工程施工合同履约保证金的交纳范本
履约保证金通用合同范本6篇
履约保证金通用合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据双方签订的合同条款，为确保乙方严格履行合同约定，保障甲乙双方的合法权益，经双方友好协商，达成以下履约保证金合同条款：一、履约保证金的目的和原则本履约保证金是为了确保乙方按照合同约定全面履行其义务和责任，遵循诚实信用原则，保障工程质量和进度而设定的。
二、履约保证金的金额和支付方式1. 乙方应按照合同约定的金额向甲方缴纳履约保证金。
具体金额以甲乙双方商定为准。
2. 乙方应在合同签订后XX日内将履约保证金支付至甲方指定账户。
三、履约保证金的管理和使用1. 甲方应对收到的履约保证金进行专项管理，不得擅自挪用。
2. 乙方未按合同约定履行其义务和责任时，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金或损失赔偿。
3. 乙方按照合同约定履行其义务和责任后，甲方应及时返还履约保证金（扣除违约金或损失赔偿后的余额）。
四、乙方的义务和责任1. 乙方应严格遵守合同约定，按照约定的时间、质量和进度完成工程。
2. 乙方应保证工程施工的安全，遵守相关安全规定，并承担由此产生的责任。
3. 乙方应履行合同中约定的其他义务和责任。
五、违约情形及违约责任1. 乙方未按合同约定履行其义务和责任时，应按照合同约定的违约金比例支付违约金。
2. 乙方在工程施工过程中存在违法行为或造成重大安全事故时，应承担相应的法律责任。
3. 乙方存在其他违约行为时，应按照合同约定承担相应的违约责任。
六、履约保证金的返还1. 工程竣工验收合格且乙方履行完合同约定的义务和责任后，甲方应在XX日内返还履约保证金（扣除违约金或损失赔偿后的余额）。
2. 若乙方存在违约情形，甲方有权在履约保证金中扣除相应的违约金或损失赔偿，并通知乙方。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
建筑合同履约保证金模板
建筑合同履约保证金模板甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲乙双方已就________________（项目名称）签订了建筑工程施工合同，为保证合同的顺利履行，双方就履约保证金事宜达成如下协议：第一条保证金金额乙方同意向甲方支付履约保证金，金额为人民币________________元（￥________________）。
第二条保证金支付方式1. 乙方应在本合同签订后____天内一次性支付履约保证金至甲方指定账户。
2. 甲方指定账户信息如下：- 户名：_____________- 账号：_____________- 开户行：_____________第三条保证金的用途履约保证金主要用于保障乙方履行合同义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产等方面的履约。
第四条保证金的退还1. 工程竣工验收合格后，甲方应在____天内退还乙方履约保证金。
2. 如乙方在施工过程中违反合同规定，导致工程质量不合格或进度延误，甲方有权根据实际情况扣除相应金额作为违约金，剩余部分退还乙方。
第五条保证金的扣除1. 乙方违反合同规定，甲方有权根据合同约定扣除履约保证金。
2. 扣除履约保证金的具体金额和方式，应以合同约定为准。
第六条保证金的利息履约保证金在存放期间不计息。
第七条其他约定1. 本协议作为建筑工程施工合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
第八条争议解决双方因履行本协议发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条生效条件本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表签字：_____________乙方代表签字：_____________签订日期：_____________签订地点：_____________（此模板仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律规定进行调整。
工程合同履约保证金缴纳
工程合同履约保证金缴纳
让我们明确什么是履约保证金。
简单来说，它是承包方为了保证按照合同约定履行义务而向发包方预先支付的一笔资金或提供的其他形式的担保。
一旦承包方违约，发包方有权从这笔资金中获得补偿。
我们来看一个典型的工程合同履约保证金缴纳范本：
【工程名称】：XX工程项目
【合同编号】：XX-2023-XX
【甲方（发包方）】：XX有限公司
【乙方（承包方）】：XX建设集团
【合同金额】：人民币 XX万元
