商品房团购协议书
商品房团购协议书范本
商品房团购协议书范本甲方（开发商）：_____________________乙方（团购组织者）：_____________________鉴于甲方为合法注册成立的房地产开发企业，拥有位于_______市_______区_______路_______号的商品房开发项目（以下简称“项目”），并愿意以优惠价格向乙方组织的团购成员出售部分商品房；乙方为合法注册成立的团购组织，拥有组织团购成员购买商品房的能力，现双方就乙方组织的团购成员购买甲方商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条团购商品房1.1 甲方同意向乙方组织的团购成员出售位于_______市_______区_______路_______号的商品房，具体房号、面积、价格等信息详见附件一《团购商品房明细表》。
1.2 乙方负责组织团购成员，并确保团购成员具备购买商品房的资格和条件。
第二条团购价格及优惠2.1 甲方同意按照附件一《团购商品房明细表》中列明的价格向乙方组织的团购成员出售商品房，该价格为团购优惠价格。
2.2 团购优惠价格自本协议签订之日起至_______年_______月_______日有效，逾期未成交的，甲方有权调整价格。
第三条付款方式3.1 乙方组织的团购成员应在签订《商品房买卖合同》时支付不低于总房款_______%的首付款。
3.2 剩余房款由乙方组织的团购成员通过银行按揭贷款或其他甲方认可的方式支付。
第四条交房标准及时间4.1 甲方承诺按照国家及地方相关法律法规规定及《商品房买卖合同》约定的标准交付商品房。
4.2 甲方预计交房时间为_______年_______月_______日，具体交房时间以甲方书面通知为准。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定时间交付商品房，每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期交房违约金，违约金按照团购成员已支付房款的_______%计算。
5.2 如乙方组织的团购成员未按约定支付房款，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款违约金，违约金按照未支付房款的_______%计算。
商品房团购活动协议书模板
甲方：（房地产开发企业名称）乙方：（团购代表或购房者代表）鉴于：1. 甲方作为房地产开发企业，依法取得了相关土地使用权及开发资质，拥有合法的商品房开发项目。
2. 乙方代表一定数量的购房者，愿意参加甲方组织的商品房团购活动。
3. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条协议标的1. 甲方承诺在本次团购活动中，向乙方提供位于（项目地址）的商品房，具体包括（房屋类型、户型、建筑面积等）。
2. 乙方承诺将组织一定数量的购房者参加团购活动，并按照本协议约定的时间和方式完成购房。
第二条价格及优惠1. 甲方承诺本次团购活动中的商品房销售价格（具体价格），该价格包含税费，不包含其他附加费用。
2. 甲方承诺给予乙方购房者以下优惠措施：- 一次性付款折扣；- 按揭付款优惠利率；- 其他可能的优惠政策。
第三条购房流程1. 乙方在团购活动期间，需向甲方提供购房者名单及身份证复印件等必要材料。
2. 甲方在收到乙方提供的购房者名单后，将通知购房者进行实地看房、选房。
3. 购房者选房后，需在规定时间内与甲方签订《商品房买卖合同》，并按照合同约定支付定金或首付款。
4. 甲方在购房者支付定金或首付款后，将办理相关购房手续。
第四条付款方式1. 购房者可选择一次性付款或按揭付款方式购房。
2. 一次性付款的购房者，需在签订《商品房买卖合同》后立即支付全部房款。
3. 按揭付款的购房者，需按照合同约定支付首付款及后续月供。
第五条甲方承诺1. 甲方保证所售商品房符合国家有关法律法规及国家标准，不存在任何权利瑕疵。
2. 甲方保证所提供的商品房质量合格，如有质量问题，将按照国家有关法律法规进行处理。
3. 甲方保证按照合同约定的时间交付商品房，并协助购房者办理产权过户手续。
第六条乙方承诺1. 乙方承诺按照本协议约定的时间和方式组织购房者参加团购活动。
