支架合同范本
支架建设工程合同范本
支架建设工程合同范本甲方（甲方名称）：地址：电话：传真：法定代表人：邮政编码：乙方（乙方名称）：地址：电话：传真：法定代表人：邮政编码：鉴于甲方拟对项目（项目名称）进行支架建设工程，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，共同遵照并信守以下条款：第一条项目内容甲方委托乙方对项目（项目名称）进行支架建设工程，具体包括但不限于支架设计、制作、安装等工作。
第二条工作要求1. 支架建设工程应符合国家相关标准和法规，确保工程质量和安全。
2. 乙方应派遣具有相应资质和经验的工作人员参与项目，并按时完成工程进度。
3. 乙方应提供支架制作、安装等方面的详细计划和方案，经甲方审核确认后方可实施。
第三条施工期限支架建设工程的施工期限为（具体时间），在正常情况下应按期完成。
若有不可抗力因素或其他特殊原因导致工程延误，应提前通知甲方并经双方协商确定新的完工时间。
第四条价格及支付方式1. 本次支架建设工程的总价为（具体金额），包括支架设计、制作、安装等全部费用。
2. 项目费用按照进度支付，分为预付款、中期款和尾款，具体支付比例和时间点双方另行协商确定。
第五条质量保证1. 乙方保证支架建设工程的质量符合国家相关标准和甲方要求，承担工程质量的主要责任。
2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限内的售后服务，对工程质量问题进行维修和保养。
第六条违约责任1. 若甲方未按约定时间支付工程款项导致工程延误，应承担相应的延期费用。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程，或工程不符合要求，应按照实际损失承担违约责任。
第七条保密条款双方在合作过程中涉及的商业秘密及技术资料应当予以保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。
第八条合同解除在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方可协商解除合同，相关责任由不可抗力方承担。
第九条争议解决双方因合同履行发生争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向签订地法院提起诉讼。
第十条合同生效合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格。
2024年光伏支架供货合同范本
2024年光伏支架供货合同范本甲方（采购方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：________________________联系电话：________________________乙方（供货方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：________________________联系电话：_________________________鉴于甲方因业务需要，拟向乙方采购光伏支架产品，乙方愿意按照甲方要求提供光伏支架产品，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条产品信息1.1 产品名称：光伏支架1.2 规格型号：_____________________1.3 数量：_________________________1.4 单价：_______元/套（含税）1.5 总价：_______元（含税）第二条质量标准2.1 乙方所供光伏支架应符合国家标准/行业标准/企业标准，并满足甲方的技术要求。
2.2 乙方应提供产品的合格证明文件，包括但不限于质量检验报告、产品合格证等。
第三条交付3.1 交货地点：_____________________3.2 交货时间：_____________________3.3 运输方式：_____________________3.4 运输费用：由乙方承担。
3.5 乙方应确保产品在运输过程中的安全，并承担由此产生的一切风险。
第四条验收4.1 甲方应在收到货物后_______日内进行验收，如发现产品不符合合同约定，应在验收后_______日内向乙方提出书面异议。
4.2 乙方应在接到甲方异议通知后_______日内负责处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第五条付款方式5.1 预付款：合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价的_______%作为预付款。
支架搭设合同范本(共17篇)
支架搭设合同范本(共17篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!支架搭设合同范本(共17篇)支架搭设合同范本第1篇甲方(发包方)：乙方(承包方)：经甲、乙双方协商，就北海市棕榈泉花园公寓工程项目外墙钢管脚手架工程，由甲方转包给乙方。
抗震支架合同范本
