2020年水利水电工程重点题2849
2020年一级建造师《水利水电工程》试题及答案(卷一)
2020年一级建造师《水利水电工程》试题及答案（卷一）一、单选题1江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据是( )。
A.区域规划B.水资源综合规划C.防洪规划D.流域规划参考答案：C参考解析：防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据。
2洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的范围在( )中划定。
A.区域规划B.水资源综合规划C.防洪规划D.流域规划参考答案：C参考解析：防洪规划应当确定防护对象、治理目标和任务、防洪措施和实施方案，划定洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的范围，规定蓄滞洪区的使用原则。
3江河、湖泊的水位在汛期上涨可能出现险情之前而必须开始准备防汛工作时的水位称为( )。
A.上限水位B.下限水位C.设计水位D.警戒水位参考答案：D参考解析：江河、湖泊的水位在汛期上涨可能出现险情之前而必须开始警戒并准备防汛工作时的水位称为警戒水位。
4长江和黄河的重大防汛抗洪事项须经( )批准后执行。
A.国务院B.国家防总C.水利部D.流域机构参考答案：B参考解析：长江和黄河的重大防汛抗洪事项须经国家防汛总指挥部批准后执行。
5国务院水行政主管部门所属的淮河、海河、珠江、松花江、辽河、太湖等流域机构，设立( )，负责协调本流域的防汛日常工作。
A.防汛指挥机构B.防汛办事机构C.防汛协调机构D.防汛指导机构参考答案：B参考解析：国务院水行政主管部门所属的淮河、海河、珠江、松花江、辽河、太湖等流域机构，设立防汛办事机构，负责协调本流域的防汛日常工作。
6《防汛条例》明确规定，有防汛任务的县级以上地方人民政府设立( )。
A.防汛指挥部B.防汛办公室C.防汛协调处D.防汛指导处参考答案：A参考解析：有防汛任务的县级以上地方人民政府设立防汛指挥部，由有关部门、当地驻军、人民武装部负责人组成，由各级人民政府首长担任指挥。
7电力、公路、航运等有防汛任务的部门和单位，汛期应当设立防汛机构，在( )统一领导下，负责做好本行业和本单位的防汛工作。
2020一建水利水电工程实务真题及答案解析
一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近似平行于边坡的裂隙，称为()。
A.滑坡B.蠕变C.崩塌D.松弛张裂【答案】D【解析】松弛张裂：产生近似平行于边坡的拉张裂隙，一般称为边坡卸荷裂隙。
蠕变：发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动两种类型。
崩塌：是指较陡边坡上的岩(土)体突然脱离母体崩落、滚动堆积于坡脚的地质现象。
有岩崩和土崩。
滑坡：是指边坡岩(土)体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象，称为滑坡。
分布最广、危害最大。
2.某堤防建筑物级别为2级，其合理使用年限不超过()年。
A.20B.30C.50D.100【答案】C3.流网的网格是由()图形构成。
A.曲线正方形(或矩形)B.曲线正方形(或圆形)C.曲线三角形(或正方形、矩形)D.曲线六边形(或正方形、矩形)【答案】A【解析】流网法：是一种图解法，适用于任意边界条件，是在渗流区域内由流线和等势线组成的具有曲线正方形(或矩形)网格的图形。
只要按规定的原则绘制流网，一般可以得到较好的计算精度。
4.水库水位和隧洞闸门]开度保持不变时，隧洞中的水流为()。
A.恒定流B.均匀流C.层流D.缓流【答案】A【解析】流场中任何空间上所有的运动要素(如时均流速、时均压力、密度等)都不随时间而改变的水流称为恒定流。
例如某一水库工程有泄水隧洞，当水库水位、隧洞闸门保持不变时，隧洞中的水流的所有运动要素都不会随时间改变即为恒定流。
5.土石分级中，土分为()级。
A.3B.4C.5D.6【答案】B【解析】土石分级，依开挖方法、开挖难易、坚固系数等，共划分为16级，其中土分4级，岩石分12级。
6.水工建筑物岩石建基面保护层可采用()爆破法施工。
A.分块B分层 C.分段 D.分区【答案】B【解析】建基面保护层可采用水平预裂、柔性垫层一次爆破法或分层爆破方法。
建基面保护层采用水平预裂时，垂直扎炮孔直径不大于50m，孔底距建基面不宜小于50cm;水平预裂不能一次全部完成时，宜在端部设置空孔限裂措施。
2020年水利水电工程常考题89.docx
2020年水利水电工程常考题单选题1、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（）。
A．总承包单位对施工现场的安全生产负总责B．分包单位对施工现场的安全生产负主要责任C．总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责D．总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任单选题2、《建设项目选址规划管理办法》的适用范围为在城市规划区范围内()工程项目编制、审批项目建议书和设计任务书须遵守该办法。