2. 乙方承诺如实向购房者提供甲方提供的商品房信息，并对购房者进行必要的解释和说明。
商品房团购协议书
商品房团购协议书商品房团购协议书1甲方：—地址：乙方：—住址：身份证号：—联系电话：—欢迎您参加住宅1期团购活动，为了让您得到本项目住宅1期的优先选购权，请您先仔细阅读《—住宅1期团购协议书》及现场团购公告，在平等、自愿、互惠的基础上，买卖双方特签署本认筹意向书。
第一条：乙方自愿参加甲方组织的团购活动，自愿缴纳人民币—万元整（￥元）以作为认购该项目住宅1期的团购诚意金。
第二条：乙方自愿参与甲方开发的—指定住宅1期产品的团购活动，相关优惠及权益如下：认筹客户在签订《认购协议书》后，按照客户选取房源，享受对应房源一口价优惠。
第三条：每份认筹协议书仅限认购壹套住宅，认筹成功的客户在未签署正式《认购协议书》前不得自行办理转名手续或将本意向书的`权益转让。
第四条：签订本意向书当日，甲方应对乙方缴纳的团购诚意金开具收款凭证及本意向书壹份。
乙方缴纳的团购诚意金在双方签订正式认购协议书后，将直接转为乙方的认购金。
第五条：由于认筹客户自身原因，造成认购选房当日未能参加选房活动的，将视为自动放弃其所享有的相关优惠及权益。
第六条：开盘选房当日未成功选房的团购客户，我公司将于认购选房日起10天后全额退还团购客户所缴纳的诚意金。
第七条：本项目具体开盘时间，将以客户所提供的如电话等联系方式提前告知客户。
第八条：本意向书一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。
第九条：本次活动最终解释权归—所有。
甲方：（签章）乙方（签章）：签约时间：—年—月—日签约时间：—年—月—日一联：存根（白）二联：客户（蓝）三联：记帐（红）商品房团购协议书2出售方：（以下简称甲方）团购方：（以下简称乙方）第一条合同原则为充分保护双方的合法权益，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经协商一致，就乙方意向购买甲方龙湖街项目商品房一事达成如下事宜。
第二条甲方承诺1、甲方已依法取得乙方所购商品房开发项目的土地使用权，项目所占用的土地符合商品房住宅建设用地要求，并具有商品房开发资质；2、甲方保证所建设的商品房项目开发手续齐全，且该块土地不存在任何债务、瑕疵；3、甲方保证所委托的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。
最新版商品房团购协议书范本
最新版商品房团购协议书范本合同编号：__________商品房团购协议书甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________一、商品房基本信息1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋坐落：__________1.4 房屋结构：__________1.5 房屋面积：__________1.6 房屋户型：__________1.7 装修情况：__________1.8 土地使用权性质：__________1.9 房屋使用权性质：__________二、团购价格及优惠2.1 团购房价：__________2.2 付款方式：__________2.3 优惠条款：__________三、商品房交付及办理手续3.1 交付时间：__________3.2 交付条件：__________3.3 办理产权登记：__________3.4 办理入住手续：__________四、甲方权利与义务4.1 甲方权利：__________4.2 甲方义务：__________五、乙方权利与义务5.1 乙方权利：__________5.2 乙方义务：__________六、违约责任6.1 甲方违约：__________6.2 乙方违约：__________七、争议解决7.1 争议解决方式：__________7.2 争议管辖法院：__________八、其他约定8.1 配套设施：__________8.2 物业管理：__________8.3 公共部位：__________8.4 装修限制：__________8.5 合同的变更、解除和终止：__________九、合同的生效、修改和解除9.1 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 本协议的修改和解除必须经甲乙双方协商一致，并书面确认。
