建设工程施工合同新完整版
建设工程施工合同规范最新10篇

建设工程施工合同规范最新10篇建设工程合同篇一甲方:乙方:丙方:甲方与乙方于年月日签订的既有合同正在履行中,现甲、乙、丙三方经协商一致,就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议:一、合同主体变更条款1、本协议各方同意丙方取代乙方成为“既有合同”的一方。
2、乙丙双方保证丙方具有履行本协议所需相关资质和条件,如因其不具备相关资质和条件给甲方造成损失的,由乙丙双方承担连带赔偿责任。
3、乙方在本协议生效前基于履行“既有合同”对甲方所享有的权利和承担的义务分别由丙方享有和承担。
4、本协议生效后,丙方按照“既有合同”的约定享受权利和承担义务。
5、乙、丙双方必须做好资料、手续等的交接工作,因合同主体变更所产生的一切费用由乙方承担。
二、保证条款为了保证丙方按照约定履行义务,本协议生效后,乙方对丙方基于本协议及“既有合同” 对甲方所负的一切债务向甲方提供连带责任保证。
三、除本协议约定情形外,“既有合同”其他内容不变。
四、因本协议及“既有合同”而引起的纠纷,适用中华人民共和国法律,如果协商解决不成,任何一方均有权提交甲方所在地人民法院法院解决。
本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效,一式六份,甲、乙、丙各执二份。
甲方:乙方:丙方:地址:地址:地址:法定代表人:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:委托代理人:年月日年月日年月日建设工程施工合同篇二发包单位(甲方):承包人:(乙方):根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:第1条:工程概况1.1、工程名称:工程地点:工程内容:含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价:按下室占地面积18元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。
建筑工程合同协议书完整版范本(4篇)

建筑工程合同协议书完整版范本发包人(全称):_____承包人(全称):_____依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____工程地点:_____工程内容:_____工程立项批准文号:_____资金来源:_____二、工程承包范围承包范围:_____三、合同工期开工日期:_____竣工日期:_____合同工期总日历天数_____天。
四、质量标准工程质量标准:_____五、合同价款金额(大写):_____ 元(人民币)¥:_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书。
2、中标通知书。
3、投标书及其附件。
4、本合同专用条款。
5、本合同通用条款。
6、标准、规范及有关技术文件。
7、图纸。
8、工程量清单。
9、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、其他1、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
2、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
3、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
4、合同生效合同订立时间:_____年_____月_____日合同订立地点:_____本合同双方约定_____后生效。
甲方:_____ 乙方:_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日建筑工程合同协议书完整版范本(二)发包方: (以下称甲方) 承包方: (以下称乙方) 甲方为加快新农村建设,提供本村品味和方便村民生活,经村两委会讨论决定在本村安装亮光工程,为确保工程质量,经供电部门推荐,村两委会同意将该工程承办给乙方安装施工,经双方协商一致,特签订本合同:一、工程名称:_____县扶困项目新_____镇竹囮村路灯工程。
施工合同最新电子版可下载(5篇)

施工合同最新电子版可下载(5篇)在人们愈发重视契约的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
下面小编为大家带来施工合同最新电子版可下载,希望大家喜欢!施工合同最新电子版可下载1甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:第一条:劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金),实际施工面积平方米,总工程款元。
2、付款方式:甲方按工程进度分次付款,主体工程分次付款,当乙方施工楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %。
二次排管分次付款,当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%,余款%作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。
第三条:工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全第四条:甲、乙双方责任(一)甲方责任:1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。
2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。
建筑施工合同完整版(7篇)

建筑施工合同完整版(7篇)建筑施工合同完整版篇1建设单位:施工单位:__市__区__镇__村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建,现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程承包范围:根据施工图纸要求二、合同工期自本项目监理单位发出的开工令起40日历天三、质量标准合格(按设计施工合同质量要求)四、合同价款金额:五、组成合同的文件及解释顺序(1) 工程施工合同书(包括补充协议书)(2) 中标通知书(3) 投标文件及投标报价书(4) 招标答疑纪要(5) 图纸(6) 相关的标准、规范及有关技术文件(7) 工程量清单(8) 经双方确认的进入合同的其他文件双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证2、乙方主要义务和责任(1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。
(2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。
(4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。
2021最新建设施工合同范本五篇

2021最新建设施工合同范本五篇合同制在中国古代也有悠久的历史。
经过唐、宋、元、明、清各代,法律对合同的规定也越来越系统。
施工合同怎么写你知道吗?下面给大家分享一些关于施工合同的范本,更多合同范本点击“合同大全”查看。
2021最新建设施工合同范本1甲方:乙方:甲方新建住房一栋,该房设计为砖混结构,总建筑面积为224。
7平方米,经甲乙双方协商,双方在平等、自愿、相互协作的基础上,甲方将该建筑施工工程承包给乙方,为明确双方的权力和义务,双方达成如下施工协议:一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求,完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水,室内楼梯送到三层,室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工,(门窗、水电、下水除外)。
另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇,构造柱加七根。
3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。
4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式,每一层拨付一万元,余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。
保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。
二、施工要求1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定,精心施工,保证工程质量。
2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。
3、乙方施工要以安全第一,不违章操作,确保安全施工,教育施工人员安全施工,杜绝工程事故,如在施工中发生任何事故,均由乙方全部负责。
三、建材由甲方保管,乙方按需领取,乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。
由乙方原因造成的甲方原材料的浪费,由乙方负责赔偿。
施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料,因材料没有及时提供,造成损失由甲方承担。
四、工程质量1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工,不得偷工减料。
2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督,并提出符合建筑质量规范要求的一切建议,乙方必须按要求执行。
建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc

建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc范本1:一、合同双方甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、合同背景及目的本合同根据相关法律法规的规定,为保障双方的合法权益,明确约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
三、合同条款1.工程概况甲方委托乙方进行(工程名称)的建设工程施工,该工程的基本信息如下:工程名称:(工程名称)工程地址:(工程地址)工程规模:(工程规模)工程进度:(工程进度)2.工程价款乙方须按照工程进度及质量要求完成施工,并按照以下方式计算和支付工程价款:(具体说明支付方式、金额及时间节点)3.工程期限乙方应按照双方协议的工期要求,按时完成工程,并确保工程质量符合相关标准和规定。
4.工程质量乙方应按照相关标准和规范进行施工,确保工程达到合同约定的质量要求,并负责工程质量的保证和维修。
5.违约责任双方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。
(具体说明各方的违约责任和赔偿方式)6.争议解决合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
如协商不成,可通过仲裁或诉讼等方式解决。
四、生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
任何对本合同的修订或变更,须经双方协商一致,并以书面形式进行。
五、其他条款(根据实际情况添加其他约定条款)附件:1.施工图纸及技术资料2.合同付款计划3.其他补充协议法律名词及注释:1.施工图纸:指建设工程的设计图纸及相关技术资料。
2.工程进度:指工程施工过程中的时间节点及进度安排。
3.工程价款:指乙方完成工程施工后,甲方应支付的金额。
4.工程期限:指工程施工完成的时间要求。
5.工程质量:指工程达到的质量要求及标准。
范本2:一、合同双方甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、合同背景及目的本合同旨在明确建设工程施工过程中双方的权利和义务,依法保障双方的合法权益。
三、合同条款1.工程项目甲方委托乙方进行(工程名称)的建设工程施工,该工程的基本信息如下:工程名称:(工程名称)工程地址:(工程地址)工程规模:(工程规模)工程进度:(工程进度)2.工程价款乙方应按照工程进度和质量标准完成施工,工程价款的支付方式如下:(具体说明支付方式、金额及时间节点)3.工程期限乙方应按照双方约定的工期要求,按时完成工程,并保证工程质量符合相关标准和规定。
河北省建设工程施工合同-范本完整版

签订日期:______________________签订日期:______________________
二、甲方(发包方)责任
1.提供施工图纸及技术资料:甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料,并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续:甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续,并取得相关证书。
3.提供施工场地:甲方应提供具备施工条件的场地,确保乙方顺利施工。
4.付款义务:甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称:河北省XX建设项目
2.工程地点:河北省XX市XX区
3.工程类型:住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模:本项目总用地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米
5.工程造价:人民币XX万元
6.工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,共计XX天
3.工程结算:工程竣工验收合格后,乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料,甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付:甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金,待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准:工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收:乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收,甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方(承包方)责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工:乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工,确保工程质量。
2.人员组织与管理:乙方应自行组织施工队伍,并对施工人员进行管理,确保工程进度及质量。
建设工程施工合同示范文本最新版本

建立工程施工合同示范文本最新版本建立工程施工合同示范文本最新版本【一】发包人〔全称〕:__________________承包人〔全称〕:__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:___________________________。
2.工程地点:___________________________。
3.工程立项批准文号:__________________。
4.资金___________________________。
5.工程内容:___________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程工程一览表》〔附件1〕。
6.工程承包范围:_____________________________________________。
二、合同工期方案开工日期:_________年_________月_________日。
方案开工日期:_________年_________月_________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述方案开开工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;其中:〔1〕平安文明施工费:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;〔2〕材料和工程设备暂估价金额:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;〔3〕专业工程暂估价金额:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;〔4〕暂列金额:人民币〔大写__________________〕〔¥_________元〕;2.合同价格形式:__________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同新完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方:________________________乙方:________________________签订时间:________________________签订地点:________________________建设工程施工合同新完整版下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。
第一部分协议书发包人(全称):_________承包人(全称):__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:___________工程地点:___________工程内容:___________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_______资金来源:___________二、工程承包范围承包范围:___________三、合同工期开工日期:___________竣工日期:___________合同工期总日历天数___天。
四、质量标准工程质量标准:_________五、合同价款金额(大写):______元(人民币)$:______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____年__月__日合同订立地点:___________本合同双方约定___________后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方,通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14 工期;指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.18 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.22 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释,互为说明。
除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款条37条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2 适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
4.图纸4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务5.工程师5.1 实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。
5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。
5.4 合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款条37条关于争议的约定处理。
5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6 不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6.工程师的委派和指令6.1 工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。
委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。
承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。
工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。