A．新建、改建、扩建B．选址、兴建、维修C．出让土地、收受土地、使用土地D．拆除、新建、发展单选题3、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和（）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
A．工程监理合同B．建设工程合同C．设计文件D．工程建设强制性标准单选题4、根据《安全生产管理规定》，项目法人在对施工投标单位进行资格审查时，应对投标单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员是否经()安全生产考核合格进行审查。
有关人员未经考核合格的，不得认定投标单位的投标资格。
A．水行政主管部门B．劳动监察部门C．质量监督部门D．建筑工程协会多选题5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，混凝土构筑物中，关于水塔基础、塔身、水箱工程量的计算，说法正确的有()。
A．筒式塔身应以筒座上表面或基础底板下表面为界B．柱式塔身应以柱脚与基础底板或梁顶为界，与基础板连接的梁应并入基础体积内C．塔身与水箱应以箱底相连接的圈梁下表面为界，以上为水箱，以下为塔身D．依附于水箱壁的柱、梁，不并入水箱壁体积内E．依附于塔身的过梁、雨篷、挑檐等，应并入塔身体积内多选题6、施工前准备阶段的质量管理包括()。
A．组织设计交底会议B．对施工单位质量管理体系的检查C．对施工机械设备的监控D．对施工单位资质进行核查E．建立人员查点制度单选题7、下列关于建设施工合同具有的特点，表述错误的足()。
2024年一级建造师考试水利水电工程管理与实务试题与参考答案
2024年一级建造师考试水利水电工程管理与实务复习试题(答案在后面)一、单项选择题（本大题有20小题，每小题1分，共20分）1.（）在水利水电工程施工中，用于测量水位和高程的常用仪器是（）。
A. 水准仪B. 全站仪C. 经纬仪D. 倾斜仪2.水利水电工程中，土石坝施工放样的主要依据是（）。
A. 堆放场地B. 施工图纸C. 土壤类别D. 坝基处理设计3.在水利水电工程施工中，用于施工导流的主要技术措施有（）。
A. 建设围堰B. 施工水位观测C. 施工流量监测D. 施工泄洪设施4、以下关于水电站工程地质条件的评估，哪种说法是错误的？A、地质条件是水电站工程建设的重要基础B、地质条件直接关系到水电站的防洪和航运功能C、地质条件的评估只需要考虑工程建设阶段D、地质条件的评估需要考虑水电站全寿命周期5、在水利水电工程施工过程中，对于隧道开挖施工技术，以下哪项不是常用的支护方式？A、锚杆支护B、喷混凝土支护C、超前支锚D、泥浆支护6、在进行水利水电工程项目管理时，风险管理的主要目的是：A、确保项目按时完成B、确保项目成本不超过预算C、确保项目质量符合标准D、确保项目免受不可预见的挑战影响7、在水利水电工程的坝体设计中，下列哪种计算方法不适用于抗渗分析？A、过渡流体理论B、曲线相似原理C、有限元法D、法向渗流法8、下列哪项不属于水利水电工程招标文件的主要内容？A、工程概况和设计目标B、水利工程的安全标准和技术规范C、建设单位的财务状况和信用等级D、工程施工工艺及质量标准9、水电站渠道淤积问题的预防和治理，下列哪个措施不正确？A、在渠道设计阶段就应考虑防淤措施B、定期清理渠道内淤积物C、在渠道两岸建设透水设施，减缓沿岸水流速率D、使用化学药剂进行渠道底泥找平处理10、张拉时，预应力筋断裂或异的最大时大一小时的温度称为钢绞线的张拉温度，当环境温度超过时，应采取降温措施，该措施不包括选：（）。
A.回车曲线缓冷B.喷雾养护C.用草袋、草帘覆盖D.洒水养护11、双扣法的一般程序为：钻孔一组、安装一扣圈、安装扣圈内壁模板、安装 conver、再钻下一组、安装第二扣圈，依此类推。
2020二级建造师《水利水电》真题及答案解析
2020二级建造师《水利水电》真题及答案解析一、单项选择题（共20题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.沿渗流方向分层设置反滤。
其反滤料粒径应按（）排列。
A.中一大一小B.中一小一大C.大一中一小D.小一中一大【答案】D【解析】反滤层的材料粒径沿渗流方向由小到大排列。
【考点来源】第一章第一节第一目水利水电工程建筑物的类型及相关要求2.某水闸闸室建筑物级别为3级，其工作闸门合理使用年限为（）年。
A.20B.30C.40D.50【答案】B【解析】1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。
【考点来源】第一章第一节第一目水利水电工程建筑物的类型及相关要求3.水泵梁的钢筋混凝土保护层厚度是指混凝土表面到（）之间的最小距离。
A.箍筋公称直径外边缘B.受力纵向钢筋公称直径外边缘C.箍筋中心D.受力纵向钢筋中心【答案】A【解析】钢筋的混凝土保护层厚度是指，从混凝土表面到钢筋（包括纵向钢筋、箍筋和分布钢筋）公称直径外边缘之间的最小距离。
【考点来源】第一章第一节第一目水利水电工程建筑物的类型及相关要求4.目前我国采用的高程起算统一基准是（）国家高程基准。