十、合同附件10.1 商品房买卖合同10.2 商品房团购协议书附件甲方（买方）：__________乙方（卖方）：__________签订日期：__________签订地点：__________________________________甲方（买方）盖章：________________________乙方（卖方）盖章：________________________甲方（买方）代表（签字）：________________________乙方（卖方）代表（签字）：________________________合同编号：__________最新版商品房团购协议书范本多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1 甲方指定团购日期：甲方应确定团购的具体日期，并在协议中明确。
商品房团购协议
商品房团购协议一、背景与目的为了促进商品房销售，满足购房者的需求，特制定本商品房团购协议。
本协议旨在规范团购活动的程序、权益分配、付款方式等相关事项，确保购房者和开发商之间的权益得到保护和落实。
二、协议内容2.1 团购商品房信息•商品房项目名称：•楼盘地址：•开发商：•户型及面积：•总价：2.2 团购活动时间本团购活动的开始时间为【YYYY年MM月DD 日】，结束时间为【YYYY年MM月DD日】。
2.3 活动优惠•团购活动期间，购房者可享受【折扣比例】折的购房价格。
•购房者需一次性付清全款。
2.4 团购定金购房者在活动期间须支付团购定金作为确认购房意向：•定金金额：【具体金额】。
•定金支付时间：购房者确认参与团购后【X】天内。
2.5 最低成团人数本次团购活动需要达到最低成团人数方可生效，最低成团人数为【X】人。
2.6 团购成团时间及条件•团购活动将于【YYYY年MM月DD日】达到最低成团人数后成团。
•若最低成团人数未达到，开发商有权决定是否延期或取消本次团购活动。
•团购成团后，购房者需在【X】天内与开发商签订正式的商品房销售合同并支付剩余购房款项。
2.7 户型优先选择权限团购成功后，按照团购的先后顺序，购房者可优先选择心仪的户型进行购买。
2.8 购房合同•购房者需与开发商签订正式的商品房销售合同。
•购房者需按合同约定时间和方式支付购房款项。
•若购房者违约，开发商有权依法解除合同，并扣除相应违约金。
三、补充条款3.1 其他费用购房者在购房过程中需自行承担以下费用：•产权过户费用•面积测绘费用•不动产登记费用•其他相关税费3.2 解释与争议解决本协议的解释和争议解决均适用法律法规相关规定，并由双方友好协商解决，若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.3 协议变更与解除•本协议的变更及解除须经双方书面一致同意。
•若购房者违反本协议的相关条款，开发商有权解除本协议，并扣除定金作为违约金。
商品房团购协议书
商品房团购协议书合同编号：__________商品房团购协议书甲方（开发商）：__________乙方（团购组织）：__________一、团购商品房的基本情况1.1 商品房项目名称：__________1.2 商品房项目地址：__________1.3 商品房总套数：__________1.4 团购商品房套数：__________1.5 商品房备案均价：__________元/平方米1.6 团购优惠折扣：__________二、团购价格及支付方式2.1 团购商品房的价格为每平方米__________元（大写：__________元整），合计总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。
账户名称：__________开户银行：__________银行账号：__________2.3 乙方支付购房款项后，甲方应及时为乙方办理商品房预售合同登记备案手续。
三、商品房交付及质量保证3.1 甲方应按照《商品房买卖合同》约定的交付时间，将符合国家质量标准及合同约定的商品房交付给乙方。
3.2 甲方承诺所售商品房质量符合国家相关法律法规及合同约定，如出现质量问题，甲方承担相应的维修、更换责任。
四、团购优惠政策4.1 甲方为乙方提供团购优惠政策，包括但不限于价格优惠、装修补贴、车位优惠等。
