新建排水隧洞施工合同正稿
水工隧洞工程合同范本
水工隧洞工程合同范本甲方（发包方）：_______________________乙方（承包方）：_______________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方拟进行水工隧洞工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程规模：_______________________1.5 工程质量标准：_______________________1.6 工程期限：_______________________1.7 工程价款：_______________________1.8 工程验收标准：_______________________1.9 其他：________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方应向乙方提供工程所需的施工图纸、技术资料及相关文件。
2.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.3 甲方有权对乙方的施工进度和工程质量进行监督。
2.4 甲方应负责协调解决施工过程中出现的外部问题。
2.5 甲方应保证工程现场的安全与环境保护。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，达到合同约定的质量标准。
3.3 乙方应遵守甲方的施工进度安排，确保工程按时完成。
3.4 乙方应负责施工过程中的安全和环境保护工作。
3.5 乙方有权按照合同约定收取工程款项。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式为：_______________________。
4.2 工程款项的支付时间节点为：_______________________。
4.3 工程款项的支付条件为：_______________________。
隧洞工程施工协议(3篇)
第1篇甲方（工程业主）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲方需要乙方在指定地点进行隧洞工程施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程内容：隧洞开挖、支护、衬砌、排水、通风等。
5. 工程总投资：________元。
二、工程进度1. 工程开工日期：________2. 工程竣工日期：________3. 乙方应按甲方要求，确保工程按期完工。
三、施工质量1. 乙方应严格按照国家有关施工规范和质量标准进行施工。
2. 乙方对工程质量负全责，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改。
四、工程费用1. 工程费用总额为：________元。
2. 乙方应按甲方要求，在施工过程中及时提供相关费用结算资料。
3. 甲方应按约定支付工程进度款，具体支付比例和方式如下：（1）开工前支付合同总价的20%作为预付款；（2）每完成工程量的20%，支付相应工程款；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款的60%；（4）工程保修期满后，支付剩余工程款的20%。
五、施工安全管理1. 乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应配备必要的安全生产设施和设备，对施工人员进行安全生产教育和培训。
3. 甲方应配合乙方做好施工安全管理工作，对施工过程中发生的安全事故，双方应共同承担责任。
六、知识产权1. 乙方在施工过程中产生的技术资料、图纸等知识产权归乙方所有。
2. 甲方不得擅自使用、复制、泄露乙方知识产权。
七、违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付________元违约金。
2. 甲方未按约定支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付________元违约金。
3. 因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担全部修复费用。
隧洞施工合同范本(必备4篇)
隧洞施工合同范本第1篇甲方（发包单位）： __电有限公司乙方（承包单位）：___________________甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。
