建筑施工合同最新版
建筑施工劳动合同电子版8篇
建筑施工劳动合同电子版8篇篇1甲方（雇主）：____________________乙方（员工）：____________________鉴于甲、乙双方经友好协商，达成一致，决定签订本合同，根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，为明确双方在建筑施工过程中的权利与义务，特订立本合同。
一、合同基本情况1. 合同签订日期：____年__月__日2. 合同生效日期：____年__月__日3. 合同结束日期：____年__月__日4. 工程名称：____________________5. 工程地点：____________________6. 乙方从事的工种：____________________二、工作内容与地点1. 乙方应按照甲方的要求，从事建筑工地施工工作。
2. 具体工作内容包括但不限于：混凝土浇筑、墙体砌筑、模板安装与拆除等。
3. 乙方应在甲方指定的工程地点进行工作。
三、工作时间与休息休假1. 甲方根据工程需要，合理安排乙方的工作时间。
2. 甲方应保证乙方享有国家规定的休息休假权利。
3. 加班时，甲方应按照国家法律规定支付加班费。
四、薪资与福利1. 乙方薪资标准按照甲方规定执行，具体金额根据工种和工作经验确定。
2. 甲方应按月支付乙方工资，不得无故拖欠。
3. 甲方应按照规定为乙方缴纳社会保险。
4. 乙方享有国家规定的各项福利待遇。
五、劳动保护与安全卫生1. 甲方应提供符合国家安全卫生标准的施工环境。
2. 甲方应为乙方提供必要的安全防护措施及安全教育培训。
3. 乙方应遵守甲方的安全卫生规定，按照要求操作。
4. 如因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。
六、纪律与制度1. 乙方应遵守甲方的各项规章制度。
2. 乙方应服从甲方的管理，履行工作职责。
3. 对于违反纪律的乙方，甲方有权按照相关规定进行处理。
七、合同的变更、解除与终止1. 合同期内，甲乙双方协商一致，可以变更本合同。
2. 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：（1）严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；（2）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；（3）被依法追究刑事责任的。
建筑维修施工合同通用版5篇
建筑维修施工合同通用版5篇第1篇示例：建筑维修施工合同通用版甲方：（委托方）身份证号：地址：鉴于甲方委托乙方进行建筑维修施工，双方经友好协商，达成以下协议：第一条项目描述甲方委托乙方进行以下建筑维修施工项目：（具体项目描述）第二条工程期限本合同工程期限为（具体工期），自双方签署本合同之日起计算。
第三条施工内容乙方应按照合同约定，对建筑进行维修施工，包括但不限于：1. 定期检查建筑结构和设备设施，确保安全运行；2. 维护和修缮建筑外墙、屋面、地面等部分，保持建筑外观和功能；3. 根据需要进行保养、更换、修复设备和设施，确保设备的正常运行。
第四条材料和设备乙方承诺使用优质材料和设备进行维修施工，确保施工质量和安全。
第五条施工标准乙方应按照国家建筑相关标准和规定进行施工，确保施工质量符合行业标准。
第六条保修期乙方施工完成后，应向甲方提供一定期限的保修服务，确保施工质量和安全运行。
第七条付款方式1. 甲方应根据合同约定的付款阶段及金额，按时支付相应款项；2. 乙方应提供发票等相关凭证，确保资金交易的合法性和透明性。
第八条违约责任1. 若乙方未按时完成施工或施工质量不符合要求，应承担相应违约责任；2. 若甲方未按时支付款项，应承担相应违约责任。
第九条合同解除1. 双方一致同意解除合同，应书面通知对方，并按照约定的方式处理未完成的工程和款项；2. 合同解除后，双方应协商处理相应的权益和责任。
第十条法律适用本合同适用国家相关法律法规，双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
第十一条其他本合同未尽事宜，双方可另行协商补充和修改。
双方对本合同的内容及条款均有充分理解和同意。
甲方（盖章/签字）：日期：乙方（盖章/签字）：日期：此为建筑维修施工合同通用版，双方签署后生效。
愿双方合作愉快，共同推进建筑维修施工项目顺利进行。
第2篇示例：建筑维修施工合同甲方（委托方）：__________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲方需要对其建筑进行维修施工，并邀请乙方承担相应的工作，经双方协商一致，现签订本合同，共同遵守以下条款：第一条项目名称甲方委托乙方进行建筑维修施工，项目名称为：____________________。
最新建筑工程承包合同模板6篇
最新建筑工程承包合同模板6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲、乙双方就本建筑工程项目经友好协商，达成承包意向，为明确双方权利和义务，确保工程顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、承包范围及方式1. 乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求，承包本工程项目的施工。
2. 承包方式：采取包工包料方式，乙方负责采购工程施工所需的材料，并承担施工过程中的一切费用。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点和比例为：（1）工程开工后，支付总造价的______%作为预付款；（2）工程完成______%时，支付总造价的______%；（3）工程竣工并通过验收后，支付总造价的______%；（4）剩余______%作为质量保证金，一年后无质量问题一次性付清。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术要求及国家相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 工程质量如不符合合同约定或国家相关规范，乙方应无偿返工或整改。
六、安全施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
2. 乙方应根据工程需要，自行配备符合安全要求的施工设备和安全防护设施。
施工中如发生安全事故，均由乙方承担全部责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金。
建筑施工简单版合同范本(精选5篇)
建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同1建立单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程工程1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。
2、工程地址：儋州市中兴大道。