4.2 具体团购优惠政策详见附件《团购优惠政策明细》。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
5.2 甲方未按约定时间交付商品房的，应按照逾期交付部分房价的____%向乙方支付违约金。
5.3 乙方未按约定时间支付购房款项的，应按照逾期支付部分房价的____%向甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
房屋团购合同5篇
房屋团购合同5篇篇1甲方（团购组织方）：__________乙方（购房者）：__________鉴于甲、乙双方就房屋团购事宜，根据平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，达成以下合同协议：一、团购房屋基本信息1. 房屋位置：具体地址。
2. 房屋数量：本次团购活动共计团购房屋套。
3. 房屋面积：具体面积根据所选房源而定。
4. 房屋价格：团购价格以合同中的价格表为准。
二、团购条件1. 乙方需为符合购房条件的自然人或法人。
2. 乙方应按照甲方的规定时间内完成购房款项的支付。
3. 乙方需遵守甲方制定的团购规则，如有违反，甲方有权取消其团购资格。
三、购房流程1. 乙方选定房源，并与甲方签订《房屋认购书》。
2. 乙方支付定金，定金比例及支付方式按照甲方规定执行。
3. 乙方在规定时间内完成房款支付，并与甲方签订《商品房买卖合同》。
4. 甲方协助乙方办理房屋产权证书等相关手续。
四、权利义务1. 甲方有义务提供真实的房源信息，保证房源质量。
2. 甲方有义务为乙方提供优质的购房服务，包括但不限于咨询、合同签订、产权办理等。
3. 乙方应按照约定时间支付购房款项，如有违约，应承担相应违约责任。
4. 乙方在购房过程中应遵守国家相关法律法规及政策规定。
五、违约责任1. 若甲方提供的房源信息不真实或存在质量问题，应承担违约责任，并赔偿乙方的损失。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，视为违约，甲方有权解除本合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应另行赔偿。
3. 若因乙方原因解除本合同，已支付的定金不予退还。
4. 双方因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
六、争议解决方式如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，可由双方另行协商补充。
商品房团购合同协议书范本
协议编号：【】签订日期：【年】年【月】月【日】甲方（以下简称“出卖方”）：名称：【出卖方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【出卖方地址】乙方（以下简称“团购方”）：名称：【团购方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【团购方地址】鉴于：1. 出卖方为【项目名称】的开发建设主体，已依法取得该项目的土地使用权及建设开发资质。
2. 出卖方已按照国家法律法规和政策要求，完成了项目的各项建设手续。
3. 团购方有意向以团购形式购买【项目名称】的商品房。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就团购事宜达成如下协议：第一条商品房基本情况1.1 出卖方承诺向团购方提供的商品房位于【项目名称】，具体楼栋、单元、层号、房号等以商品房买卖合同约定为准。
1.2 商品房的具体户型、面积、结构、装修标准等以商品房买卖合同约定为准。
1.3 商品房的销售价格以商品房买卖合同约定为准，团购方同意按照出卖方公布的团购价格购买。
第二条付款方式2.1 团购方应在本协议签订之日起【】日内，向出卖方支付团购保证金【】元人民币，该保证金在团购方与出卖方签订商品房买卖合同时抵作首付款。
2.2 团购方与出卖方签订商品房买卖合同后，应按照合同约定的付款进度支付剩余房款。
第三条出卖方承诺3.1 出卖方承诺所提供的商品房符合国家法律法规和政策要求，项目开发手续齐全，土地权属清晰。
3.2 出卖方承诺按照商品房买卖合同的约定，按期交付符合约定条件的商品房。