A.1985B.1995C.2000D.2005【答案】A【解析】我国自1988年1月1日起开始采用1985国家高程基准作为高程起算的统一基准。
【考点来源】第一章第一节第二目水利水电工程勘察与测量5.计算普通混凝土配合比时，集料的含水状态基准一般为（）。
A.干燥状态B.气干状态C.饱和面干状态D.湿润状态【答案】A【解析】集料的含水状态可分为干燥状态、气干状态、饱和面干状态和湿润状态等四种。
计算普通混凝土配合比时，一般以干燥状态的集料为基准，而大型水利工程常以饱和面干状态的集料为基准。
【考点来源】第一章第一节第三目水利水电工程建筑材料6.常用于坡面防护的材料是（）。
A.土工格栅B.土工网C.土工管D.土工合成材料黏土垫层【答案】B【解析】一般土工网的抗拉强度都较低，延伸率较高，常用于坡面防护、植草、软基加固垫层和用于制造复合排水材料。
水利水电工程考试题目及答案
水利水电工程考试题目及答案Ⅰ. 土木工程基础知识1. 下列哪个是垂直砌筑技术的代表？A. 抛砖引玉法B. 灯塔法C. 数块垛护法D. 弄空填实法答案: B. 灯塔法2. 距离表面较远切线速度与砂管持水力之比称为什么？A. 系数速度B. 射速C. 排放速度D. 流速答案: A. 系数速度3. 水库工程设计中，汇水面积有哪些常见划分方法？A. 地貌划分法、降水划分法、设计单元法B. 洪水划分法、人口划分法、设计单元法C. 雨量站划分法、降水划分法、设计单元法D. 设计单元法、降雨划分法、地貌划分法答案: C. 雨量站划分法、降水划分法、设计单元法Ⅱ. 水力学1. 下列哪个公式可以用于计算流速？A. 麦肯锡公式B. 醚胶钙蒙脱石公式C. 伯努利公式D. 神秘公式答案: A. 麦肯锡公式2. 考虑到摩擦损失的流量公式是什么？A. 潜流公式B. 杜瓦预测公式C. 曼宁公式D. 泊松公式答案: C. 曼宁公式3. 下列哪一个不是计算液体静力压力的公式？A. 仲裁公式B. 潜拉伸公式C. 等静力公式D. 阿基米德原理公式答案: B. 潜拉伸公式Ⅲ. 水电站设计1. 下列哪个参数不是决定水轮机选型的重要因素？A. 温升高度B. 净水头C. 平均降水量D. 毛水头答案: C. 平均降水量2. 对于发电机来说，下列哪个选项描述的是无功功率的概念？A. 产生的有用功率B. 产生的电磁功率C. 消耗的无功功率D. 消耗的有用功率答案: C. 消耗的无功功率3. 水电站中，为了防止溃坝事故的发生，通常需要设置哪些安全措施？A. 泄流设施、检修设施、防护设施B. 消防设施、监控设施、哨兵设施C. 直观设施、探测设施、拦截设施D. 预警设施、排水设施、隔音设施答案: A. 泄流设施、检修设施、防护设施Ⅳ. 水利工程管理与调度1. 水库蓄水能力指的是什么？A. 可以容纳的最大水量B. 水库水位的调节能力C. 下泄流量大小D. 水库建筑物的稳定性答案: A. 可以容纳的最大水量2. 在水利工程中，哪个指标用于衡量引水系统的工作效率？A. 运行能力系数B. 持续运行时间C. 系统流量D. 单位面积产量答案: A. 运行能力系数3. 水利工程需要定期进行巡视和维护，这样可以保证工程设施的正常运行和寿命的延长。
2024水利水电工程
考试须知本试卷总分100分，及格分 60分。
考试限时120分钟，到时将自动交卷，学员不限考试次数，系统将取历次考试中的最高分作为最终成绩。
本试卷总题量20道，(判断:8题、单选:8题、多选:4题)试卷类型:固定试卷一、判断题(每题5分，共8题，总分 40 分)1、工程地质试验是取得工程设计所需要的各种计算指标的一种重要手段，可分为室内试验和野外试验两大类A、正确B、错误正确2、工程物探是解决建设工程中有关工程地质、水文地质问题和进行环境评价的地球物理勘探方法。
A、正确B、错误正确3、工程物探是无损勘探方法，其勘测成果具有多解性,A、正确B、错误正确4、工程地质条件是与水工建筑物有关的各种地质因素的综合包括地质构造、地形地貌、地质结构、岩土类型及性质、水文地质、物理地质现象、天然建筑材料。
A、正确B、错误正确5、岩石是矿物的集合体。
矿物是具有一定成分和物理性质的无机物质。
根据其成因，岩石可分为三类: 1)、岩浆岩、2)、沉积岩、3)、变质岩。
A、正确B、错误正确6、坑探是用人工或机械掘进的方式来探明地表以下浅部的工程地质条件，主要包括:探坑、探槽、浅井、斜井、竖井、平洞等,。
A、正确B、错误正确7、工程地质钻探是利用钻进设备，通过采集岩芯或观察井壁，以探明地下一定深度内的工程地质条件，补充和验证地面测绘资料的勘探工作。
它是获取地表下准确的地质资料的重要方法，也是采取地下原状岩土样和进行多种现场试验及长期观测的重要于段。
A、正确B、错误正确8、水利水电工程地质勘密的3S技术是指GPS、RS、GIS。
A、正确B、错误正确二、单选题(每题5分，共8题，总分 40 分)9、高(超高)密度电法探测 ()、岩性分界面、喀斯特、洞穴、堤防和防渗墙隐患等;探测覆盖层厚度，进行地层分层和风化分带、岩性分层等。
A、构造破碎带B、岩性分层D、覆盖层厚度A10、工程地质勘察方法包括测绘、勘探、()、监测等。
