建设工程勘察设计合同(正式版)样本
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXX发包人（甲方）：XXXXXX承包人（乙方）：XXXXXX工程名称：XXXXXX签约日期：XXXX年XX月XX日签约地点：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实守信的原则，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作事宜，达成如下协议：一、合同概况与工作内容本合同由甲方委托乙方进行XXXX工程勘察设计工作。
具体内容包括初步勘察和施工图设计等内容。
设计工作将分为若干个阶段完成。
项目包括：（包括但不限于以下内容，详细列明合同范围内的内容）。
主要技术标准和技术参数应根据项目实际制定并附于合同后作为附件。
工作内容的具体细节见合同条款第XXX条的内容要求及规定。
本项目包括的建设内容和深度须达到规范标准要求并满足国家行业技术规范、技术标准的规定和甲方提出的设计标准的要求。
二、合同工期与进度安排乙方应按照甲方要求的进度计划进行勘察设计工作，并按照合同约定的时间节点完成各阶段的工作内容。
甲方应及时确认里程碑事件的完成进度并进行相关评估和审查，并在每个环节给乙方充分的时间和便利支持完成工作任务，并确保后续阶段工作顺利进展和项目实施的正常安排等详细内容约定详见合同附件。
合同工期延期情况发生时，双方应按照合同约定共同协商解决并明确延期责任和处理方式等事项。
三、设计费用及支付方式甲方应向乙方支付工程勘察设计费用共计人民币XXXXXX元整（小写）。
支付时间和支付方式根据合同所规定的具体支付条件和金额如下表：（这里根据具体工程填写设计费用数额和时间安排）。
支付方式可以是现金转账等方式。
本合同不涉及开具发票等问题应做出约定说明并加盖双方公章予以确认作为合同条款内容之一备案执行等具体约定详见合同正文中的条款。
若甲方未能按时支付款项时，应按照合同约定承担违约责任等相应后果并约定相应的违约责任和赔偿方式等条款内容。
双方共同遵守执行本合同约定内容，保证合法合规完成交易行为等约定内容。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察和设计服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本次建设工程勘察设计事项达成如下协议：第一条项目概况项目名称：XXXXXXXXXX项目。
项目地点：位于XXXXX地点。
项目的勘察和设计内容包括但不限于XXXXX工程的建设规划、方案设计、施工图设计等环节。
双方同意以此为基础，进一步明确具体的工作内容、目标和进度安排。
第二条合同标的及服务范围乙方同意为甲方提供本项目的勘察和设计服务，包括但不限于地质勘察、地形测量、方案设计、施工图设计等内容。
乙方应确保所提供的服务符合国家和行业标准，且能够满足甲方的需求。
甲方应明确告知乙方所需的特殊需求和要求，以便乙方根据甲方的意愿和需求进行设计工作。
具体的服务范围将按照项目实际需求而定。
如项目有变动，双方应及时协商并签署补充协议。
合同服务期限为本合同签订之日起至工程竣工交付为止。
费用支付根据本合同第四条的规定进行。
第三条工作原则与质量保证乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行勘察设计工作，确保项目的质量和安全。
乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，设计方案的可行性和创新性。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督并提出合理的意见和建议。
乙方应及时响应甲方的要求，对存在的问题进行整改和改进。
第四条费用及支付方式本合同约定的勘察设计费用总额为人民币XXXXXX元整（大写金额）。
费用支付方式如下：合同签订后，甲方应按约定支付乙方预付款项；项目各阶段工作完成后按照完成情况支付款项；最终款项在工程竣工交付后进行支付。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇篇1合同编号：_________发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计收费规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、承包人的责任和权利1. 承包人须按照有关法律、法规、技术标准、规范及发包人的要求进行工程设计，并对因设计质量原因造成的工程损失承担责任。
2. 承包人应按时按量完成设计任务，如因设计进度原因影响工程整体计划，承包人应承担相应的违约责任。
3. 承包人有权获得相应的设计费用，并在完成设计任务后要求发包人支付设计款项。
4. 承包人应妥善保管发包人提供的资料，并承担因资料丢失或泄露所造成的损失。
5. 承包人应配合发包人进行工程的后期施工工作，确保工程的顺利进行。
三、发包人的责任和权利1. 发包人应向承包人提供必要的资料，确保承包人能够顺利进行设计工作。
2. 发包人有权对承包人的设计工作进行监督和检查，确保设计质量符合要求。
3. 发包人应按时向承包人支付设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。
4. 发包人有权要求承包人对设计内容进行修改和调整，以满足工程实际需求。
5. 发包人应配合承包人进行工程的前期准备工作，确保工程的顺利进行。
四、设计费及支付方式1. 设计费总额：_________元。
2. 支付方式：签订合同后，发包人向承包人支付设计费总额的50%作为预付款；设计完成并经发包人确认后，发包人向承包人支付剩余的设计费。
3. 具体支付时间：预付款支付时间为合同签订后7个工作日内；剩余款项支付时间为设计确认后7个工作日内。
4. 支付方式：银行转账或支票支付。
具体支付方式由双方协商确定。
五、违约责任及赔偿标准1. 承包人如未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。
四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。
五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。
六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。
七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。
2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。
3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。
八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。
十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。
建设工程勘察设计合同范文通用版6篇