3.3 出卖方承诺在商品房交付前，向团购方提供相关的物业管理资料和住宅专项维修资金。
第四条团购方承诺4.1 团购方承诺所购买的商品房仅用于自住，不用于出租、出售等商业用途。
4.2 团购方同意按照出卖方公布的团购价格购买商品房，并接受团购活动的各项规定。
4.3 团购方在团购活动中不得转售、转租或以其他方式将团购资格转让给他人。
第五条违约责任5.1 若出卖方未按约定时间交付商品房，每逾期一日，应向团购方支付【】元人民币的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房团购协议书
(xx“住宅小区”)
出卖人:兰州xx房地产
xx公司
(兰州xx房地产)
购买人:甘肃省林业调查规划院职工团购房代表
出卖人:兰州xx房地产
xx总公司(兰州xx房地产)
购买人:甘肃省林业调查规划院职工团购房代表
第一条合同原则
为充分保护双方的合法权益,明确出卖人和购买人的合同义务,双方根据《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定,本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经协商一致,就购买人购买出卖人商品房一事达成本合同。
第二条出卖人承诺
1、出卖人xx工业城实业总公司(兰州xx房地产)已依法取得“雁滩家园”商品房开发项目的土地使用权,项目所占用的所有土地符合商品房住宅建设用地要求,出卖人具有商品房开发资质;
2、根据出卖人兰州xx房地产与xx工业城实业总公司签订的合作协议,兰州xx房地产有权对“雁滩家园”商品房开发项目进行整体开发建设,并承诺出卖人双方在合作过程中产生的任何纠纷均不影响本商品房团购协议的履行;
3、出卖人保证建设的“住宅小区”所有土地未设置抵押或担保,并且出卖人已为所开发的土地支付了一切应付款项,该块土地不存在任何债权、债务争议;
4、出卖人保证将开发的“住宅小区”相关手续办理完毕;
5、出卖人保证所委托的“住宅小区”设计、施工、监理单位都具备合格资质;
6、出卖人保证所售的商品房不存在任何债权债务纠纷。
第三条购买人承诺
购买人保证已接受本单位所有购房职工的委托,作为团购商品房的代表,有权处理购买“住宅小区”商品房过程中所有与之相关的事项。
第四条:“住宅小区”整体概况
出卖人所建“雁滩家园”位于城关区雁滩T604#路以东、T605#路以南、S603#路以北、606#路以西,鸿运润园对面,其小区总体规划占地约7.7亩。
“住宅小区”位于“雁滩家园”之中,四至:
东至出让范围东端(保留13米消防通道)
西兰州市国税小区
南至B637#规划路
北至兰州市供电局宋家滩110变电所
东西长45.96米;南北长111.67米,占地面积约5132.35平方米。
“住宅小区”在24个月工期完成时,确保“雁滩家园”整体环境符合规划设计,实现绿化、美化要求。
第五条:购买人所购商品房状况
1.“住宅小区”住宅楼共2幢,设计为144套住房为东西走向南北朝向住宅楼。
2.“住宅小区”分以下二种户型:
A:两室两厅一卫建筑面积:94.21平方米(仅含本层公摊)
B:三室两厅两卫建筑面积:129.57平方米(仅含本层公摊)
(1)最终产权证建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积)按有关规定的计算办法计算,以国家认可的权力机构核定的面积为准;(2)公摊建筑面积小于20%,公摊包括楼梯间、电梯间、配电室、消控室、消防水池、水箱间、水泵房、热交换室、大楼外半墙、值班室。
(3)窗台突出部分不计入建筑面积。
3.“住宅小区”一层全部为商铺,层高为
4.8米-
5.1米,商铺出入口朝南,“住宅小区”内不设出入口,二层以上(含二层)顶层以下层高为2.9米,顶层层高3米,楼顶为上人屋面。
“住宅小区”二层住户另赠不小于25平方米的平台,设统一分户围栏,阳台设置出入平台的出入口。
第六条:“住宅小区”环境及设施
1、“国税小区”所在的“雁滩家园”小区建筑覆盖率小于30%,绿化率大于40%,容积率约3。
小区内南北相对的两楼之间的距离为20米至50米外南北相对的两楼(含国税小区楼)之间的距离为37米至41米(小区北排楼朝北与相对朝南的南排楼之间有不小于7米至9米的绿化隔离带)。