3、工程范围：按设计图纸要求所有内容到达开工验收，交房使用标准。
除桩根底外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪构造，含电梯和公共局部装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含根底挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约1____4㎡(以施工图纸为准)。
5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。
弱电局部只预埋不穿线。
9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共局部电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须到达每樘1000元;品牌由甲方确定。
二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进展施工技术交底;(3)委派为现场代表，对工程质量进展监视、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承当的有关部门事宜。
2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开场办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准;(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，提供工程进度报表以及负责乙方应该承当的有关部门事宜。
房屋建筑施工合同范本最新整理版5篇
房屋建筑施工合同范本最新整理版5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设房屋，乙方具备相应的建筑施工资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括土建、水电安装等施工图纸中的所有内容。
4. 工程造价：人民币______元整（￥______元）。
二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起______天内完成。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家标准和相关规定。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告给甲方。
甲方在收到报告后______天内组织相关部门进行验收。
3. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复或返工。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程竣工并通过验收后______天内支付剩余款项。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
五、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购，并承担相关费用。
2. 乙方应确保采购的材料、设备符合国家标准和相关规定。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、保修责任1. 工程竣工后，乙方应提供为期______年的保修期。
2. 在保修期内，如发生因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责无偿修复。
八、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付工程总价______%的违约金。
建筑项目施工总承包合同(2024修订版)
建筑项目施工总承包合同(2024修订版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同金额3.1 合同总金额3.2 预付款金额及支付时间3.3 工程进度款金额及支付时间3.4 竣工结算方式及时间第四条合同工期4.1 工程开工日期4.2 工程竣工日期4.3 工程延期及违约责任第五条乙方责任5.1 施工质量5.2 施工安全5.3 材料和设备供应5.4 工程变更第六条甲方责任6.1 支付合同款项6.2 提供施工场地6.3 办理相关手续6.4 工程验收第七条违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；8.2 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效、变更和解除9.1 合同自双方签字盖章之日起生效；9.2 合同的变更和解除必须经双方协商一致，并书面确认。
第十条保密条款10.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密；10.2 保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。
第十一条法律适用和争议解决11.1 本合同适用中华人民共和国法律；11.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；11.3 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二条其他条款12.1 双方认为需要约定的其他事项第十三条合同附件13.1 工程设计文件13.2 施工图纸13.3 工程量清单13.4 材料和设备技术规格书第十四条合同签署14.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义甲方地址：××省××市××区××路××号乙方地址：××省××市××区××路××号第二条工程概况2.1 工程名称：×××住宅小区建筑工程2.2 工程地点：××省××市××区××路××号2.3 工程规模：占地面积××平方米，总建筑面积××平方米2.4 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等第三条合同金额3.1 合同总金额：人民币××万元整（大写：人民币玖拾捌万元整）3.2 预付款金额：人民币××万元整（大写：人民币贰拾万元整）预付款支付时间：本合同签订后七个工作日内3.3 工程进度款金额及支付时间：按照工程进度，双方协商确定进度款金额及支付时间3.4 竣工结算方式及时间：工程竣工验收合格后，按照实际完成工程量进行结算，双方协商确定结算时间第四条合同工期4.1 工程开工日期：本合同签订后一个月内4.2 工程竣工日期：按照工程进度，双方协商确定竣工日期4.3 工程延期及违约责任：（1）因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为每天工程总造价的千分之一；（2）因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每天工程总造价的千分之一；第五条乙方责任5.1 施工质量：乙方应按照设计文件、施工图纸和工程技术标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准；5.2 施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的安全；5.3 材料和设备供应：乙方负责提供本合同约定的材料和设备，并保证其质量、性能和安全；5.4 工程变更：如因设计变更或其他原因导致工程量增减，乙方应及时与甲方沟通，按实际情况调整合同价款。
