陕西省建设工程施工合同
陕西省建设工程项目施工合同范本8篇
陕西省建设工程项目施工合同范本8篇篇1合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方名称]承包方（乙方）：[承包方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程施工承包给乙方有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程内容：[工程内容]二、工期1. 承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。
2. 开工日期：XXXX年XX月XX日，竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 工期顺延：若发包方原因造成工期延误，承包方应在情况发生后5个工作日内向发包方提出书面报告，发包方在收到报告后5个工作日内予以确认工期顺延。
三、质量与检验1. 承包方应按设计文件、技术标准、规范及合同约定进行工程施工，确保工程质量。
2. 承包方应在每个单项工程完成后，及时向发包方提交验收申请，发包方在收到申请后10个工作日内组织验收。
3. 若工程质量不符合合同约定，承包方应按要求进行返工或修改，并承担由此产生的全部费用。
四、合同价款与支付1. 合同价款：人民币[合同价款]元整（￥[合同价款]）。
2. 预付款：合同签订后，发包方应向承包方支付预付款，预付款金额为合同价款的XX%，即人民币[预付款金额]元整（￥[预付款金额]）。
3. 进度款：承包方每月向发包方提交进度款申请，发包方在收到申请后10个工作日内审核并支付进度款。
进度款支付比例为已完工程量的XX%。
4. 结算款：工程竣工验收合格后，承包方向发包方提交结算资料，发包方在收到结算资料后30个工作日内审核并支付结算款。
结算款支付比例为合同价款的XX%。
5. 质保金：合同价款的XX%作为质保金，在工程竣工验收合格后一年内支付。
若承包方在质保期内无重大质量问题，则全额返还；若有重大质量问题，则扣除相应金额后返还。
五、材料设备供应与保管1. 发包方负责提供主要材料和设备，并承担其运输和保管费用。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)陕西省建设工程施工合同(范本)第一章总则第一条合同的目的和依据本合同的目的是明确建设工程施工方与业主之间的权利和义务，规范建设工程施工的各项流程和程序。
本合同依据《合同法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和规章制度的规定。
第二条合同的基本内容1. 本合同的基本内容包括：工程项目概况、工程质量和进度要求、合同价款、工程保修期、工程变更和索赔、争议解决等。
2. 合同附件包括：工程图纸和设计文件、施工方案、合同付款计划、材料清单、试验报告等。
第三条合同的生效和变更1. 本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。
2. 任何一方变更合同内容或者解除合同的，应征得对方同意，并按照法律法规的规定办理相关手续。
第二章工程承包第四条工程承包范围1. 承包工程的范围包括：设计、施工、材料采购、设备安装、试运行和交付使用等。
2. 工程承包的详细范围和具体要求详见本合同的附件。
第五条工程质量和进度要求1. 施工方须按照国家有关建设工程质量管理条例的要求，保质保量完成工程。
2. 施工方应按照合同规定的工期进行施工，如无特殊情况应按时竣工。
第六条合同价款和付款方式1. 合同价款总额为人民币（大写）______________（小写）______________万元，包括材料费、劳务费、设备费等。
具体付款方式详见合同付款计划。
2. 施工方应按照合同付款计划的要求提交相应的付款申请，并提供相应的票据和发票。
第七条工程保修期1. 工程保修期为合同约定的____个月/年。
2. 对于质量问题和故障现象，施工方应及时进行检修和维修，并承担相应的责任。
第八条工程变更和索赔1. 任何一方欲变更合同内容的，应提出书面申请，并在双方协商一致后办理相关手续。
变更所需费用和工期的调整应由双方协商确定。
2. 如因一方原因导致工程无法正常进行，另一方有权要求索赔，并按照约定进行赔偿。
第三章争议解决第九条争议解决方式本合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。
陕西省施工总承包合同范本
陕西省施工总承包合同范本《陕西省施工总承包合同》甲方（发包方）：单位名称：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（承包方）：单位名称：____________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方拟在陕西省[具体地点]进行[工程项目名称]的建设，并有意将该项目的施工总承包工作交由乙方承担，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承接该项目。
为明确双方在项目施工过程中的权利和义务，确保工程质量、工期和安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程项目名称]2. 工程地点：陕西省[具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程范围和内容]4. 工程规模：[建筑面积、层数、结构形式等]二、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、质量标准工程质量标准：符合[国家或行业相关质量标准]，达到[具体质量要求，如合格、优良等]。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币（大写）[具体金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 计价方式：[说明采用的计价方式，如工程量清单计价、定额计价等]3. 支付方式：（1）预付款：合同签订后[具体百分比]的预付款，计人民币（大写）[具体金额]元。
（2）进度款：根据工程进度，按[具体支付节点和比例]支付进度款。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，办理竣工结算，支付至结算总价的[具体百分比]。
（4）质量保证金：结算总价的[具体百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时无息退还。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)--双篇