A、测绘B、物探C、试验D、检测C11、BIM(Building Information Modeling)技术是一种应用于工程设计、建造、()的数据化工具，通过对建筑的数据化、信息化模型整合，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递。
2020年水利水电工程常考题158.docx
2020年水利水电工程常考题简答题1、某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。
施工合同中规定：(1)设备由建设单位采购，施工单位安装。
(2)建设单位原因导致的施工单位人工窝工，按18元/工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表5―18中所列标准补偿。
(3)施工过程中发生的设计变更，其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础)，间接费费率为10%，利润率为5%，税率为3.41%。
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用3000元，工期延误10d。
事件2：基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。
施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支1000元，工期延误3d。
事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图样遗漏该预埋件的错误所致。
返工处理后，增加费用20000元，工期延误8d。
事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5d，人工窝工86工日，工期延误5d。
事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。
设计变更后，经确认直接工程费增加18000元，措施费增加2000元。
上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。
[问题]分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求为什么多选题2、业主在工程项目决策阶段的主要工作任务是围绕着项目策划、项目建议书、项目可行性研究及相关的报批工作开展项目的管理工作，主要有()。
A．及时办理有关设计文件的审批工作B．对投资方向和内容作初步构想C．选择好咨询机构D．组织对工程项目建议书和可行性研究报告进行评审E．选派合格的现场代表，并选定适宜的工程监理机构单选题3、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和（）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
19、根据《建设工程安全生产管理条例》 ，工程监理单位和监理工程师应按照法 律、法规和（）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 A．工程监理合同 B．建设工程合同 C．设计文件 D．工程建设强制性标准
单选题
20、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工 现场相关的地下管线资料， () 应当采取措施加以保证。 A．建设单位 B．施工企业
单选题
22、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是 () A．施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人 B．专职安生产管理人员对项目的安全施工负责 C．专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查 D．装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员
单选题
23、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定：施工起重机械和整体提升 脚手架、 模板等自升式架设设施安装、 拆卸单位， 未编制拆卸方案和制定安全施 工措施的，可 () 。 A．责令限期改正 B．直接吊销资质证书 C．责令限期改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款 D．直接责令停业整顿
多选题
15、按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》 ，达到 () 规模标准的项目， 必须进行招标。 A．施工单项合同在 200 万元人民币以上的 B．勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的 C．项目总投资额在 3000 万元人民币以上的 D．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的 E．使用国际组织或者国外政府贷款、援助资金的项目