抗震支架合同范本1. 合同双方甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：2. 合同背景甲方拥有一座建筑物，位于（建筑物地址），因地震风险较高，需要进行抗震支架的安装工程。
乙方具备相关技术和经验，愿意承接此工程。
鉴于双方诚意和共同合作的愿望，经过友好协商，达成以下合同。
3. 工程内容乙方负责以下工程内容：•设计和制定抗震支架的技术方案；•采购所需材料和设备；•施工及安装抗震支架；•测试抗震支架的稳定性和效果。
4. 工程期限本合同工程的计划开始日期为合同签订日起的7个自然日内，预计工期为（工期长度），具体工期将根据现场情况和实际进展进行调整。
甲方保证提供工程所需的信息和配合，确保工期的顺利进行。
5. 工程费用和支付方式根据工程内容和工期，乙方提供的工程费用为人民币（具体金额），包括材料、设备、劳务费用等。
甲方同意按以下支付方式支付工程费用：•第一阶段：签订合同后，甲方支付工程总费用的30%作为预付款；•第二阶段：工程完成50%时，甲方支付工程总费用的40%；•第三阶段：工程完成100%时，甲方支付工程总费用的30%。
工程费用支付方式为银行转账，具体账户信息另行提供。
6. 质量保证和售后服务乙方承诺按照行业标准和相关法律规定进行设计、采购、施工和测试，确保抗震支架的质量达到国家标准，并提供合格证明。
工程竣工后，乙方将提供一定期限内的免费售后服务，确保抗震支架的稳定性和有效性。
7. 变更和解除合同在工程施工过程中，如因甲方原因需要进行工程变更或解除合同，甲方需提前书面通知乙方并支付相应的费用。
乙方有权根据实际情况协商调整工程费用和工期。
8. 争议解决本合同的履行和解释适用中华人民共和国的法律。
双方因履行本合同而产生的争议，应友好协商解决。
如协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 合同生效和变更本合同在双方签字后生效。
未尽事宜，由双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
支架租赁合同范本(共4篇)
支架租赁合同范本(共4篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!支架租赁合同范本(共4篇)支架租赁合同范本第1篇出租方：(以下简称甲方)承租方：(以下简称乙方)根据《中国合同·法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方根据平等互利、等价有偿的原则，经协商一致，就钢管、扣件及配件租赁达成如下协议：一乙方因承建中煤三建宿州汴北安置区(二期)工程，承租甲方钢管、扣件及配件。
支架组装合同书协议书
支架组装合同书协议书【支架组装合同书】甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需要进行相关支架的组装工作，并经双方协商一致，特签订本合同，以资信守。
一、合同项目甲方委托乙方进行位于____________（工程地址）的支架组装工作，包括但不限于材料准备、现场施工、安全检查及验收等全部必要环节。
二、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
乙方须保证在约定时间内完成所有组装任务，并确保工程质量符合国家标准和行业规范。
三、合同金额根据双方协商确定的支架组装总费用为人民币____元。
支付方式为：合同签订后甲方支付预付款____元，余款在工程验收合格后一次性付清。
四、质量要求乙方必须保证使用符合国家标准的材料，并且按照国家相关规范进行支架的组装。
如有任何质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到合格标准。
五、违约责任若任何一方未能履行合同约定的义务或违反合同条款，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，提交_____仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，作为本合同不可分割的一部分。
3. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日以上便是一份基础的支架组装合同书模板，具体内容应根据实际项目的需要进行调整和补充。
务必确保所有的法律条款和职责分配清晰明确，以避免未来可能出现的任何误解或争议。
在实际操作过程中，建议由专业的法律顾问参与合同的制定，以确保合同的合法性和执行力。
对于特殊要求或额外服务，应在合同中单独列明，并由双方共同商定具体的执行标准和费用。
支架供货安装合同范本
支架供货安装合同范本名称：____________________________地址：____________________________名称：____________________________地址：____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就支架供货安装事宜达成如下协议：第一条项目概述1.1 项目名称：____________________________1.2 项目地点：____________________________1.3 项目内容：甲方委托乙方提供支架的供货和安装服务。
