第四条施工期限4.1 乙方应自合同签订之日起_______日内完成施工。
4.2 如因不可抗力等原因导致施工延期,乙方可提出书面延期申请,甲乙双方协商确定延期时间。
第五条质量标准5.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。
5.2 工程完工后,甲方有权要求乙方进行整改,直至达到合同约定的质量标准。
第六条变更与解除6.1 在施工过程中,如甲方提出变更要求,甲乙双方应签订书面变更协议,明确变更内容、价款及工期调整等事项。
6.2 在合同履行过程中,如发生不可抗力等原因导致合同无法继续履行,甲乙双方均有权解除合同。
第七条违约责任7.1 乙方未能按期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
7.2 甲方未能按期支付合同价款,每逾期一日,应向乙方支付应付未付款项的_______%作为违约金。
第八条争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
水利水电工程施工合同技术条款临时设施

水利水电工程施工合同技术条款临时设施1施工交通(1)承包人应按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场,并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路,以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。
(2)承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施,进行洒水除尘,将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。
(3)承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍,维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
(4)本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场,应免费提供发包人和监理人使用,其他承包人需要使用时,应按本合同《通用合同条款》第5.12款的规定办理。
2 施工供电(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
(2)除合同另有规定外,承包人应按本合同《通用合同条款》第5.12款规定和监理人的指示,为进入现场的其他承包人提供用电方便。
(3)承包人按其自身需要,为本合同工程的施工和生活用电,配备一定容量的事故备用电源,除发包人指定的降压变电站发生的电网停电事故外,承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。
3施工供水(1)除合同另有规定外,承包人应负责提供本工程施工和生活用水,水质应符合《混凝土拌和用水标准》)JOJ63—89的规定,承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统,包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
(2)除合同另有规定外,承包人应按本合同《通用合同条款》第5.12款的规定和监理人的指示,为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。
(3)承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水,包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。
2024年临时设施板房施工合同

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年临时设施板房施工合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义2. 工程内容与范围2.1 工程概述2.2 施工地点2.3 施工期限2.4 施工质量标准3. 合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 价格调整4. 施工要求与流程4.1 施工准备4.2 施工计划4.3 施工材料4.4 施工安全4.5 施工变更5. 乙方责任与义务5.1 施工质量5.2 施工进度5.3 施工安全5.4 材料供应5.5 配合甲方验收6. 甲方责任与义务6.1 施工场地准备6.2 施工条件保障6.3 付款及验收6.4 配合乙方施工6.5 法律合规7. 违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止9.4 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密11. 合同的附件11.1 附件一:工程设计图纸11.2 附件二:施工方案11.3 附件三:材料规格及要求11.4 附件四:付款凭证11.5 附件五:验收标准12. 合同的签署与备案12.1 签署时间12.2 签署地点12.3 备案手续13. 其他约定13.1 双方的其他约定13.2 合同的补充协议14. 合同的争议解决法院14.1 争议解决法院14.2 法院管辖权第一部分:合同如下:1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称:(甲方全称),注册地址:(甲方注册地址)。
1.2 乙方名称及地址乙方全称:(乙方全称),注册地址:(乙方注册地址)。
1.3 合同术语定义(此处列出合同中使用的专业术语及其定义,确保双方对术语的理解一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
临时设施施工合同甲方:广东韩江建筑安装工程有限公司韩建合15-05L- [ ]乙方:为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围及详细部位(栋号):四、承包方式以包工、包甲供料以外的所有材料、包甲供材料的损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品、包社会养老、医疗、工伤保险和劳保福利、包物价上涨的形式承包。
五、结算方式及工程造价1、本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用合同单价进行结算。
乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
2、若工程结算总造价超过本合同预算造价的20%,则甲乙双方需签订补充协议作为结算的依据,否则超出部分不予结算。
3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分(指图纸不能直接计算工程量),必须办理现场签证:A、由甲方施工主管组织办理内部签证,签证金额¥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实;¥1000.00元以内增加预算主管参加签证;¥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。
B、签证办理要及时,参加人员现场核实后,当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。
现场签证单办好后第二天送一份到甲方公司结算服务中心审核,如有疑问三天内要审查清楚,¥1000.00元以上签证要甲方公司工程部部门经理审核确认。
C、签证单要规范,文字要表达清楚,附简图;要编号,要有里程、桩号,有参加人签名及日期,项目经理签字。
D、签证单第一联作为结算依据,其它无效。
E、签证单采取月清月结,每月20日前为结算时间。
F、乙方必须遵循以上签证程序办理签证,不符合上述要求的签证单或未办理签证,均不予结算。
结算的具体操作办法详见合同附件《甲方结算工作流程》。
4、预算造价为:¥大写(暂定):人民币;单价说明:(1)单价组成:①含除甲供料外所有的材料费用;②含为完成本项目施工所有的人工费用;③含除甲供机械外的所有施工机械和施工工具的费用;④含生活用水、用电费用;⑤含临时设施费用;⑥包施工机械场内外运输及进退场费;⑦含施工过程中的测量放线费用;⑧包含季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用)。
(2)遇下述情况甲方按实回扣所发生的费用:①甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;②甲方增派机械协助乙方进行工程施工,台班费在乙方工程款中扣除;(3)双方对承包单价是否含税金约定如下:承包单价中税金。
