房屋建筑抗震加固工程施工合同
加固方案合同模板
加固方案合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（施工方）地址：联系人：电话：鉴于甲乙双方本着合作互利的原则，为了保障建筑结构的安全和稳固，特订立本加固方案合同，共同遵守以下条款：一、项目背景1.1 甲方是委托方，拥有位于（地址）的建筑物所有权，因建筑物存在结构安全隐患，需进行加固处理。
1.2 乙方是施工方，具有相关建筑加固施工资质和经验，能够完成本合同规定的加固工程。
二、加固内容2.1 乙方按照甲方委托的要求，对建筑物进行结构加固处理，具体加固内容包括但不限于：（1）对建筑物主体结构进行钢筋混凝土加固，确保其承载能力和稳固性；（2）对建筑物地基进行加固，以确保其整体稳定性和安全性；（3）根据实际情况对建筑物其他部位进行适当加固处理。
2.2 加固过程中，乙方将严格按照相关施工标准和规范进行操作，确保施工质量和安全。
三、加固期限3.1 加固工程的起止时间为（日期），工期为（天/月），具体完成时间按实际施工进度确定。
3.2 若因不可抗力等客观原因导致工期延长，双方可协商延长工期或者解除合同。
四、合同价款4.1 甲方应按照工程实际完成情况支付相应工程款，支付方式及时间如下：（1）预付款：合同总价的（百分比），于签订合同时支付；（2）进度款：按照工程进度支付，具体支付比例和时间由双方另行商定；（3）尾款：工程竣工并经甲方验收合格后支付，支付之前乙方应提供相关验收资料。
4.2 若因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权扣除相应款项或者要求乙方承担相应责任。
五、工程变更和索赔5.1 若在工程实施过程中需对合同内容进行变更，双方应书面协商一致，并签署变更协议。
5.2 如因甲方原因导致工程延误或增加费用，乙方有权提出索赔要求，双方应协商解决。
六、风险责任6.1 在施工过程中，如发生意外事故造成人员伤亡或财产损失，责任由乙方承担。
6.2 若因设计不合理或施工质量问题导致工程质量问题，乙方应承担相关责任并进行整改。
建筑加固工程合同
建筑加固工程合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲方希望对位于[填写地点]的建筑物进行加固改造，乙方具备相应资质并愿意承接该加固工程，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况本加固工程包括但不限于[具体加固内容，如梁柱加固、墙体加固等]，旨在提升建筑物的抗震性能、延长使用寿命及满足相关安全规范要求。
二、合同金额合同总价为人民币[填写金额]元，包括材料费、人工费、管理费等所有费用。
三、工程质量乙方必须按照国家有关质量标准及甲方提供的技术要求执行工程，确保工程质量达到[具体标准]。
四、工期要求工程计划开工日期为[填写日期]，竣工日期为[填写日期]。
除非因不可抗力或甲方要求变更工程内容，否则乙方应保证按期完成工程。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后[具体天数]内支付合同总价的[百分比]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任若一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
农村房屋加固工程合同
农村房屋加固工程合同【合同编号】农村房屋加固工程合同甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方房屋加固工程项目的施工事宜，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：农村房屋加固工程2. 工程地点：_____________3. 工程内容：对甲方现有农村房屋进行结构加固，包括但不限于墙体加固、梁柱加固、地基加固等。
4. 工程标准：按照国家相关建筑加固标准及规范执行。
5. 工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，确保加固后的房屋安全可靠。
2. 工程质量由___________（第三方检测机构）负责检测验收。
三、工程造价1. 工程总造价为人民币（大写）_____________元整（¥_________）。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后支付预付款，余款在工程验收合格后支付。
四、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应按日支付违约金。
2. 如工程质量未达到合同约定标准，乙方应负责无偿修复直至达标。