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本) 目录一、合同双方1.1 甲方1.2 乙方二、工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程规模2.5 工程质量标准2.6 工程期限三、合同价款及支付方式3.1 合同价款3.2 预付款3.3 工程进度款3.4 工程结算款3.5 质保金四、工程变更及价格调整4.1 工程变更4.2 价格调整五、工程验收及移交5.1 工程验收5.2 工程移交六、工程质量保证6.1 质量保证期6.2 质量问题处理七、违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约八、争议解决8.1 协商解决8.2 诉讼解决九、合同解除9.1 合同解除条件9.2 合同解除后的处理十、其他约定10.1 保密条款10.2 通知与送达10.3 合同效力10.4 合同附件附件：1. 工程量清单2. 工程图纸3. 工程施工方案4. 工程质量保证书(以下无)甲方：陕西省建筑工程有限公司乙方：陕西省建设集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担陕西省建设工程施工事宜，达成如下合同条款：一、合同双方1.1 甲方：陕西省建筑工程有限公司，以下简称“甲方”。
1.2 乙方：陕西省建设集团有限公司，以下简称“乙方”。
二、工程概况2.1 工程名称：陕西省建设工程2.2 工程地点：陕西省市区2.3 工程内容：建筑工程施工2.4 工程规模：建筑面积平方米2.5 工程质量标准：符合国家及行业相关标准2.6 工程期限：自合同签订之日起个月三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：人民币元（大写：圆整）3.2 预付款：合同价款的30%，共计人民币元3.3 工程进度款：按工程实际进度支付3.4 工程结算款：工程竣工验收合格后，支付至合同价款的95%3.5 质保金：合同价款的5%，共计人民币元，质保期满后无质量问题，一次性支付给乙方四、工程变更及价格调整4.1 工程变更：甲方有权对工程进行变更，乙方应无条件执行4.2 价格调整：如遇政策性调整、材料价格波动等因素，甲乙双方协商调整合同价款五、工程验收及移交5.1 工程验收：工程竣工后，甲乙双方共同进行验收5.2 工程移交：工程验收合格后，乙方将工程移交给甲方六、工程质量保证6.1 质量保证期：工程竣工验收合格之日起计算，共计个月6.2 质量问题处理：如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即无条件返修七、违约责任7.1 甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任7.2 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任八、争议解决8.1 协商解决：甲乙双方应友好协商解决合同争议8.2 诉讼解决：协商无果时，可向工程所在地人民法院提起诉讼九、合同解除9.1 合同解除条件：甲乙双方协商一致，可解除合同9.2 合同解除后的处理：合同解除后，甲乙双方按照合同约定办理相关手续十、其他约定10.1 保密条款：甲乙双方应对合同内容保密10.2 通知与送达：甲乙双方的通知与送达，以本合同载明的地址为准10.3 合同效力：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效10.4 合同附件：本合同附件包括工程量清单、工程图纸、工程施工方案、工程质量保证书等。
陕西省建设工程施工合同范本
陕西省建设工程施工合同范本合同编号：陕建合字[YYYY]第号甲方（发包方）：陕西省X工程有限公司地址：陕西省西安市X路X号联系电话：乙方（承包方）：X建筑工程有限公司地址：陕西省西安市X路X号联系电话：鉴于甲方为工程项目的发包方，乙方为工程项目的承包方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就本工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：陕西省X工程项目1.2 工程地点：陕西省西安市X区X路1.3 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程等。
1.4 工程规模：根据工程设计文件确定。
1.5 工程总价：根据工程设计文件及双方协商确定。
二、合同工期2.1 工程计划开工日期：根据双方协商确定。
2.2 工程计划竣工日期：根据双方协商确定。
三、合同价格3.1 合同总价：根据工程设计文件及双方协商确定。
3.2 合同价格支付方式：按照双方协商确定的支付条款执行。
四、质量标准4.1 工程质量标准应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
4.2 工程质量应达到优良等级。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，并保证施工顺利进行。
5.2 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
5.3 双方应严格遵守国家、行业及地方的法律法规、规范、标准，共同维护工程质量、安全、进度等目标的实现。
六、违约责任6.1 甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(两篇)
(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)（二）陕西省建设工程施工合同范本（二）第一章总则第二条本合同是双方合作的依据，具有法律效力。
双方应当严格按照合同的约定履行各自的权利和义务，维护合同的实施。
第三条本合同适用于在陕西省范围内的建设工程施工合同。
第四条本合同的主要内容包括：工程项目的基本情况、工程造价及支付方式、工程质量、工期、安全生产、合同的变更、解除和违约责任等。
第五条本合同的附件是合同的组成部分，与主体合同具有同等的法律效力。
第二章工程项目的基本情况第六条业主应提供下列工程项目的基本情况：1. 工程的项目名称、地点和规划用途；2. 工程的建设规模和内容；3. 工程的设计图纸和施工图纸。
第七条施工单位应根据业主提供的工程项目的基本情况，进行详细的勘察和设计，并提交给业主。
第八条业主对施工单位提交的勘察和设计文件有权进行审查，并提出修改或补充意见。
第九条施工单位接受业主的修改或补充意见后，应重新进行勘察和设计，并再次提交给业主。
第十条业主在审核施工单位的勘察和设计文件后，应及时通知施工单位，并签署确认文件。
第三章工程造价及支付方式第十一条工程造价由业主和施工单位在工程项目的基本情况的基础上，根据建设工程造价管理的有关规定进行协商确定。
1. 按照完成工程综合进度，分批支付工程款；2. 工程完工后，进行结算。
第十三条施工单位应按照工程进度完成相应的工程节点，业主应根据施工单位的完成情况及时支付相应的工程款。
第十四条在工程完工后，业主和施工单位应进行工程结算。
结算应本着公平、公正、公开的原则，按照有关规定进行。
第四章工程质量第十五条施工单位应按照国家和陕西省的相关标准和规范进行施工。
施工单位应确保工程质量符合设计要求、技术规范和验收标准。
第十六条施工单位应组织专业技术人员对工程质量进行监督，及时发现和解决工程质量问题。
第十七条业主有权对施工单位的工程质量进行监督和抽查，施工单位应积极配合。
第五章工期第十八条工期是合同的重要内容之一。
《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》