），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站引水明渠清淤及加固；文星水电站引水明渠清淤及加固。
），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。
乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：甲方：（公章）法人代表：乙方：（公章）法人代表：年月日隧洞施工合同范本第2篇发包单位：（简称甲方）法定代表人：地址：承包单位：（简称乙方）法定代表人：地址：根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
新建排水隧洞施工合同正稿
枧田水库隧洞工程施工合同枧田水库隧洞工程施工合同发包方: (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方）宜章枧田水库除险加固工程输水隧洞工程施工任务,甲、乙双方，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,秉着平等互利、等价有偿的原则,经双方共同协商，达成如下协议,双方共同遵守,不得违反。
一、工程概况1。
1工程名称：宜章枧田水库除险加固工程输水隧洞工程。
１。
2 工程地址：宜章县新华乡 .二、承包方式及内容1、承包方式:包工包料。
2、承包内容:设计图纸界定的隧洞全部施工内容（包括：隧洞打眼,爆破、临时支护，清运爆破后的废渣，并按甲方指定地点堆放等）三、合同工期开工日期：（以实际开工报告为准）。
竣工日期：(以实际竣工验收合格的时间为准)合同工期总日历天数日历天。
如遇阻工、停工(甲方要求停工除外），乙方自身原因出现的安全事故等造成的工期延误,工期不予以顺延;如因地质条件复杂及不可抗力造成的工期延误予以顺延。
四、合同单价元/米包干（包干内容:合同第二条所述的全部内容），上述价格乘以相应的实际隧洞长度得出总价，任何情况下工程单价不予调整。
五、材料提供1、甲方不提供任何机械设备，工程期间如遇材料上涨、工资上涨,一概不予调整，均在包干费内.2、劳保、办公用品由乙方自己负责.3、其它设备、材料、工具、用具、用品等均由乙方自备,工程竣工之后材料、工具、用具、用品等由乙方自行处理甲方不负任何责任。
所有材料及设备的运输、搬运均由乙方负责。
但使用前必须通过甲方现场技术人员验收合格后才能允许使用，甲方不提供住宿．4、民爆物品由乙方自行办理,请专门的民爆公司负责管理发放，民爆物品的费用及相关的管理费用均由乙方承担.５、民爆物品应存放在专用炸药库内.炸药库不能修建在厂区内，并应与厂区及附近居民区保持200米的安全距离。
六、施工质量1、严格按照设计图纸及国家相关规范、标准组织施工。
隧洞爆破清理后要申请相关专业人员组织验收。
隧洞保持前后尺寸基本一致,隧洞壁要平整,隧洞壁的危岩要清除并及时支护。
隧洞施工合同模板
隧洞施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！隧洞施工合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行隧洞施工，乙方具备隧洞施工能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：隧洞施工，包括挖掘、支护、排水、通风等工作。
1.4 工程工期：自开工之日起至____年__月__日竣工。
第二条 双方责任2.1 甲方责任：（1）负责办理工程所需的各种手续，包括土地征用、拆迁补偿等。
（2）提供施工场地，保证施工用水、电、通讯等基础设施。
（3）向乙方支付工程款，按时提供施工材料、设备等。
2.2 乙方责任：（1）按照甲方的要求，完成隧洞施工任务。
（2）负责施工过程中的安全、环保等工作。
（3）承担施工期间的人员、材料、设备等费用。
第三条 工程价款3.1 本工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 甲方支付工程款的方式如下：（1）合同签订后____天内，支付乙方工程总价款的__%。
（2）工程进度达到__%后，支付乙方工程总价款的__%。
（3）工程竣工验收合格后，支付乙方工程总价款的__%。
3.3 乙方开具正规发票，甲方按时支付工程款。
第四条 工期延误4.1 因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因此产生的费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
4.2 因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的费用。