五、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表人签字：_____________ 代表人签字：_____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同前，建议双方详细阅读合同条款，必要时可咨询法律专业人士。
农村危房改造和农户抗震改造合同4篇
农村危房改造和农户抗震改造合同4篇篇1农村危房改造和农户抗震改造合同一、前言随着我国城乡建设不断发展，农村危房多，抗震能力差的问题日益凸显。
为了加强农村危房改造和农户抗震改造工作，提高农户居住环境的安全性和舒适性，我县决定启动农村危房改造和农户抗震改造项目。
为了明确责任和义务，特制定本合同。
二、双方约定1. 甲方：农户名称（身份证号码）地址，属于村民小组（村民小组编码）。
乙方：农村危房改造和农户抗震改造实施单位（全称、地址、联系方式）。
2. 甲方承诺保证村民小组民房区位准确无误。
对于农村危房改造和农户抗震改造工作中涉及的土地、房屋等权属问题，由甲方负责解决。
3. 乙方承诺按照国家相关政策、法规和标准，对甲方的农村危房进行改造和加固。
在改造过程中，乙方必须保证工程质量，确保工程符合建筑工程质量标准。
4. 乙方应当与甲方签订工程施工合同，明确农村危房改造和农户抗震改造的具体工程范围、工程造价、工程时限等内容。
5. 农村危房改造和农户抗震改造工程完工后，乙方必须出具施工合格证明文件，保证工程质量。
6. 甲方在改造工程项目完工后，应当对乙方进行验收。
如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
整改完成后，方可通过验收。
7. 本合同签订后，如需变更内容，需经双方协商一致并签订书面协议。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
三、合同终止1. 双方协商一致终止合同。
2. 一方未按照本合同履行义务，另一方有权解除本合同。
3. 本合同有效期届满。
四、其他约定1. 本合同的未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同的签订、履行、变更和解决争议均适用中华人民共和国相关法律。
甲方（签字盖章）：____________乙方（签字盖章）：____________日期：____________以上为《农村危房改造和农户抗震改造合同》的内容，请双方认真阅读并签字盖章。
愿双方共同努力，完成农村危房改造和农户抗震改造工作，为农户提供更安全、更舒适的居住环境。
房屋加固合同
房屋加固合同
合同范本专家建议：
第一部分，合同双方信息。
1.1 加固方信息，包括公司名称、注册地址、法定代表人或负
责人联系方式等。
1.2 委托方信息，包括委托人姓名、联系方式、住址等。
第二部分，加固工程内容。
2.1 加固范围，明确列出需要加固的房屋部位，如墙体、地基、楼板等。
2.2 加固方法，详细描述采用的加固方法和材料，确保加固工
程的质量和安全。
第三部分，合同条款。
3.1 工程期限，约定加固工程的开始时间和完成时间，保证工程按时交付。
3.2 工程费用，明确工程总费用、付款方式和分期付款比例，避免费用纠纷。
3.3 质量保证，规定加固工程的质量标准和保修期限，确保工程质量和委托方权益。
3.4 违约责任，约定双方违约责任和解决方式，保障合同执行的顺利进行。
第四部分，其他条款。
4.1 变更和解释，规定合同变更和解释的程序和方式，避免合同纠纷。
4.2 法律适用，明确合同适用的法律和管辖法院，规避法律风险。
4.3 其他约定，根据实际情况增加其他需要约定的条款，保障双方权益。
以上是房屋加固合同的合同范本专家建议，希服对您有所帮助。
《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)
GF—2015—0209合同编号：建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
抗震机构工程合同
抗震机构工程合同合同编号：__________甲方（业主）：__________乙方（承建商）：__________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本项目”）的抗震机构工程设计、施工及验收等事宜达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于抗震设计、施工、材料供应、质量检测、验收等。
第二条工程质量标准2.1 本工程应符合国家及地方有关抗震设计规范的要求。
2.2 乙方应保证工程的抗震性能达到国家规定的防震减灾标准。
2.3 乙方应按照甲方提供的技术要求和设计文件进行施工，确保工程质量。
第三条工程进度安排3.1 工程开工日期为____年____月____日。
3.2 工程竣工日期为____年____月____日。
3.3 乙方应根据工程进度计划合理安排施工，确保按期完成。
第四条合同价款及支付方式4.1 本工程总价款为人民币____元。