陕西省建设工程施工合同（范本）发包人（甲方）：____________________承包人（乙方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________结构类型：____________________建筑面积：____________________工程造价：____________________承包范围：____________________二、工程期限开工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日竣工日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同工期总日历天数：____ 天三、质量标准工程质量应达到国家或行业现行的工程施工质量验收规范合格标准。
四、合同价款合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（￥：____元）其中包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
五、付款方式1. 预付款：甲方应在合同签订后____日内支付工程总价款的____%作为预付款。
2. 进度款：乙方应按月向甲方提交进度报告，甲方应在收到进度报告后____日内支付当月完成工程量的____%作为进度款。
3. 竣工结算：工程竣工验收合格后____日内，甲乙双方进行竣工结算，甲方支付至结算总价款的____%。
4. 质保金：剩余____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满____年后无质量问题时支付。
六、材料供应1. 甲方供应材料：____________________2. 乙方供应材料：____________________七、安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
陕西省建设工程施工合同(范本)
陕西省建设工程施工合同(范本)（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅制陕西省工商行政管理局二○一年月日第一部分协议书发包人（全称）：________________________________________________________承包人（全称）：________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________________________________工程地点：____________________________________________________________结构形式：___________________ 层数：_________ 建筑面积：_____________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：________________________________________________________资金来源：____________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________________________________________________________________________________________________________ 不包括的工程范围：______________________________________________________________________________________________________________________________三、合同工期：总日历天数_________________天开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1、合同总价（大写）：_____________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元（其中：工程预留金____________________元，零星工作费___________________元，安全防护、文明施工措施费__________________________________元，工程分包和材料购置费______________元，总承包服务费__________________元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
陕西省建设工程施工合同（示范文本）陕西省建设厅Array陕西省工商行政管理局二○一三年五月目录第一部分协议书第二部分通用条款（详见陕西省建设工程施工合同示范文本）第三部分专用条款附件房屋建筑工程质量保修书第一部分协议书发包人（全称）：________________________________________承包人（全称）：________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：陇县河滨商贸中心主楼（商业中心）工程施工项目工程地点：______________________________________________________ 结构形式：______________ 层数：_______ 建筑面积：_____________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项文号：___陇发改发〔2013〕90号___资金来源：_______________________________________二、工程承包范围承包范围：___施工图纸设计文件中的土建、电气、给排水、采暖等工作内容___不包括的工程范围：__门窗工程（含防火卷帘和幕墙）、所有不锈钢栏杆、罗马柱装饰、墙面保温、地暖、图纸注明的“须由专业公司完成”或“须二次设计、二次装修”的项目，具体内容见预算编制说明及图纸答疑纪要。
三、合同工期：总日历天数_________________天开工日期：____________________________________竣工日期：____________________________________四、质量标准工程质量标准：____________________________五、合同价款1、合同总价（大写）：_______________________________________（人民币）元（小写）￥：_____________________________________元（其中：工程预留金__________________元，零星工作费__________________元，安全防护、文明施工措施费________________________元，工程分包和材料购置费______________元，总承包服务费__________________元。
)2、综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日合同订立地点：________________________________本合同双方约定________________________________后生效。