第五条 质量保证5.1 乙方应当按照甲方的要求，保证隧洞施工质量，确保工程安全、可靠。
5.2 工程竣工后，乙方应承担一定期限的质量保修责任，具体保修期限和保修范围双方协商确定。
第六条 违约责任6.1 甲方逾期支付工程款，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×__%。
建排水隧洞施工合同正稿5篇
建排水隧洞施工合同正稿5篇篇1合同编号：XXXX-XXX-XXX甲方（业主）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXX路XXXX号法定代表人：XXXXXX乙方（承包商）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXX路XXXX号法定代表人：XXXXXX鉴于甲方需要建设排水隧洞，乙方具备相应的施工能力，双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，达成如下施工合同：一、工程概况1. 工程名称：XXXX排水隧洞建设项目2. 工程地点：XXXXXX路与XXXX路交汇处3. 工程内容：排水隧洞的挖掘、支护、排水系统安装及调试等4. 承包范围：本合同项下的全部工程内容二、合同工期1. 开工日期：本合同签订之日起计算，具体以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：本合同签订之日起计算，工期为XX个月。
3. 延期处罚：如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任，具体按照本合同相关条款执行。
三、工程质量1. 工程质量标准：本工程应符合国家及地方相关质量标准，确保一次性验收合格。
2. 材料检验：乙方应确保所使用材料的合格性，甲方有权对材料进行抽检，检验费用由乙方承担。
3. 验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。
四、合同价款与支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），此价格包括但不限于材料费、人工费、机械费等。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%；（2）中期款：工程进度达到XX%时，甲方支付合同总价的XX%；（3）竣工款：工程竣工并验收合格后，甲方支付合同总价的XX%；（4）质保金：合同总价的XX%作为质保金，质保期满后支付。
3. 发票与税务：乙方应向甲方提供合法有效的增值税专用发票，税率为XX%。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）提供施工图纸及相关技术资料；（2）协助乙方办理施工许可等手续；（3）按照合同约定支付款项；（4）监督乙方的施工质量、进度和安全。
新建排水隧洞施工合同正稿
新建排水隧洞施工合同正稿一、背景该合同旨在规定新建排水隧洞的施工方案、标准和验收标准，以确保隧洞施工质量达到合同约定的要求。
二、施工内容1.新建排水隧洞的施工工作包括但不限于：洞身开挖、支护、疏浚、排水、拱顶加固、灌浆、砌石、防水等工作。
2.施工过程中必须采取安全措施，严格遵守安全和环保规定，保障工人和当地居民的生命财产安全。
三、施工标准1.新建排水隧洞的设计要求依据国家有关规范，同时要符合环保和安全要求。
2.施工过程中必须按照设计图纸和工程施工规范有序进行，严格按照现场勘察、地质勘探和试验结果进行施工，杜绝违规、违章和违法行为。
3.隧洞施工过程中必须经过中期验收、竣工验收，严格遵守验收规定，确保施工质量。
四、保证金和质量保证1.施工总承包单位在签订合同时，需缴付相应保证金，金额根据合同约定而定。
2.保证金将在施工合同到期且合同履约成功后退还。
3.合同签订后，施工总承包单位需提供质量保证书，并确保在合同期限内保修、保养和维护隧洞施工质量，确保隧洞使用安全和质量。
五、违约责任1.如发生施工过程中违反安全和环保要求、质量不符合合同约定等行为，施工总承包单位承担相应的违约责任。
2.如因施工总承包单位的违约行为导致损失、事故、污染等不良后果，需按照法律法规承担相应的赔偿责任。
六、争议解决在合同履行过程中出现争议，应以协商解决为原则。
如协商无法解决，则需通过仲裁或诉讼进行解决。
七、生效和终止1.施工合同生效后，各方应严格遵守约定进行合作和履行。
2.施工合同期满后，在未续约或变更的情况下自动终止。
3.如因不可抗力导致无法履行合同的，依据法律法规进行处理，双方互不承担责任。
八、其他本合同未尽事宜，由双方协商解决。
结语本合同是对新建排水隧洞施工过程中的工作要求和质量保证的约定。