【履约保证金】：合同金额的10%
根据本工程合同条款，乙方需向甲方缴纳以下履约保证金：
1. 金额：人民币 XX万元（即合同金额的10%）。
2. 缴纳时间：合同签订后的5个工作日内。
3. 缴纳方式：一次性付清至甲方指定的银行账户。
4. 退还条件：工程完工且通过验收后，无质量问题及违约情况发生，甲方应在收到乙方书面申请退款的30个工作日内全额退还履约保证金，不计利息。
若乙方未能按时缴纳履约保证金，或在施工过程中出现严重违约行为，甲方有权依据合同条款采取相应的违约处理措施，包括但不限于解除合同、扣除相应的违约金等。
在实际操作中，还需要注意以下几点：
- 履约保证金的数额和形式应符合相关法律法规的规定，并在合同中明确规定。
- 缴纳履约保证金的时间点要明确，避免因延误造成不必要的纠纷。
- 退还履约保证金的条件和流程要清晰，确保在满足条件下及时退还。
- 双方应保持沟通，对于可能出现的问题应及时协商解决。
工程履约保证金合同范本
工程履约保证金合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承担_______工程（以下简称“本项目”）的履约保证金事宜，达成如下协议：第一条保证金的金额1.1 本项目履约保证金金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。
1.2 乙方应按照甲方要求，将履约保证金以银行转账、保函等形式提交给甲方。
第二条保证金的用途2.1 履约保证金用于保证乙方按合同约定全面、适当地履行合同义务。
2.2 如乙方在合同履行过程中出现违约行为，甲方有权按照合同约定扣除相应金额的履约保证金。
2.3 如乙方按照合同约定全面、适当地履行了合同义务，甲方应在合同到期或者依法解除合同时，将履约保证金无息退还给乙方。
第三条保证金的提交与退还3.1 乙方应在合同签订后的_______个工作日内，将履约保证金提交给甲方。
3.2 甲方应在合同到期或者依法解除合同时，将履约保证金无息退还给乙方。
3.3 如乙方提前完成合同义务，甲方应在验收合格后_______个工作日内退还履约保证金。
第四条违约责任4.1 如乙方出现违约行为，甲方有权按照合同约定扣除相应金额的履约保证金。
4.2 如甲方无正当理由拒绝退还履约保证金，甲方应支付给乙方违约金，违约金计算方式为：履约保证金金额的_______%。
4.3 因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，并根据实际情况扣除或退还履约保证金。
第五条其他约定5.1 双方应遵守国家有关法律法规，严格执行合同约定，确保项目顺利进行。
5.2 合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.3 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______代表（签名）：_______ 代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日（注：本合同范本仅供参考，具体内容请根据实际情况和法律法规进行调整。
工程履约保证金合同范本
工程履约保证金合同范本合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成如下协议，为确保本工程的顺利完成，双方同意按照以下条款签订本工程履约保证金合同：一、保证金的支付乙方应在本合同签订后的5个工作日内，向甲方支付金额为人民币____万元整（￥____）的履约保证金。
该保证金将作为乙方履行合同义务的担保。
二、保证金的退还1. 若乙方履行完毕本工程的所有合同义务，且经甲方验收合格后，甲方应在收到乙方书面退款申请之日起30个工作日内，无息退还全额履约保证金给乙方。
2. 若乙方未能履行合同约定的义务，甲方有权在通知乙方后，从履约保证金中扣除相应的违约金或赔偿金。
余额不足时，乙方应补足差额。
三、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定支付履约保证金，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金的金额为应付保证金金额的10%。
2. 如乙方在工程过程中违反合同规定，导致工程质量问题或延误交付，甲方有权根据实际情况从保证金中扣除相应的赔偿费用。
四、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________法定代表人或授权代表签字：_________________日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际项目情况和双方协商结果确定。