4.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：a) 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款。
) 进度款：根据工程进度，甲方按约定时间支付相应比例的进度款。
c) 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定时间完成工程进度，应向甲方支付违约金。
5.2 如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿修复直至合格。
5.3 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
加固工程的施工方案(3篇)
第1篇一、工程概况1. 工程名称：XX加固工程2. 工程地点：XX市XX区XX路XX号3. 工程规模：建筑面积XX平方米，加固面积XX平方米4. 工程性质：建筑物加固改造5. 设计单位：XX建筑设计研究院6. 施工单位：XX建筑工程有限公司二、施工依据1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）2. 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）3. 《建筑工程施工安全技术规范》（JGJ59-2011）4. 《建筑结构加固工程施工及验收规范》（JGJ/T235-2011）5. 设计图纸及相关施工图6. 施工单位内部施工规范及操作规程三、施工组织1. 施工单位应建立健全施工组织机构，明确各岗位职责，确保施工顺利进行。
2. 施工单位应成立项目管理部，负责整个工程的施工管理工作。
3. 施工单位应配备充足的技术人员、施工人员和施工设备，确保施工质量。
四、施工准备1. 技术准备：熟悉设计图纸、施工规范和施工技术要求，编制施工组织设计，明确施工工艺和施工流程。
2. 材料准备：根据设计要求，准备符合质量标准的加固材料，如钢筋、水泥、砂、石子等。
3. 施工设备准备：根据施工方案，准备施工设备，如吊车、切割机、焊接设备、混凝土搅拌机等。
4. 人员准备：组织施工队伍，进行技术交底和安全教育，确保施工人员具备相应的施工技能和安全意识。
5. 施工现场准备：对施工现场进行清理，确保施工环境整洁，满足施工要求。
五、施工工艺1. 施工测量：根据设计图纸，进行施工测量，确保施工位置和尺寸准确。
2. 钻孔：根据设计要求，采用钻机进行钻孔，钻孔深度、直径和间距应符合设计要求。
3. 钢筋加工：根据设计要求，加工钢筋，确保钢筋长度、直径和形状符合要求。
4. 钢筋绑扎：将加工好的钢筋按照设计要求进行绑扎，确保钢筋位置准确、牢固。
5. 混凝土浇筑：根据设计要求，进行混凝土浇筑，确保混凝土强度、密实度符合要求。
6. 钢筋焊接：采用电弧焊或气体保护焊，将钢筋焊接在一起，确保焊接质量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房屋建筑抗震加固工程施工合同四川省建设厅（示范文本）制定四川省工商行政管理局年月日发包人（全称）：承包人（全称）：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程修复加固施工事项协商一致，订立本合同。
1.工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 房屋鉴定报告文号：1.4 承包范围：（根据甲方确认修复加固的工程范围）2.合同工期合同工期：总日历天数天（合理工期）。
开工日期：以发包人发出的开工令或发包人认可承包人的开工报告时间为准。
3.质量标准根据甲方及相关技术标准验收，质量合格。
4.质保期限年5．合同价款：合同金额（大写）元（人民币）¥：元（人民币）5. 发包人工作5.1 开工前日内，向承包人提供需修复加固的建筑结构平面施工图份，经审查确认的修复加固区域施工图份。
清除影响施工的障碍物，接好施工照明灯，向承包人提供施工所需的水、电等接口，并说明使用注意事项。
组织承包人进行现场交底。
5.2 指派为发包人代表，代表发包人负责履行合同。
对工程质量、进度进行监督，办理变更、签证、验收等事宜，接收承包人送达的结算资料和与本工程有关的其他资料。
5.3委托监理人对本加固工程进行工程监理，监理人任命为总监理工程师。
其职责、监理内容、授予权限在监理合同中明确，于开工前日内，将监理合同副本交承包人份。
5.4 委托造价咨询人对本加固工程进行全程造价管理。
其职责、授予的权限在造价咨询合同中明确，于开工前日内，将造价咨询合同副本交承包人份。
5.5 协调好有关部门做好现场保卫、消防等工作。
5.6 施工中未经承包人同意，甲方一切人员不得随意拆除承包方的各种安全标志与措施物件，保护好乙方的一切安全防护措施，如有发生由当事人承担相应的后果。
5.7 发包人使用承包人提供的施工方案与其他文件资质，未经承包人同意，不得向他人泄露或公开发表与引用。
