建设工程施工合同书2017专业版
建设工程施工合同范本20173篇
建设工程施工合同范本20173篇篇一建设工程施工合同范本 2017甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的建设工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程预付款人民币[预付款金额]元；（2）工程进度达到[约定节点]时，甲方向乙方支付工程进度款人民币[进度款金额]元；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程结算款人民币[结算款金额]元；（4）剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
2017建设工程施工合同（4篇）_合同范本
2017建设工程施工合同(4篇)(招标人)：_____________________________鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元(大写：__________________)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至______年______月______日止。
投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
(2 )如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
2017建设工程施工合同范本_2017建设工程施工合同书
2017建设工程施工合同范本_2017建设工程施工合同书随着建筑行业的蓬勃发展，实践中存在着大量的建设工程施工合同纠纷，签订2017建设工程施工合同需要注意什么呢?以下是店铺为大家整理的2017建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。
2017建设工程施工合同范文1发包人(全称): （以下简称甲方）承包人(全称):（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写) 元(人民币) 元六、组成合同的文件1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定天后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日2017建设工程施工合同范文2发包人(甲方):承包人(乙方):合同编号: 合同签订日期: 合同签订地点: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
2017版施工合同范本 住建部
2017版施工合同范本住建部合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行施工工程的相关事项达成如下协议：第一条工程概况a. 工程名称与地点① 工程名称：_______________________② 工程地点：_______________________③ 工程规模与内容：本工程涉及______________（具体描述工程内容）。
④ 项目要求：具体工期、质量及安全标准应符合相关行业规定。
b. 工程的主要内容与要求① 甲方委托乙方进行______________（具体内容）。
② 乙方应按照甲方要求进行设计、施工，并达到国家或地方的施工标准。
③ 本项目在施工过程中，乙方应加强施工管理，确保工期、质量、环保等各方面的要求。
④ 若工程内容发生变化，甲乙双方应及时协商，并签订书面补充协议。
c. 工程的时间安排与进度要求① 工程总工期：自______________（开工日期）起至______________（竣工日期）。
② 乙方应在规定时间内完成施工任务，确保项目顺利交付。
③ 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任并支付违约金。
④ 工程进度应按甲方提供的阶段性验收标准进行，保证项目按期完成。
第二条合同金额与支付方式a. 工程合同总金额① 本合同约定的总金额为人民币______________元（大写：______________）。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)建设工程施工合同(2017版本)一、总则1.1 合同目的本合同的目的是为了明确建设工程的双方责任和义务，保障工程质量、安全、进度的顺利完成，维护双方的合法权益。
1.2 合同范围本合同适用于建设工程的施工、监理、设计等方面，具体范围包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、通风、采暖等工程。
1.3 合同主体本合同的甲方为建设工程的出资人（或委托人）；乙方为建筑施工单位，承担施工。
二、合同签订和生效2.1 合同签订甲方和乙方应在合同约定的地点、时间签订本合同，并在合同上加盖公章或法定代表人签字。
2.2 合同生效经双方签字或盖章后，本合同自合同生效之日起生效，并具有法律效力。
三、工程基本情况3.1 工程名称及地点工程的正式名称为【工程名称】，位于【工程地点】。
3.2 工程范围详细描述工程的范围，包括施工的建筑物或结构、设备、系统等，具体划定施工范围的边界。
3.3 工程期限四、合同价款及支付方式4.1 合同价款详细说明合同总价款及其构成，包括工程款、进度款、材料款等。
4.2 支付方式规定工程款的支付方式、时间节点、支付条件等，明确款项的支付方式和流程。
五、工程质量和验收5.1 工程质量标准明确工程的质量标准，并参照相关法律法规、技术标准进行规定，以保证工程质量符合规定要求。
5.2 工程验收规定工程验收的程序和标准，明确验收前的准备工作、验收方式、验收人员等。
六、施工安全与保障6.1 安全生产责任明确甲方和乙方在施工期间的安全生产责任，要求乙方制定并执行安全生产管理规定，并提供相应的安全保障措施。
6.2 施工期间的安全防护要求乙方为工程施工期间的安全防护采取必要的措施，如搭建安全网、设置警示标识等。
七、违约责任和争议解决7.1 违约责任明确违约的定义和违约方应承担的相应责任，包括违约金、赔偿责任等。
7.2 争议解决规定甲方和乙方在合同履行过程中发生的争议解决方式，可以选择仲裁、诉讼等途径。
2017版建设工程施工合同范本
2017版建设工程施工合同范本
一、甲方：（出租方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承租方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方同意出租建设工程相关设备和设施，乙方同意承租并遵守以下约定，双方达成如下合同：
1. 租赁设备和设施：
甲方同意将以下设备和设施出租给乙方使用：
（1）设备/设施名称：
规格型号：
数量：
使用状况评估：
（2）设备/设施名称：
规格型号：
数量：
使用状况评估：
2. 租赁期限：
本合同自双方签署之日起生效，至年月日终止。
3. 租金及付款方式：
乙方同意每月支付租金元，于每月的日
前支付至指定账户。
逾期支付的，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。
4. 设备维护和保养：
乙方在使用过程中，应当按照相关规定对设备和设施进行合理保养
和维护，确保设备的正常使用。
5. 设备保险：
乙方应当购买相应的设备保险，确保设备在使用过程中出现故障或
损坏时能得到及时补偿和赔偿。
6. 设备归还：
租赁期满时，乙方应当将设备和设施按照原样归还给甲方，如有损
坏或遗失，乙方应当按照相应的赔偿标准进行赔偿。
7. 违约责任：
任何一方未履行本合同约定的，应当依法承担违约责任，赔偿对方因违约造成的损失。
8. 其他约定：
（1）本合同内容不得擅自修改，须经双方协商一致后方可变更。
（2）本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：
以上为本合同正文，甲乙双方遵守并履行。
2017版建筑工程施工合同