建筑施工合同完整版(通用6篇)
建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方：(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承当经济和法律责任。
一、工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及承包方式：1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。
2、包工包料。
三、工程造价：合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。
(附包干单价一份)四、合同期限：1、工程工期：2、开工日期：20xx年3、开工日期：月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期：1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续，造成停工;4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。
五、工程质量：按现行质量验收评标准，到达合格。
六、双方职责：1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作：(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。
(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，去除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。
(3) 向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视，办理签证手续并负责现场的协调工作。
(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。
假设乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。
对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。
(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。
(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。
施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本)
施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本)下面是我收集的施工承包合同范文6篇(最新版建筑施工合同范本)，供大家品鉴。
施工承包合同范文1甲方：乙方：为了顺利完成商定的建筑工程，明确发包方和承包方的相互权利、义务关系，根据有关法律法规，结合本工程的实际情况，经甲乙双方多次协商，达成以下合同条款：一、工程名称及地点：工程地点：陕西省榆林市马扎梁榆横电厂工程名称：#2 主厂房二、工程劳务承包内容及范围：承包内容：清理基层、内墙涂料、脚手架搭拆、清理现场等。
三、承包方式及工程结算：包工包料结算价格：乙方包工包料(不包面漆)，内墙涂料 27 元/平方米，搭拆钢管架每平方米扣除4元，不包含脚手架。
四、工期要求：乙方必须严格按照甲方合理的工程进度要求组织施工。
五、工程质量：1、使所承包的工程符合施工规范、建筑安装工程质量评定标准合格要求，每道工序搭接必须通过甲方技术人员或项目经理验收合格后方可进入下道工序施工，施工后出现起皮、空鼓等现象应立即主动无条件返工、处理。
2、施工工序要求：(1)基层腻子必须最少不得少于二遍，腻子层必须平整、坚实、牢固、不起皮;腻子干燥后应打磨平整。
(2)墙面在涂刷面漆前必须涂刷一遍底漆。
(3)涂料面层必须按甲方提出的正规施工工序进行施工;涂料的涂刷必须均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉;颜色必须均匀一致。
涂刷面漆时，等第一道面干燥后，方可施工第二道面漆。
(4)施工主要工序应满足以下程序。
基层处理、找平——墙面、顶棚刮腻子——打磨平整、保养——涂刷封闭底漆——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。
按打下的样板施工，按样板交工。
六、工程价款支付：甲方按月进度支付乙方已完工程量70%的进度款，工程竣工验收合格一个月内，支付合同总结算款的余款。
七、双方义务：(一)甲方负责：1、施工所需的水电引入施工现场。
2、负责现场技术交底及质量跟踪检查，考试合格后持证上岗。
(二)乙方负责：1、新进场人员必须按受三级安全教育，考试合格后持证上岗。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：
合同编号：
河北建设工程施工合同
（示范文本）
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
河北建设厅
制订
河北省工商行政管理局
二00八年二月
第一部分协议书
发包人：（全称）
承包人：（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有管事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同文件
组成本合同的文件及优先解释顺序俺以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：年月日
本合同订立地点：
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行: 开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱：电子邮箱：
第三部分专用条款
1、定义
1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
（1）文书
（2）信件
（3）电报
（4）传真
（5）电子邮件
（6）其他：
2、合同文件及解释
2.2本合同文件的优先解释顺序如下：
3、语言及适用的法律、标准与规范
3.3 约定适用的标准、规范。