在签订合同前，建议双方咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。
履约保证金合同范本7篇
履约保证金合同范本7篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，为了确保甲乙双方履行相应的义务和责任，本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方经过友好协商，达成如下履约保证金合同：一、合同背景鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的施工能力和资质，甲方决定委托乙方进行工程施工。
为了保障甲乙双方的权益，乙方需按照本合同约定向甲方交纳履约保证金。
二、合同目的通过本合同的签订，明确甲乙双方的权利和义务，确保乙方在施工过程中履行约定的义务，保障甲方的合法权益。
三、合同条款1. 履约保证金金额乙方同意向甲方交纳履约保证金人民币_________元（大写：_________元整）。
该保证金用于确保乙方在施工过程中履行约定的义务和责任。
2. 履约保证金交纳方式乙方应在合同签订后7个工作日内，通过银行转账方式将履约保证金交纳至甲方指定账户。
甲方账户信息如下：开户银行：_________账户名称：_________账号：_________3. 履约保证金管理履约保证金由甲方负责保管。
在工程施工过程中，如乙方未履行约定的义务和责任，甲方有权根据合同约定扣除相应的金额。
工程竣工验收合格后，甲方应将履约保证金及利息（如有）退还给乙方。
4. 乙方义务和责任（1）乙方应按时交纳履约保证金，并确保资金按时到账；（2）在施工过程中，乙方应严格遵守合同约定和相关法律法规的规定，确保施工质量、安全和进度；（3）乙方应积极配合甲方的管理和监督，及时提交施工资料和结算资料；（4）如因乙方原因导致工程无法按时交付或存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
5. 甲方权利和责任（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工质量、安全和进度；（2）甲方应及时向乙方支付工程进度款和结算款；（3）在工程施工过程中，如发生争议或纠纷，甲乙双方应友好协商解决。
工程履约保证金协议书
工程履约保证金协议书甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于乙方将承担甲方的[工程名称]工程施工任务，为保证乙方全面履行与甲方签订的工程合同（以下简称“主合同”），乙方自愿向甲方交纳工程履约保证金。
经双方友好协商，达成如下协议：一、履约保证金金额乙方应向甲方交纳的工程履约保证金金额为人民币（大写）______元整（小写：￥______元）。
二、交纳方式及时间乙方应在本协议签订之日起______个工作日内，将履约保证金足额存入甲方指定的银行账户。
三、履约保证金的退还1. 在乙方按照主合同约定的工期和质量标准完成工程，并通过甲方验收合格后______个工作日内，甲方将履约保证金无息退还给乙方。
2. 如乙方在工程施工过程中存在违约行为，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金或赔偿金，剩余部分在乙方纠正违约行为并满足主合同要求后退还。
四、双方权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程施工进行监督和检查，如发现乙方存在违约行为，有权按照本协议及主合同的约定进行处理。
2. 乙方应严格按照主合同的约定履行义务，确保工程的工期、质量和安全。
如因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
五、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额交纳履约保证金，每逾期一天，应按照未交纳金额的______%向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按照本协议约定的时间退还履约保证金，每逾期一天，应按照应退还金额的______%向乙方支付违约金。
最新建设工程履约保证金合同范本
最新建设工程履约保证金合同范本1. 引言2. 合同主体2.1 保证金缴纳方2.2 保证金受益方3. 保证金数额及缴纳方式3.1 保证金数额甲方应在签订本合同后的指定时间内向乙方缴纳保证金，其金额应为合同价款的百分之X（注：根据具体项目情况确定）。
3.2 缴纳方式甲方应将保证金以人民币的形式存入乙方指定的账户，乙方收到保证金后应出具收款凭证，并及时通知甲方。
