工程建设借款合同示范文本
建设工程借款合约书
建设工程借款合约书1. 引言本合约书是由甲方〔借款人〕和乙方〔出借人〕就甲方因建设工程工程需要借款而签订的合约。
双方经平等协商，达成以下条款：2. 借款金额甲方向乙方借款金额为XXX元人民币〔以下简称“借款金额〞〕。
3. 计息方式借款金额将按照以下计息方式进行还款：•利率：借款利率按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率加/减XX%计算；•计息期限：借款开始日起至还清本息之日止；•还款方式：分期还款/一次性还款。
4. 还款方式甲方需按照以下方式进行还款：•分期还款：甲方同意按照双方协商的还款方案，在约定的还款日按期进行还款。
还款日为每月的XX日，直至还清借款本息；•一次性还款：甲方同意在约定的还款到期日一次性归还借款本金及利息。
5. 违约责任5.1 甲方违约责任假设甲方未按照约定的还款方式和时间进行还款，乙方有权采取以下措施之一或多种措施：•提前收回贷款：乙方有权要求甲方一次性归还所有未归还的本金及利息；•罚息：对甲方未按时还款的本息，按照逾期未还局部的本金，每天加收XX%的罚息；•提醒通知：乙方有权向甲方发出书面通知，提醒其履行还款义务；•诉讼追偿：乙方有权向法院提起诉讼，追偿甲方未还的借款本息。
5.2 乙方违约责任假设乙方未按照约定借款金额和计息方式提供借款，那么乙方需承当如下责任：•向甲方支付相应的违约金；•承当因违约给甲方造成的一切损失。
6. 保密条款双方同意对本合约的所有内容及有关借款的一切事项保密，不得将有关信息透露给任何第三方，除非双方达成书面同意或根据法律、监管机构或其他具有强制性法律效力的要求。
7. 合同生效和有效期限本合约自双方签署之日起生效，并持续有效直至甲方还清借款本金及利息。
假设发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，由双方约定的仲裁委员会仲裁。
8. 附那么8.1 签署和传真件双方同意，本合约的传真件、复印件存档与本合约原本具有同等法律效力。
8.2 适用法律和管辖权本合约的签署、生效、解释、履行及争议解决均受中华人民共和国法律的管辖。
基本建设工程借款合同样式
基本建设工程借款合同样式甲方（贷款人）：___________地址：____________________代表人：__________________联系方式：_______________乙方（借款人）：___________地址：____________________代表人：__________________联系方式：_______________鉴于甲乙双方就工程项目的资金需求达成一致意见，并基于平等自愿的原则签订本合同，以下为本合同条款：一、借款基本信息1. 借款金额：人民币（大写）____________元整（￥_____________）。
2. 借款用途：用于_________________（具体工程项目名称）的建设。
3. 借款期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
4. 利率及还款方式：年化利率为____%，按____（如季度、月度等）结息，利息支付日为每期结息日。
二、借款条件1. 借款发放前提：乙方需提供工程项目的合法建设许可及相关批文。
2. 保证措施：为确保借款安全，乙方应提供相应的担保或抵押物。
三、还款计划与违约责任1. 还款计划：乙方应在约定期限内归还全部借款及相应利息。
2. 提前还款：乙方有权在不损害甲方利益的前提下提前还款。
3. 逾期还款：若乙方未能按期还款，除支付应付款项外，还应承担违约金及滞纳金。
四、特别约定1. 甲乙双方可以根据具体情况协商确定其他特别条款。
2. 对于合同中的任何修改或补充，均需以书面形式进行并经双方授权代表签字后生效。
五、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1工程借款合同范本甲方（借款方）：______________________乙方（出借方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议，以资彼此信守：一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为______________________（大写：______________________）人民币整，用于______________________。
2. 甲方承诺所借款项不得用于任何非法用途，如有违反将承担法律责任。
二、还款方式及期限1. 甲方应于______________________之前将借款金额偿还给乙方，逾期的，甲方每日需支付逾期利息，逾期利息计算方式为______________________。
2. 借款本金偿还顺序为：逾期利息、逾期罚金、借款本金。
三、借款利率1. 本次借款的年利率为______________________，自借款生效之日起开始计息。
2. 利息支付方式：（1）一次性支付借款到期时利息；（2）按月支付，利息支付时间为每月的______________________号。
四、担保方式1. 本借款无需提供担保。
五、保密条款1. 甲、乙双方在借款合同履行过程中所了解的约定事项应对外保密，未经对方书面同意不得向他人泄霩。
2. 保密责任在借款合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应当承担因此给对方造成的损失，包括但不限于违约金、利息、律师费等。
七、争议解决1. 因履行本合同所产生的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地法院起诉解决。
八、其他1. 本合同生效后，自愿接受对方的监督。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
其他补充条款_________________________________________________。
关于工程借款2021合同示范文本
关于工程借款2021合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月关于工程借款2021合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
申请借款单位：___________(以下简称甲方)，由______________单位担保，并经_____________批准，向______________信托投资公司(以下简称乙方)申请借款，双方议定以下条款，共同遵守：第一条甲方申请借款总额为人民币______________.借款用于______________，保证专款专用。
第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保证甲方工程需要。
甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。
被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。
第三条借款期限定为_______年_______月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。
借款利率，月息为_______‰;年息为_______%(如国家利率调整：1.利率不变;2.相应调整)，按_______计收利息。
贷款逾期不还，按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。
第四条甲方保证按期归还贷款。
甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担连带还款责任。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 除不可抗力因素外，乙方必须按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付细节及时间节点如下：（1）工程开工前支付总造价的__%；（2）工程进展至一半时支付总造价的__%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方必须开具正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工或整改，并承担由此造成的一切损失。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程的规模、设计等进行变更，但应提前书面通知乙方。