各方应按照合同约定认真履行，确保施工过程安全、环保、质量和顺利进行，并收到合同预期的效果。
2023隧洞施工合同正规范本(通用版)
隧洞施工合同1. 合同参与方本合同由各方（下称“合同参与方”）共同订立：甲方：__________（简称“业主”）地质：__________乙方：__________（简称“施工单位”）地质：__________2. 合同背景业主拥有位于_______地区的隧洞工程项目（简称“工程项目”）。
为了完成该工程项目，双方达成协议。
3. 工程范围本合同涵盖了工程项目的全部范围，包括但不限于工作内容：•隧洞的勘探与测量•隧洞的设计与施工•隧洞设备的安装与调试•隧洞的防水与排水•隧洞的通风与照明•隧洞的其他相关工作4. 工期施工单位应在本合同签订后的______天内完成工程项目的全部工作。
双方可以根据实际情况协商并签订工期延长协议。
5. 施工条件为顺利进行工程项目，业主应提供条件：•工程项目的相关资料和图纸•工程项目的现场安全措施和施工条件•工程项目所需的施工设备和材料•工程项目所需的劳动力和技术支持6. 工程质量和验收标准施工单位应按照相关的法律法规、行业标准和技术规范，确保工程项目的质量，并按照验收标准进行验收：•隧洞结构的稳定性和安全性•隧洞设备的正常运行和可靠性•隧洞通风和照明的有效性•隧洞防水和排水的效果•隧洞其他相关要求的满足7. 付款方式根据工程项目的不同阶段完成情况，业主应按照付款方式向施工单位支付费用：•工程开工前，业主应支付工程项目总费用的______%作为预付款。
•工程开工后，根据实际完成情况，每完成_______%的工程进度，业主应支付相应的款项。
•工程竣工后，业主应确认工程项目的质量与实际完成情况，然后支付尾款。
8. 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
具体的违约责任由双方协商确定。
9. 争议解决对于因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交至仲裁委员会进行仲裁。
10. 其他事项本合同的任何变更或附加条款均应以书面形式进行，并经双方签字批准后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
枧田水库隧洞工程施工合同
枧田水库隧洞工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
宜章枧田水库除险加固工程输水隧洞工程施工任务，甲、乙双方，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，秉着平等互利、等价有偿的原则，经双方共同协商，达成如下协议，双方共同遵守，不得违反。
一、工程概况
1.1工程名称：宜章枧田水库除险加固工程输水隧洞工程。
1.2 工程地址：宜章县新华乡。
二、承包方式及内容
1、承包方式：包工包料。
2、承包内容：设计图纸界定的隧洞全部施工内容(包括：隧洞打眼，爆破、临时支护，清运爆破后的废渣，并按甲方指定地点堆放等)
三、合同工期
开工日期：（以实际开工报告为准）。
竣工日期：（以实际竣工验收合格的时间为准）合同工期总日历天数日历天。
如遇阻工、停工（甲方要求停工除外），乙方自身原因出现的安全事
故等造成的工期延误，工期不予以顺延；如因地质条件复杂及不可抗力造成的工期延误予以顺延。
四、合同单价
元/米包干（包干内容：合同第二条所述的全部内容），上述价格乘以相应的实际隧洞长度得出总价，任何情况下工程单价不予调整。
五、材料提供
1、甲方不提供任何机械设备，工程期间如遇材料上涨、工资上涨，一概不予调整，均在包干费内。
2、劳保、办公用品由乙方自己负责。
3、其它设备、材料、工具、用具、用品等均由乙方自备，工程竣工之后材料、工具、用具、用品等由乙方自行处理甲方不负任何责任。
所有材料及设备的运输、搬运均由乙方负责。
但使用前必须通过甲方现场技术人员验收合格后才能允许使用，甲方不提供住宿。
4、民爆物品由乙方自行办理，请专门的民爆公司负责管理发放，民爆物品的费用及相关的管理费用均由乙方承担。
5、民爆物品应存放在专用炸药库内。
炸药库不能修建在厂区内，并应与厂区及附近居民区保持200米的安全距离。
六、施工质量
1、严格按照设计图纸及国家相关规范、标准组织施工。
隧洞爆破清
理后要申请相关专业人员组织验收。
隧洞保持前后尺寸基本一致，隧洞壁要平整，隧洞壁的危岩要清除并及时支护。
2、工程要求：隧道长146米，坡度按设计图纸要求。
3、做好隧道内的临时支护，保证施工安全。
七、工程安全与文明施工
7.1 工程开工前，乙方必须为现场施工人员办理工程施工意外伤害保险和施工机械设备保险，并支付保险费用。