建设工程勘察设计合同范文通用版6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】乙方（承包人）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、合同背景与目的甲方委托乙方就【项目名称】进行工程勘察设计工作。
双方本着友好合作、互利共赢的原则，经充分协商，签订本合同。
二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求进行以下工作：1. 工程勘察：包括地质勘察、地形测量等。
2. 工程设计：包括方案设计、初步设计、施工图设计等。
三、工作期限及进度安排1. 工程勘察设计工作总期限为【工作期限】天。
2. 具体进度安排如下：【详细进度安排】。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总额为人民币【金额】元（大写：【金额汉字大写】）。
2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】作为预付款。
（2）乙方完成初步设计并提交甲方确认后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】。
（3）乙方完成施工图设计并提交甲方后【支付时间】内，支付剩余费用。
3. 支付方式：【支付方式描述】。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计质量规范、标准进行勘察设计。
2. 工程设计应满足甲方的功能需求及使用要求。
3. 甲方在收到乙方提交的勘察设计成果后【验收时间】天内进行验收，并给予书面回复。
若甲方未在规定时间内验收或回复，视为验收合格。
六、保密条款及知识产权归属1. 乙方应对甲方提供的所有资料以及在本合同履行过程中接触到的甲方信息承担保密责任。
2. 本合同项下的工程勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察设计成果用于其他用途或向第三方转让。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。
违约方应赔偿守约方因此遭受的实际损失。
2. 若因乙方的勘察设计原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXXXX发包人（甲方）：XXXXXXXXX有限公司承包人（乙方）：XXXXXXXXX设计研究院鉴于甲方需要乙方就某建设工程进行勘察设计，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX建设工程。
2. 工程地点：XXXXXXXXX区域。
3. 工程规模：工程总占地面积XX平方米，建设内容包括但不限于主体建筑、配套设施等。
二、服务范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、环境评估等。
2. 乙方应根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于初步设计、施工图设计、深化设计等。
3. 乙方应提供技术交底、现场指导等后续服务，确保工程顺利施工。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
此价格包含乙方为完成本合同约定的服务内容所需的所有费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签署后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交初步设计成果后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（3）乙方提交施工图设计成果并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（4）工程竣工验收合格后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。
四、合同工期及进度安排1. 乙方应在本合同签署后XX日内完成勘察工作。
2. 乙方应在勘察工作完成后XX日内完成初步设计。
3. 乙方应根据甲方施工进度要求，按时完成施工图设计及后续服务工作。
4. 若因甲方原因导致工程延期或停工，双方应协商解决工期顺延事宜。
五、技术标准及质量要求1. 乙方应按照国家相关技术标准、规范进行勘察设计。
2. 乙方提交的勘察设计成应当符合甲方提出的工程质量、安全等方面的要求。
3. 若因乙方原因导致勘察设计成不符合合同约定或国家相关技术标准、规范的，乙方应承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE—
精诚合作携手共赢
Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
建设工程勘察设计合同(正式版)样本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared
注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。
建设工程勘察设计合同
发包方：_____________
承包方：_____________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称___________;
工程地点___________;
工程规模___________;
工程投资___________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按
国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
(1)……
(2)……
(3)……
3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关
或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
(1)……
(2)……
(3)……
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承
包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
(1)……
(2)……
(3)……
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本份，分别报送业务主
管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章)：承包方(盖章)：鉴(公)证意见
地址：地址：经办人
法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：鉴(公)证机关(章)
委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
电挂：电挂：
邮政编码：邮政编码：
签约时间年月日签约地点__________
有效期限年月日至年月日
请在此处输入公司或组织的名字
Enter The Name Of The Company Or Organization Here。