2、小区地面以上不设停车场,地下设有小汽车停车位,停车位使用面积为20平方米(不含公摊面积),有产权的车位出售价格每个为6万元,无产权证(仅有使用权)的车位出售价格每个为5万元。
车位统一设置车位锁,个人不能设置围栏。
设有地下自行车停放点。
3、小区内的人行道宽度不小于4米。
4、商品房交付时,小区内保证已有小学、卫生院、幼儿园、商场、银行及绿化广场等场所和设施。
第七条:房屋价款及支付方式
“住宅小区”购房者按选定的房屋套型建筑面积付款,每平方米均价为2600元,分四次付款:
(1)20XX年5月底之前首付房款总额的35%。
(2)“住宅小区”形象进度至正负零,出卖人取得《预售房屋许可证》后30日内,由出卖人和购房者个人签定《商品房预售合同书》,确认双方权利和义务,《商品房预售合同书》的内容应与《商品房团购协议书》一致,然后由购买人向出卖人支付房款总额的15%。
(3)“住宅小区”住宅楼主体全部封顶砌体完成后再付房款总额的45%;
(4)购房者个人在领取产权证时,按产权证上的证载建筑面积结清剩余房款。
注:购房者向出卖人交纳的房款由购买人在上述约定时间内统一收取后交于出卖人和施工单位、供货单位等相关方。
第八条:工期及工程进度
1、收到首付款后24个月完工。
2、工程进度
开始计算工期后180日,基础部分完工(形象进度达到正负零);
开始计算工期后270日,形象进度达到六层;
开始计算工期后360日,楼房主体封顶砌体完成;
开始计算工期后24个月内,楼房交付使用。
第九条:交房约定
1、交付期限
出卖人应当在开工后24个月内,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件的商品房整体向购买人交付:
(1)商品房经验收合格。
同时向购买人提供一套完整的竣工图纸。
(2)“住宅小区”经综合验收合格。
(3)商品房和小区符合交付使用的批准文件。
2、交接手续
商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知购买人办理交付手续,双方签署房屋交接单视为交房。
3、逾期交房的责任
出卖人如未按本协议规定的期限和方式将商品房交付于购买人,出卖人应按本协议第十二条的约定承担违约责任。
第十条:购买人的知情权
因购买人购买“住宅小区”商品房的目的为本单位职工居住使用,故出卖人应保证购买人获得如下内容的知情权:
1、有权获知项目施工进度,并明确知悉设计、施工、监理、测量、物业管理等机构的相关资质;
2、有权取得与本商品房相关的设计文件、与本商品房所有权相关的法律文件复印件,并有权获得与房屋相关的诉讼信息;
3、有权对相关设备的采购,行使参与、选择、决定的权利。
必要情况下,可由购买人直接选定;
4、出卖人要在开工前向购买人提供一套完整的施工图,并在工程竣工后提供一套完整的竣工图。
第十一条:协议的变更与解除
本协议签订后,任何一方不得擅自解除、变更本协议(包括补充协议及附件)的内容。
本协议的变更须经双方协商一致后,以书面形式另行签订补充协议。
开始计算工期后,因出卖人原因拖延开工日期达90日,或出卖人不能交付商品房,或出卖人没有按约定提供商品房质量时,购买人可解除本协议。
协议解除后由出卖人向购买人返还已经支付的全部款项(包括银行贷款及公积金贷款),并按银行同期贷款利率承担违约责任。
第十二条:违约责任
出卖人违反本协议约定,需向购买人按月赔偿购房者已实际交纳购房款总额千分之十的违约金;购房者未按本协议约定的金额、时间交纳购房款,购房者向出卖人按所欠金额每月千分之十支付违约金。
双方违约期限不足一月的,违约金按照上述标准换算为按日计算。
第十三条:争议的解决
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向人民法院起诉。
第十四条:本协议未尽事项,可由双方在本协议签定后订立补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十五条:本协议一式陆份,出卖人叁份,购买人叁份。
《“住宅小区”商品住宅建筑标准》作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
第十六条:本协议自双方签订之日起生效。
出卖人(签章):购买人代表(签章):
【法定代表人】:
【委托代理人】:
__年__月__日__年___月__日。