六、付款与支付方式:1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计,作为付进度款的依据,并可支付至当月完成工程量的70 %,工程全部完工后支付至80%,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付至95%,待满1年保修期后30天内付清5%余额。
2、甲方于每月10日前以转帐支票或电汇方式将工程款支付到乙方的收款帐号,若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的,则按开票银行同期贴现利息补息。
乙方每次收到甲方工程款前,乙方须提供收款收据,若承包单价为含税单价,则应提供工程所在地等值的有效发票。
3、乙方的收款帐号为:4、甲方代乙方申报工人临时户口手续,费用在乙方工程款中扣除,如乙方不申报,罚款由乙方负责。
综合管理费按乙方在场人数每人每月收¥10.00元,逐月在工程款中扣除。
5、乙方在每次申请工程进度款时,必须先提供当月上岗工人花名册及工资明细表,交甲方审查。
在支取工程进度款时应将工人工资部分金额汇同甲方劳资员一起发放,其余部分才能取走。
如发现乙方弄虚作假,每人每次处以违约金¥100.00元。
6、在未办理工程结算之前,乙方负责人最多只能领取付款的8%作为个人收入。
7、工程结算时,乙方负责人只能提取不超过15%的人工费作为管理费,纳入个人收入。
七、工期条款:1、总工期历时天,开工时间 2004年月日,竣工时间年月日。
2、宿舍:天内完成;办公室:天内完成;饭堂:天内完成;厕所:天内完成;钢竹石棉瓦工棚天内完成。
3、具体分项工程计划工期以甲方施工员签发的限期完工任务书为准。
4、按第2条中的分项工程计划,每个分项工程计划最终完成时间每拖延1小时,对乙方处以违约金¥100.00元,累计并罚,竣工每迟延一天,甲方对乙方处以合同结算造价5‰违约金,按双方确认进度计划延误合计超过5天的,甲方有权通知乙方解除本合同,有关责任由乙方承担。
5、若乙方工程工期明显与控制点不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除,或责令乙方按已完合格工程的70%结算退场。
6、如遇下述情况:(a)开工前甲方不能按时交出场地,接通水电;(b)甲方、建设单位重大设计变更影响;(c)不可抗力严重影响施工;(d )其他: / ;由乙方向甲方在24小时内办理延期签证。
八、甲供材料条款:甲供设备中公用设备的操作、管理由甲方负责,甲供设备中领用的机械设备管理、结算,按本合同乙方责任条款第23款执行。
3、乙方凭领料单到甲方仓库领用由甲方提供的材料,材料损耗率按甲方公司成本控制指标(详见合同附件《甲方成本控制指标》),没有规定的按定额标准为准办理结算,超出限额的按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。
4、辅材控制在定额辅材费(含辅材价差)之内,若超出定额部分的材料由乙方负责,在工程款中扣除。
5、乙方在施工中,必须合法采用各种施工工艺。
如所采用的施工工艺享有知识产权,所需申办的手续和费用由乙方全权负责。
如乙方所采用的施工工艺侵犯他人知识产权,有关责任和费用由乙方承担。
若他人因此追究责任,向甲方索赔致甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
九、质量条款1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施,直接解除合同,由乙方承担补救费用,赔偿因此给甲方造成的其它损失3、浇筑砼垫层及属于乙方施工范围工程时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,否则甲方现场施工员有权按每工日¥200.00元另派工人设置标高控制点,派工费用由乙方负责,砼垫层平整度必须控制在+2CM之内,否则由乙方承担所有材料、人工损失。
4、乙方应提前4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续,未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的,该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的,乙方应承担相应责任。
5、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能报甲方验收。
甲方第一次验收不合格,对乙方处以违约金¥500.00元,乙方应在限期内整改完毕,并重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完合格工程的70%结算,并限期办理有关退场手续。
6、工程结算后,如甲方发现已结算工程量(单价)不实或已用施工材料的规格、品种、质量等与合同条款规定要求不一致,造成甲方损失的,甲方有权向乙方追偿损失,包括从乙方在甲方其他项目所做工程结算款中直接扣回、通过法律途径追偿等。
如发现乙方有恶意串通、行贿我司工作人员行为,甲方保留移交司法处理权利。
1、乙方的施工管理应实行定员、定岗制度,按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。
详细的施工小组人员名单在开工前必须书面报甲方,并上墙公布,如不按此要求执行,甲方对乙方处以合同预算造价5%的违约金。
2、甲方不定期清点乙方人数,第一次按每少一人处以¥60.00元违约金;第二次按每人处以¥120.00元的违约金;第三次工人仍不到位,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除,或责令乙方按已完合格工程的70%结算退场。
3、乙方按甲方要求定员定岗,如随意调换工人充数,每人次处以违约金¥60.00元/人。
十一、甲、乙双方职责:(一)甲方职责:1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益,不得刁难乙方,甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触,不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物,不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相的受贿行为;甲方工作人员出现索贿行为的,乙方应及时向甲方监事会投诉。
2、进场前五天,甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书,乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。
3、乙方进场时,甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
4、提供施工图一份,如乙方需要增加施工图份数,增晒工作及费用由乙方负责。
5、若乙方书面提出申请需甲方提供临时办公、生活场地的,则甲方按以下标准提供:石棉瓦工棚¥2.00元/M2.月,砖混房或同类型房¥5.00元/M2.月,租金在乙方每月工程进度款中扣除。
6、甲方提供施工红线内总的水、电接驳点各一个并承担现场施工水电费用。
甲方现场管理人员发现乙方浪费施工用水的按照每次1000元处罚,工程每月结算如按照定额规定计算的水电费用超额5%以上的,在扣除水电罚款后,余额由现场所有承包商按工程造价的比例分摊。
7、甲方指派代表对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
8、甲方提供垂直运输设备、斗车、砂浆机。
(二)乙方职责:1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益,乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员,不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物,不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相行贿行为,一经发现甲方对乙方处以合同预算造价5%的违约金,工程款不予结算,给甲方造成经济损失的,甲方有权继续追索,构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
2、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。
协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。