发包人：（公章）_________ 承包人：（公章）______________地址：_________________ 地址：______________________ 邮政编码：_____________ 邮政编码：___________________ 法定代表人：___________ 法定代表人：_____________委托代理人：___________ 委托代理人：_________________ 电话：________________ 电话：__________________传真：_________________ 传真：________________开户银行：______________ 开户银行：_____________帐号：_______________ 帐号：_____________________详见《陕西省建设工程施工合同（示范文本）》“第二部分通用条款”此处略一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：同相应通用条款2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外，还使用______(无)_________________语言文字。
2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家现行法律法规2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家现行法律法规发包人提供标准、规范的时间：_____无______________________ 国内没有相应标准、规范时的约定：同相应通用条款 ___ ___________3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：____合同签订后5日内，肆套___ 发包人对图纸的保密要求：____不得外传、外借_________________________________使用国外图纸的要求及费用承担：________无_______________________二、双方一般权利和义务4、工程师4.1监理单位委派的工程师姓名：____________职务：_____________发包人委托的职权：施工过程中质量、安全、进度和投资控制，合同管理和信息管理，现场的组织协调及安全、文明施工全过程的监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：所有由监理工程师发出的书面通知、指示、同意、批准、证书、决定等，只要与本工程的合同价款、款项支付、计量、计价、工期延长、建筑使用功能有关，须事先经过发包人的审核与批准，并有发包人代表或其合法授权人的签字，方可成为对承、发包双方有合同约束力的文件。
4.2发包人派驻的工程师姓名：____________________职务：_____________________________________职权：负责施工全过程的内外关系协调，处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行管理，对监理工作提出合理化建议。
4.3不实行监理的，工程师的职权：_________________________________5、建造师姓名：___________________职务：_____________________________________6、发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_开工前五日内完成现场“三通一平”，同时协调好周边关系，为施工创造良好环境。
_（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前五日内将施工所需水、电接至施工现场。
其计量和计价方法为：_承包人采用水表、电表独立计算，计算办法见相关规定。
___（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前五日内（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前五日内（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前五日内，办理完成建设相关手续、批件。
（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前五日内以书面形式交验（7）图纸会审和设计交底时间：开工前五日内（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人负责协调处理相应的保护工作并承担相应的费用（9）双方约定发包人应做的其他工作：无6.2发包人委托承包人办理的工作：___无 ________________________7、承包人工作7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向发包人提交当月工程量进度报表，每月20日前向发包人及监理单位提交施工进度计划和材料计划。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责施工现场区域内的安全保卫工作。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地政府部门的有关要求办理相关手续，费用按有关规定与发包人各自承担费用。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工交付使用前由承包人保护，工程竣工交付使用后由发包人保护，费用各自承担。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人有义务对施工场地周围的建筑物、构筑物进行保护，如对上述工程进行破坏的，限期恢复并承担相应的费用。
（8）施工场地清洁卫生的要求：①按陕西省文明工地要求保持施工场地清洁卫生；②采取必要的环保措施，材料、设备及垃圾的堆排放符合环境保护的要求；③采取防病、虫措施（食堂、卫生间等）；④设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运；⑤由于承包人的责任而受到行政监督部门处罚的，由承包人承担相应责任。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：①配合发包人做好创卫工作，贯彻“谁施工，谁负责”的原则，满足发包人有关创卫的要求，施工范围内所发生的创卫费用按相关规定计取。
②施工现场水电费的计取：水、电表由承包人负责安装，决算时，承包人水、电实际费用（损耗部分分摊）按自来水公司和供电局规定的收费标准决算时一次计取。
③承包人施工人员进入现场后，必须主动到当地派出所办理有关手续。
④如果由于承包人的责任而受到有关行政主管部门处罚的，承包人承担一切后果，给发包人造成损失的，要承担相应的经济赔偿责任。
三、施工组织设计和工期8、进度计划8.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前十日内。
工程师确认的时间：收到上述全部文件后五日内确认合格与否。
8.2群体工程中有关进度计划的要求：无9、工期延误9.1双方约定工期顺延的其他情况：①由于设计变更增加工程量、合同范围外的工作等属于施工网络图中的关键线路上的工作或影响到总工期的工作；②不可抗力；③由于业主征地、拆迁不到位引起的停、窝工。
④若发包人临时停电、停水在12小时以内对施工造成影响，承包人应具备临时供电、供水的能力，以保证施工基本正常运行。
如连续停电、停水12小时以上并给承包人施工造成实质性延误的可相应顺延工期。
发包人、监理人共同确认和顺延工期,并计取相应窝工损失费。