2017版建筑工程施工合同合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________签订日期：_______________________签订地点：_______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲方与乙方就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议，供双方共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称甲方委托乙方进行___________工程施工，工程包括但不限于建筑基础、主体结构、屋顶、外立面、内部装修等部分，具体内容和施工范围按照甲方提供的设计图纸和工程说明书执行。
① 甲方提供相关设计图纸和技术要求。
② 乙方必须严格按照设计图纸进行施工，不得擅自更改。
③ 工程范围包括现场土建、安装、装修等所有施工内容。
④ 乙方应确保施工质量，符合国家相关行业标准。
1.2 工程地点本项目施工地点为_______________________，乙方须根据甲方要求，在该地点进行施工。
① 施工场地应整洁、规范，施工中不得污染环境。
② 乙方须确保施工期间的场地安全，防止发生意外事故。
④ 乙方须在甲方指定场地内完成所有施工任务。
1.3 工程期限本工程的开工日期为_______________________，竣工日期为_______________________。
① 工程施工应按时完成，若无法按期完成，乙方应提前通知甲方。
② 若由于不可抗力因素导致施工延期，乙方应及时书面报告甲方并提供相关证明。
③ 工程进度应符合甲方要求，乙方须按期完成各阶段施工任务。
④ 工程竣工验收时，甲方有权对施工质量进行全面检查。
第二条施工质量与验收2.1 施工质量标准乙方应严格按照国家建设工程质量标准和甲方的要求，保质保量地完成施工任务。
① 乙方必须保证施工材料符合国家和行业相关标准。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)建设工程施工合同（2017版本）1. 引言建设工程施工合同是指建设工程的业主与施工单位订立的合同，用以规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，保障工程顺利进行。
本文档是建设工程施工合同的模板，适用于2017年版本。
2. 合同订立2.1 合同主体本合同的业主方为__________（以下简称“业主”），住所地为__________；施工方为__________（以下简称“施工单位”），住所地为__________。
2.2 合同工程本合同项下的建设工程为__________，位于__________（以下简称“工程地点”）。
2.3 合同价款本合同的工程价款为人民币__________元整（￥__________），包含了工程全过程中的费用。
2.4 合同期限本合同的工期为__________个自然日，自合同生效之日起计算。
2.5 合同生效本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
3. 合同履行3.1 施工条件施工单位应确保具备履行本合同的各项技术、经济、管理和组织条件，并应提供相应的证明文件。
3.2 施工方式施工单位应按照规划、设计文件和合同要求进行工程施工，采取合适的施工方式，并保证工程质量。
3.3 变更和索赔如需对合同工程进行变更，必须经过双方协商一致，并签订书面变更协议。
如因遇到合同工程无法预见的情况，影响施工进度或增加施工费用时，施工单位有权向业主提出索赔要求。
3.4 工程质量施工单位应按照国家相关标准和合同要求进行工程质量保证。
如在工程质量验收中发现不符合规定的情况，施工单位应在规定时间内进行整改。
3.5 安全生产施工单位应按照相关法律法规和安全管理规定，保障施工现场的安全生产。
如发生安全事故，将承担相应的责任和损失。
4. 合同支付4.1 工程款项业主应按照合同约定的进度和验收标准及时支付工程款项。
4.2 工程结算工程竣工验收后，双方应进行工程结算。
如有争议，应按照相关法律程序解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。
建设工程施工合同书2017专业版
建设工程施工合同作为建设工程合同之一种，其标的物建设工程具有投资数额大、建设工期长、技术难度高、涉及范围广等特点，建设工程施工合同书是怎样的?以下是华律网小编为大家整理的建设工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。
建设工程施工合同书范文1
发包人(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
工程内容：建筑面积31200m2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源: 自筹。
二、工程承包范围
承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统 除外)和环境工程。
三、合同工期
开工日期：2001年2月5日。 竣工日期：2002年8月6日。 合同工期总日历天数548天。
十、合同生效
合同订立时间：2001年 月 日 合同订立地点：重庆市
本合同双方约定 双方签字签章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设工程施工合同书范文3
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源:
二、 施工工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天
三、 质量标准
工程质量标准：
四、合同价款金额(大写)(小写)
五、协议生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
1、本工程定于于年月日竣工，总工期为 天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。
第四条：计费标准及付费方式
1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为 元，总价预计为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计
四、质量标准
工程质量标准：优良。
五、合同价款
金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ￥：2360万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、 本合同协议书
2、 中标通知书3、 投标书及其件4、 本合同专用条款
5、 本合同通用条款
6、 标准、规范及有关技术文件
7、 图纸
8、 工程量清单
9、 工程报价单或预算书
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程建设地：
3、工程规模、特征：
4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》jgj79-2002要求。
4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。
第七条：其他事项
1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。
第五条：双方责任
1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
5、预计施工工作量：
6、完成施工工作量测量方式：
7、质量标准：
第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：
1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条：合同工期
3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
本协议双方约定： 后生效。
六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：
七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。
建设工程施工合同书范文2
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 黄金堡学府花园d栋 工程地点： 重庆市渝北区龙溪镇