______。
多选题
12、建筑工程施工质量验收的要求包括 () 。 A．符合工程勘察和设计文件的要求 B．符合施工组织设计要求 C．施工单位自行检查评定合格 D．检验批的质量中主控项目和一般项目验收合格 E．符合扩初设计图的要求
单选题
13、根据《建设工程勘察设计管理条例》的规定，县级以上人民政府建设行政主 管部门或者交通、 水利等有关部门应当对 () 中涉及公共利益、 公众安全、 工程建 设强制性标准的内容进行审查。 A．设计方案 B．施工图设计文件 C．勘察文件
单选题
26、某系统集成项目初验完成后， 按照合同约定， 甲方应向乙方支付第二笔合同 款，此该项目的项目经理向监理单位递交了《付款申请》 ，则 ________。 A．《付款申请》应由总监理工程师签字 B．《付款申请》可由总监理工程师代表签字 C．得到总监理工程师授权的人都可在《付款申请》上签字 D．《付款申请》应由监理单位的法人签字
() 等职责。
单选题
8、不属于我国建设项目管理制度的是 () 。 A．项目法人责任制 B．投资项目资本金制度 C．贷款资金抵押制度 D．建设工程合同制度
单选题
9、计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务在于（） 。 A．统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一 B．统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一 C．统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离 D．统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离
5- 答案：各事件中造价工程师是否应该批准施工单位索赔要求的判断及理由： 暂无解析
单选题
6、按照《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办 法》规定，当电子招标文件与书面招标文件不一致时，应以 () 为准。 A．电子招标文件 B．在两者中任选其一 C．书面招标文件 D．重新编制的招标文件
多选题
7、工程项目监理中，总监理工程师主要承担 A．检查监督监理人员的工作 B．检查施工单位的丁艺过程或施工下序 C．审核工程计量的数据和原始凭证 D．主持或参与工程质量事故的调查 E．审查和处理工程变更
() 。
-----------------------------------------
1- 答案： B,D,E 暂无解析
2- 答案： B, C, D, E 暂无解析
3- 答案： C [ 解析 ] 1Z204023 施工企业质量管理体系的建立与认证
4- 答案： A,E [ 知识点 ] 建设工程主要管理制度
2020 年水利水电工程重点题
多选题
1、突发性水利工程重大质量事故发生后，项目法人、施工等单位应立即向 告。 A．省级以上建设行政主管部门 B．流域机构或水行政主管部门 C．省级以上人民政府 D．水行政主管部门 E．事故所在地人民政府
() 报
多选题
2、施工准备阶段监理工程师审查施工企业项目经理部质量管理体系的主要内容 有（）。 A．项目管理目标责任书 B．项目经理部的组织机构 C．项目质量管理的规章制度 D．试验室 E．主要管理人员及特种作业人员的资格证、上岗证
C．监理单位 D．地下管线管理部门
多选题
21、依据《建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 》通用条款规定： 进行竣工检查试验后， 竣工检验的工作程序和双方责任还包括 () 。 A．发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见 B．需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C．需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D．检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 E．发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验， 视为竣工检验报告未被认可
单选题
3、企业质量管理体系获准认证的有效期为 A．1 B．2 C．3D．5
() 年。
多选题
4、我国建设领域改革实行了多项配套制度，其中项目法人责任制与建设工程监 理制之间的关系是 () 。 A．项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件 B．项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障
C．项目法人责任制是实行建设工程监理制的经济基础 D．建设工程监理制是实行项目法人责任制的约束机制 E．建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障
多选题