6. 承包人工作6.1 参加发包人组织的施工现场技术交底，并经双方确认。
承包人应根据加固施工部位拟定施工方案交发包人签字经监理工程师同意后方可施工。
6.2 指派为该工程项目负责人，代表承包人负责履行合同。
严格施工，按期完成施工任务。
办理由承包人负责的各项事宜。
6.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、施工噪音及环境保护等管理规定。
6.4 遵守现场施工的管理制度，妥善保护好施工现场的设备管线、树木、绿地等，使其不受损坏。
做好施工现场保卫工作。
6.5施工中未经发包人同意，不得随意拆改原有建筑物合各种是备管线。
双方认可的局部拆除，应符合对原房屋建筑结构的保护要求。
6.6 工程竣工未正式移交发包人之前，负责对现场的一切设施和加固工程成品进行保护。
6.7 承包人使用发包人提供的图纸合文件，未经发包人同意，不得为本合同工程以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
7. 工期7.1发包人因特殊原因要求承包人比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包人同意。
并支付承包人因赶工期采取的费用，按每提前1天支付人民币元。
7.2 因变更设计和工程量增加，非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致1周内累计停工8小时，影响工期，工期顺延。
7.3 因承包人原因影响工期，工期不顺延。
8. 安全施工8.1 发包人对其施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致发生安全事故，由发包人承担相应责任及其费用。
8.2承包人在施工期间应遵守安全技术规程合相关法规，严格按安全标准组织施工，自觉接受合配合依法实施的监督检查。
由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致的安全事故，由承包人承担相应责任及费用。
8.3 承包人对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠负责。
承包人应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
9. 分包9.1本工程如需要专业分包，需要发包人同意。
分包人必须具有相应的施工资质，持有《安全生产许可证》。
9.2 承包人与分包人必须签订分包合同，双方权利和义务在分包合同中说明。
10. 材料供应10.1 发包人供应材料。
发包人供应的材料（见附表，作为本合同附件），应向承包人提供产品合格证书，并按规定复检，对其质量负责，按约定的时间供应到现场。
约定由承包人提货的，发包人应将提货手续移交给承包人，由发包人承担运输费用。
发包人供应的材料，因发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包人承担。
发包人供应的材料，经承包人验收后，由承包人负责保管的，发包人应支付材料价值 %的保管费。
由于承包人保管不当造成损失，有承包人负责赔偿。
10.2 承包人采购材料。
承包人负责采购材料的，应按有关标准负责采购、运输和保管，并向发包人提交采购材料的质量证明文件，满足合同约定的质量标准。
对承包人提供的材料，发包人应查验产品合格证书，对存在疑问的可以委托抽查。
抽检合格的，费用由发包人承担。
抽检不合格的，费用由承包人承担，不得在本加固工程中使用。
11, 变更11.1 发包人提出变更。
发包人应在出变更提出前48小时书面通知承包人。
承包人在接到通知后按变更执行。
由于变更，导致承包人返工和等工，以及造成相应损失的，均由发包人承担，工期相应顺延，追加合同价款。
11,2 承包人提出变更。
承包人提供合理化建议涉及到变更设计和原定材料的换用，必须经发包人、设计人批准。
合理化建议节约的金额，双方协商分享。
11.3 变更签证。
如发生变更事项双方均应在48小时内办理工程变更签证。
变更签证作为变更工程价款和工期的依据。
若发包人在48小时内未办理的，视为认可。
承包人48小时内不办理，视为不调整工程价款，工期不顺延12 工程验收12.1隐蔽和分部验收。
承包人先进行自检，并在隐蔽和分部验收前24小时以书面形式通知发包人、监理单位进行验收。
验收合格，发包人、监理工程师在验收记录上签字后，承包人方可隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人抓紧时间修复准备。
12.2 延期验收。
发包人不能按时进行验收，应在验收前12小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。
发包人未按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可视为发包人已经验收合格。