4. 保证金使用情况4.1 履约期满的情况在建设工程履约期满后，如果甲方已经履行了合同中的全部义务，乙方应及时将保证金退还给甲方。
4.2 违约的情况在建设工程履约期内，如果甲方发生违约行为，乙方有权使用保证金作为违约金进行相应的处理，并向甲方发出违约通知。
违约通知应包含违约事项的具体内容以及需要追究的责任。
4.3 争议的情况在建设工程履约期内，如果甲方和乙方发生争议，乙方有权冻结保证金以防止甲方违约逃逸。
冻结保证金的期限为X个工作日（根据具体合同约定而定），期限届满后，双方应尽快协商解决争议，并对保证金的使用进行共同决定。
5. 保证金索赔的程序和方式5.1 索赔流程乙方在提出保证金索赔前，应先向甲方发出书面通知，详细列明索赔的理由、依据和要求。
5.2 索赔方式如果甲方未能在约定的时间内履行义务，乙方可以向保证金账户提出索赔，保证金账户的资金将被用于支付乙方由此产生的损失或费用。
6. 保证金的利息在履约期内，保证金不计利息。
在保证金退还或使用后的余额不计利息。
7. 合同变更和解除7.1 合同变更本合同的任何变更均需甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。
7.2 合同解除本合同的任何一方均有权解除合同，解除合同应提前X个工作日（根据具体合同约定而定）通知对方，并退还保证金。
8. 法律适用和争议解决本合同的订立、效力和解释均适用的法律。
如果甲方和乙方在履行本合同过程中发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
如果无法协商解决争议，应提交至合同所在地的人民法院进行解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
工程施工合同履约保证金的交纳范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。
那么工程施工合同履约保证金也是需要交纳的，本文为大家带来工程施工合同履约保证金的交纳内容，请阅读下面的文章了解。
工程施工合同履约保证金的交纳主要包括交纳方式、数额及接收，鉴于
现在法律对此并明确，而该内容对当事人双方至关重大，确有探讨的必要。
首先履约保证金既然属于金钱质的一种，当然具有实践性之法律特点，即不交付就不生效。
建设单位往往中标书中会载明，投标单位应按招标书要求交纳投标保证金，在符合中标的情况下，将投标保证金转为履约保证金，因此，只要施工单位参与了招投标，就实际事先交纳了履约保证金。
在实践而言，不存在投标单位不实际交付履约保证金的可能性，因为若不根据中标书签订施工合同并交付履约保证金，中标单位就是违反招投标规定，会被没收中标保证金。
那种认为建设单位直接将中标保证金变更为履约保证金是侵犯了施工单位的利益的说法是没有任何事实依据的。
当然，履约保证金既可以承包商自己提交；也可以第三方提交（但需得到招标人的认可），但由此产生了与第三方的法律关系。
履约保证金的数额，我国法律没有任何规定，台湾行政院暨所属各机关营缮工程招标注意事项第十七条规定：厂商得标订约时，应提
供履约保证金，以不低于决标价百分之十为原则。
但没有上限，明显与施工
单位不利。
鉴于履约保证金是为支付违约金所作的担保，因此，参照违约金
标准比较合理。
根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国合同法＞
若干问题的解释（二）》第二十九条之规定：当事人约定的违约金超过造
成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。
结合实际，履约保证金约定在合同总标的的10%-30%为合理区间，具体可由双方当事人协商确定。
同样，如果履约保证金扣减或没收过高或过低的，也可以酌情调整，《深圳市中级人民法院关于建设工程合同若干问题的指导意见》中，对履约保证金是这样规定的：“建设工程合同约定履约保证金、质量保证金在工程质量不符合约定或未按期竣工时罚没，但实际损失少，保证金数额大，承包人认为全部罚没过高的，应当按照公平合理原则并参照合同法第一百一十四条关于调整过高违约金的规定处理。
”。
履约保证金应交付给建设单位，转移占有，且应设立履约保证金帐户，不得与其他混同，也不得擅自挪用。
这主要是基于履约保证金金钱质的特性。
在合同履行过程中，出现扣除的情形，必须由双方签署书面履约保证金扣减协议或由建设方向施工方书面通知扣除理由、数额与时间。
这样操作的好处在于：可以避免在第三方对该履约保证金主张权利时，厘清其性质与数额，以维护双方当事人的合法权益。
以上就是本次小编整理带给大家的有关工程施工合同履约保证金的交纳的内容，希望对您了解相关知识有所帮助。
延伸阅读：
工程保证金合同模板
从租赁纠纷谈保证金与定金的界定
保证金质押的定义。