17、选项所列哪些项目必须进行招标 () A．大型基础设施项目 B．使用国家融资的项目 C．外国政府贷款的项目 D．涉及国家安全的项目
单选题
18、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列有关分部分项工程量清 单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是 () 。 A．分部分项工程量清单项目有 12 位项目编码，措施项目仅 9 位编码 B．对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施 项目，投标人可据实增加项目内容报价 C．分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表 中计量单位由投标人确定 D．分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而 措施项目清单计价表中，也须填写单价，但以合价为准
D．施工组织设计文件
单选题
14、下列表述中不符合增值税暂行条例的有关规定的是 () 。 A．建筑安装企业采用包工包料形式提供建筑劳务时，从建设单位收取的工程价 款中的材料价款，属于向建设单位销售建筑材料的，应缴纳营业税 B．基本建设单位和从事建筑安装业务的企业附设工厂、车间生产的水泥预制构 件，凡用于本企业或本单位的建筑工程的，均应视同销售征收增值税 C．国家行政管理部门行使其管理职能，发放的执照、牌照和有关证书等取得的 工本费收入，不征收增们税 D．工厂自采地下用水用于生产，应缴纳增值税
简答题
5、某房屋建筑工程项目， 建设单位与施工单位按照 《建设工程施工合同 ( 示范文 本 ) 》签订了施工承包合同。施工合同中规定： (1) 设备由建设单位采购，施工单位安装。 (2) 建设单位原因导致的施工单位人工窝工，按 18 元 / 工日补偿，建设单位原因 导致的施工单位设备闲置，按表 5―18 中所列标准补偿。 (3) 施工过程中发生的设计变更，其价款按建标 [2003]206 号文件的规定以工料 单价法计价程序计价 ( 以直接费为计算基础 ) ，间接费费率为 10%，利润率为 5%， 税率为 3.41%。 该工程在施工过程中发生以下事件。 事件 1：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过 晾晒后才能填筑，增加费用 3000 元，工期延误 10d。 事件 2：基坑开挖深度为 3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为 0.3( 已经监理 工程师批准 ) 。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖 量增加，导致费用超支 1000 元，工期延误 3d。 事件 3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的 预埋件， 经查实是由于土建施工图样遗漏该预埋件的错误所致。 返工处理后， 增 加费用 20000 元，工期延误 8d。 事件 4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一 台大型起重机、 两台自卸汽车 ( 载重 5t 、8t 各一台 ) 闲置 5d，人工窝工 86 工日， 工期延误 5d。 事件 5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。 设计变更后，经确认直接工程费增加 18000 元，措施费增加 2000 元。 上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。 [ 问题 ] 分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求为什么
单选题
29、“三同时”是指，在新建、改建、扩建工程和革新、挖掘、改造项目时， () 和“三废”治理装置应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 A．安全管理 B．安全技术 C．安全装置 D．安全规程
单选题
30、监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应 A．确定设计委托方式及设计合同形式 B．编制指导性施工总进度计划并控制其实施 C．落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员 D．建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制
多选题
16、下列关于施工成本管理任务的说法，正确的是 ______ A．建设工程项目施工成本控制应贯穿项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过 程 B．施工成本考核是指对成本的形成过程和影响成本的因素进行分析 C．成本计划是成本决策所确定目标的具体化 D．分析成本偏差的原因，应采取定性和定量相结合的方法 E．成本考核是对成本计划是否实现的最后检验