乙方应根据甲方的要求进行相应调整。
2. 因工程变更导致工程量增加或减少的，双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程造价及支付方式。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，除承担违约责任外，还应赔偿甲方因此导致的损失。
3. 如因甲方原因导致工程无法继续进行的，甲方应支付乙方已完成部分的工程款，并赔偿乙方因此造成的损失。
建设工程借款合约书
建设工程借款合约书
2022建设工程借款合约书正文内容
申^借款单位：（以下简称甲方），由单位担
保，并经批准，向信托投资公司（以下简称乙方）
申I1借款，双方议定以下条款，共同遵守：
第一条甲方申借款总额为人民币借款用于,保瞪专款专用。
第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保IS甲方工程需要。
甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。
被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。
第三条借款期限定为 ________ 年月（指从第一笔贷款之日起到最后还清全
部本息）。
借款利率，月息为 _______ %。
；年息为%（如国家利率^整：利率
不变；相应^整），按计收利息。
贷款逾期不还，按国家规定的相应贷款
利率加收百分之二十利息。
第四条甲方保按期归还贷款。
甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担连带还款责任。
乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。
第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料，为乙方工作提供方便。
第六条签定本合同后，贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数、额度，每天按付违约金。
第七条本合同一式叁份，由甲乙双方和担保单位各执一份，具有同等法律效力。
借款单位：（盖章）贷款单位：（盖章）
《建设工程借款合约书.docx》
建设工程借款合约书正文内容结束。
建设工程借款合同Word模板
建设工程借款合同Word模板1. 引言2. 借款条款2.1 借款金额双方同意，借款金额为【借款金额】人民币（大写：【借款金额大写】）。
2.2 借款用途借款人承诺将借款用于【借款用途描述】，并保证不会将借款用于非法活动或其他违法行为。
2.3 借款利率借款利率为【借款利率】%，自借款发放之日起生效。
2.4 借款期限借款期限为【借款期限】个月/年，自【借款起始日期】起计算。
2.5 还款方式借款人同意按照如下还款方式偿还本金和利息：•按月等额本息还款：每月应还本息为【每月还款金额】人民币（大写：【每月还款金额大写】）；•其他还款方式：【其他还款方式描述】。
2.6 提前还款出借人同意，借款人可以提前还款，但需提前【提前还款通知期限】提供书面通知。
3. 违约责任3.1 借款人违约责任若借款人未按合同约定的还款期限和金额还款，借款人应支付逾期利息，逾期利息为借款本金每日【逾期利率】%的千分之【逾期罚息比例】。
同时，借款人应承担因违约而给出借人造成的一切损失和费用。
3.2 出借人违约责任若出借人未按合同约定的时间和金额提供借款，出借人应承担违约责任，并赔偿借款人因此所遭受的一切损失和费用。
4. 争议解决双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向【管辖法院】提起诉讼。
5. 其他条款本合同未尽事宜，按照有关法律法规办理。
6. 签约本合同一式【合同份数】份，借款人和出借人各持【份数】份，具有同等法律效力。
•借款人（盖章）：____________________•出借人（盖章）：____________________•签订日期：____________________参考文献。
在建工程抵押贷款合同范本6篇
在建工程抵押贷款合同范本6篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供在建工程抵押贷款事宜，经友好协商，特订立本合同。
一、贷款基本信息1. 贷款用途：用于______________________项目的建设。
2. 贷款金额：人民币________________元（大写：_______________________元整）。
3. 贷款期限：自本合同签订之日起计算，共______年。
4. 贷款利率：年利率为______%，具体以实际放款日起算。
二、抵押物描述及权属确认1. 抵押物为________________工程的在建项目，包括但不限于已建成的部分、土地使用权及其他附属设施。
2. 甲方保证对抵押物拥有无争议的所有权或合法的处分权，且未就该项目设置其他抵押权。
三、贷款发放与还款1. 乙方在甲方提供完备的贷款申请资料并审核通过后，按照约定发放贷款。
2. 甲方应按照约定的时间，按期足额偿还贷款本息。
3. 还款方式：____________（如等额本息、等额本金或其他方式）。
四、利息与费用1. 利息按照约定利率计算，并随本金一并支付。
2. 如甲方未能按时还款，乙方有权收取逾期罚息。
3. 与本合同相关的评估费、登记费等费用由甲方承担。
五、抵押物保险与保管1. 甲方应为抵押物购买相关保险，并确保保险的有效性。
2. 抵押物的保管由甲方负责，乙方有权监督。
六、贷款使用及监管1. 甲方应按照约定的用途使用贷款，不得挪作他用。
2. 乙方有权对甲方使用贷款的情况进行检查和监督。
七、违约与救济1. 若甲方未能按时还款或违反本合同其他约定，乙方有权要求甲方立即偿还全部贷款本息，并要求甲方支付违约金。
2. 若甲方未能履行抵押物相关义务，乙方有权依法处置抵押物以实现其债权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设借款合同示范文
本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
工程建设借款合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
立合同单位：
_________（简称借款方）
_________银行_________行（简称贷款方）
借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷
款方审查，同意给予贷款。
为明确双方经济责任，控制年
度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订
本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款
方借款人民币（大写）_________元，用于_________建设工
程，不得挪作他用。
预计分季用款：一季_________元;二季_________元;三季
_________元;四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________%，计算复利。
第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后，本合同同时失效。
第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。
借款方（盖章）：_________贷款方（盖章）：
_________
地址：_________ 地址：_________
法定代表（签字）：_________法定代表（签字）：_________
开户银行及帐户：_________
_________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。