7.2 乙方必须严格遵守国家有关安全生产法律、法规及施工安全操作规程组织施工，在施工过程中发生的一切安全事故及费用均由乙方承担，甲方概不负责。
7.3 乙方人员要遵纪守法，尊重当地民族风俗，遵守甲方施工现场的管理规定和制度。
在施工期间，如果发生聚众赌博、打架斗殴、违法犯罪及违反甲方现场管理规定的人和事，甲方上报公安机关进行处理，当事情发生后甲方有权终止合同。
7.4 施工现场必须围护施工，安全防护设施必须符合国家有关安全规范、规定。
操作人员必须持证上岗，统一着装、佩带安全帽，“五牌一图”及各种警示标志牌要悬挂紧齐醒目。
7.5 各种材料要分类堆放有序，做到工完场清，建筑垃圾不得堆放在甲方厂区内，否则发生一次罚款300元。
八、付款及结算办法
本工程不付预付款只按进度支付进度款按以下条款办理：
（1）承包方进场后，工程进度款根据已完成的工程量，由甲方办理支付手续，支付已完成工程量的%；竣工验收后一个月内完成结算，并提交完整的竣工技术资料给甲方后，支付至总造价95%，余下的总造价5%作为质量保证金，竣工验收一年后支付。
按上述规定支付工程进度款时，应分期扣回甲方向乙方提供的施工用电等费用（电费按表计量，并加损耗摊销费，按月结算）。
同时乙方必须向甲方提交当地缴税凭证，方能办理付款手续（税费也可由甲方代扣代缴）。
；
（2）预留造价的5%为保修金，保修期内如工程无任何质量问题即返还保修金，否则将按维修费用扣除保修金，保修金不计取资金利息。
本工程保修期为一年，从本工程承包人全部工作内容验收合格之日起算。
（3）工程结算时，甲方施工人员、财务人员3人以上（包含3人）才能参与乙方申请组织的工程量签证。
工程质量达到国家验收规范要求才能办理结算，否则不予办理。
九、甲方责任
1、甲方负责外部工农矛盾的处理与协调，如需征地，由甲方负责办理有关手续。
2、负责把施工用水用电接至距施工现场50M范围内。
3、负责隧洞工程量验收签证，接到乙方验收通知后，24小时内派代表赶到现场进行验收。
4、负责组织施工质量的检查验收，按时支付工程结算款。
5、根据乙方施工组织设计的内容检查监督其劳动力的进场情况，检查其技术力量的配备情况。
6、如由于甲方原因造成停工、误工、工期顺延，给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方相应的经济损失。
十、乙方责任
1、根据甲方指令完成排水隧洞的施工任务，负责其所产生的费用和处理好施工矛盾。
2、乙方根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、负责施工过程中的安全防护，承担一切安全事故责任和所发生的费用。
3、乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工嗓音、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，并承担其费用。
4、乙方应做好施工场地临近建筑物、构筑物的保护工作。
5、乙方必须保证涵洞和河道畅通，以防下雨形成堵塞，否则可能造成重大安全隐患，由此造成的损失将追究乙方法律责任。
6、施工时的材料装卸、运输、搬运等所有周边关系均由乙方负责处理，其费用由乙方负责。
7、乙方要注意自身的安全防范，因隧洞在河道内下方，乙方应按相关规定配备专职安全监督员，以防止发生透水事故等。
8、施工单位必须配备相应的施工、安全组织管理人员，如发现未有相应的管理人员，甲方有权终止合同。
因组织机构不完善，监督不到位所产生的安全问题，概由乙方自行负责，与甲方无关。
十一、合同变更和终止
1、乙方进度如在7天内不能达到合同约定的要求时，甲方有权终止合同，另请施工队。
2、乙方掘进质量经甲方两次验收不合格的，甲方有权终止合同，另请施工队。
3、在甲方通知乙方开工之日起五日内无正当理由未开工的，甲方有权终止合同，另请施工队。
4、如甲方按技术资料（附件）要求通知乙方整改，乙方被两次通知后仍未整改的，甲方有权终止合同，另请施工队。
5、乙方在掘进期间无故停工或严重不服从公司管理，态度恶劣的，甲方有权终止合同。
6、如乙方管理不善造成重大安全责任事故即民爆物品的流失或被盗事件，甲方有权终止合同。
7、因上述原因，合同终止时给乙方造成的一切损失由乙方自己负责甲方不给予任何经济补偿。
十二、甲乙方违反上述合同条款，以致造成对方经济损失的，由违约方负责赔偿对方的一切经济损失。
十三、因未处理的施工矛盾而导致合同无法履行的各种损失由乙方自行承担。
十四、如在合同履行过程中发生争议由双方协商解决。
十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
十六、补充条款：
1、
发包方：承包方：
法定代表人：法定代表人：
法定代理人：法定代理人：
合同签订日期：年月日。