12.3 由于承包人原因造成质量事故，工程验收不合格，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。
12.4 工程竣工后，承包人应通知发包人组织竣工验收，符合竣工验收要求的发包人自接到验收通知的日内组织验收，验收合格的，办理验收，移交手续。
若发包人不能在约定时间内组织验收，需在24小时内通知承包人，延期验收不能超过72小时。
如72小时内仍不能组织验收，应视为发包人已验收，承认竣工日期，并承担承包人的现场看管费用。
13 工程价款支付及结算13.1 ①本工程按照《四川省房屋建筑抗震加固工程计价定额》计价。
修复加固面积以施工现场实际规划修复加固面积为准。
②本工程按㎡计算，计算方式按本合同附件第⑶条中《砼修复加固计价分析单》计算。
工程款项合计元。
13.2 双方约定合同价按以下因素可调整：□工程量的增减；□工程变更；□材料价格上涨超过合同价款中材料单价﹪以上时，双方约定需调整的材料有□工程造价管理机构发布的造价调整；□其他因素。
13.3 工程价款拨付⑴预付款：本合同生效7日内承包人材料、机械、人员进场后，发包人向承包人预付工程价款金额元，或按合同价款额的： %预付，如逾期未支付，承包人有权停工，一切损失由发包方承担。
⑵进度拨付款：承包人每月前向发包人提供当月已完工程量报告一式四份，发包人3个日历日内复核批准，并于次月2日前按已完工程确认的工程款的 %拨付工程进度款，并按比例扣回预付款。
13.4 竣工结算承包人提请工程竣工验收时，应同时向发包人提交工程竣工结算书。
发包人自接到承包人提交的竣工结算书后日内复核完毕并书面签署，到期未提出异议，视为同意承包人提交的竣工结算书的工程价款，按比例支付工程价款。
工程价款拨付至总价的 %，余下 %作为质保金。
质保期（质保期年，从工程完工初步验收合格之日起计算）满后一年退还承包人质保金。
14. 竣工退场14.1 工程竣工后，承包人应对施工场地进行清理，直至发包人检验合格为止。
清理费用由承包人承担。
14.2 承包人设备剩余的材料，包括废弃施工设备和材料，按计划撤离施工场地。
14.3 承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托他人恢复或清理，所发生的费用从未支付给承包人的款项中扣除。
15. 违约责任15.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，发包人应补偿承包人因停工、窝工等所造成的损失。
每停工或窝工1天，发包人支付承包人元的损失费。
15.2 发包人不按合同约定拨付工程款，每拖延1天，按银行同期贷款利率向承包人支付应付工程款的利息。
15.3 由于承包人原因逾期竣工，每逾期1天，承包人应向发包人支付违约金 %元的损失费。
15.4发包人未办理任何手续，要求承包人拆改原建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由发包人负责并承担经济损失。
15.5 未经发包人同意，承包人擅自拆改原装建筑结构或管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担。
15.6（2）发包人应妥善保管室内私人物品，如发包人原因造成物品损坏或遗失的，承包人不负责任赔偿；若因承包人原因造成私人物品损坏或遗失的，承包人应负责赔偿。
承包人的设备、料料进入现场若因发包人原因造成材料、设备丢失，发包人应负责赔偿。
15.7 未办理竣工验收手续，发包人擅自动用，视为发包人已验收合格。
15.8 合同一经签订，因乙方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成相应的经济损失。
16. 索赔16.1 承包人索赔。
发包人未能按本合同约定提供施工条件、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可按以下约定向发包人索赔。
若承包人未能按下列时限向发包人提出索赔意向书，将失去索赔权利。
（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时有关证据。
（2）索赔事件发生后7日内，向发包人代表发出要求索赔的意向书；(3 ) 在发出索赔意向书后7日内，向发包人代表提交全部详细的索赔资料合金额；（4）发包人在街道索赔资料后7日内给予批准。
或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，发包人在7日内未作答复，视为该索赔已经批准；（5）双方协议同意（采用/ 不采用）一揽子索赔。
若采用一揽子索赔，其索赔意向及全部详细索赔资料和金额不得迟于工程竣工日期前14天提出。
16. 2 发包人索赔。
发生索赔事件后，发包人代表应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额。
发包人提出索赔的期限和要求16.1的约定相同。