第二条供货及安装要求2.1 供货方应保证所提供的支架产品质量符合国家相关标准及甲方要求。
2.2 供货方应在合同签订后____个工作日内将支架运输至项目地点，并保证产品的安全运输。
2.3 安装方应按照甲方提供的设计图纸及要求进行支架的安装，并确保安装质量符合国家相关标准及甲方要求。
2.4 安装方应在支架到货后____个工作日内完成安装工作。
第三条价格与支付3.1 供货价格：支架的供货价格为人民币____元（大写：_________________________元整）。
3.2 安装价格：支架的安装价格为人民币____元（大写：_________________________元整）。
3.3 付款方式：甲方应在合同签订后____个工作日内支付供货价格的____%，在支架安装完成后支付剩余的____%。
3.4 甲方支付货款及安装款时，应向乙方提供正规发票。
第四条质量保证4.1 供货方应保证所提供的支架产品在质量保证期内无质量问题。
如出现质量问题，供货方应负责免费更换或修复。
4.2 安装方应保证安装质量，如因安装质量问题导致支架出现损坏，安装方应负责修复或更换。
4.3 质量保证期：支架产品的质量保证期为自验收合格之日起____个月。
满堂支架计算合同模板
满堂支架计算合同模板甲方（委托方）：法定代表人或负责人：（签字）联系方式：地址：乙方（承揽方）：法定代表人或负责人：（签字）联系方式：地址：鉴于甲方有意在（地点）进行支架计算工程，因业务需要委托乙方进行相应的支架计算工作，故双方经友好协商，达成如下合同：一、支架计算的范围：1.支架计算工程的具体内容包括但不限于：支架布置、荷载计算、材料选取、结构强度计算等各项工作。
2.支架计算的具体工作范围由甲方和乙方共同商定，并记录在书面文件中。
二、支架计算的价格：1.支架计算工作的合同总价为（金额），包括人工费、材料费、配套费用等。
2.如需增加或减少工程内容，应重新商议确定价格并签署书面协议。
三、支架计算的工期：1.支架计算工程的工期为（时间），自合同签订之日起计算。
2.如因不可抗力等特殊原因导致工期延迟，应及时通知甲方并重新商议工期的安排。
四、支架计算的质量标准：1.支架计算工程应符合国家相关标准和规定，保证工程质量。
2.如发现支架计算工程存在质量问题，应及时整改并承担相应责任。
五、支架计算的验收：1.支架计算工程完成后，甲方有权对工程进行验收，如发现问题应及时指出。
2.支架计算工程经甲方验收合格后，甲方应及时支付工程款。
六、违约责任：1.如乙方未按照合同约定提供支架计算工程，应承担相应的违约责任。
2.甲方如逾期支付工程款或拒绝支付工程款的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决：1.因合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。
2.如协商无果，可以向有关部门申请调解，或提交仲裁机构仲裁。
以上内容经双方充分协商一致，并形成本合同，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
支架合同范本
一、合同概述
支架合同是指在施工过程中，承包商和支架供应商之间达成的一种协议，明确了双方在支架材料供应、施工过程、支付方式、违约责任等方面的权责关系。
本文将介绍一个典型的支架合同范本，以便双方在制定合同时能够参考。
二、合同主体
支架合同的主体包括承包商和支架供应商。
承包商是指负责施工工程的主体，支架供应商是指提供支架材料的供应商。
双方应明确各自的身份，并附上营业执照和相关证件复印件作为合同附件。
三、合同目的
本合同的目的是明确支架供应商为承包商提供支架材料的服务，并确保双方履行其在合同中所规定的义务和责任。
四、合同条款
4.1 支架材料的供应
支架供应商应按照合同规定的数量、质量和时间，向承包商供应支架材料。
支架材料的规格、型号、质量要求应在合同中明确列出。
4.2 运输
支架供应商应负责将支架材料运送至工程现场并妥善保护，确保支
架材料的完好无损。
支架材料的运输费用由支架供应商承担。
4.3 安装
支架供应商负责支架材料的安装工作，并确保施工进度的顺利进行。
安装过程中，应按照相关规范和要求进行操作，确保支架的安全稳定。
4.4 付款方式
承包商应按照合同规定的付款方式和时间，将合同金额支付给支架
供应商。
支付方式可以采用分期付款或一次性付款，具体细节应在合
同中明确规定。
4.5 双方违约责任
若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
违约方应
向守约方支付违约金，并承担由违约行为所造成的一切损失。
五、合同生效与终止
本合同自双方签署之日起生效，并在履行完毕后终止。
如果双方需
要提前终止合同，应提前向对方提出书面通知，并经过双方协商达成
一致。
六、争议解决
若双方在合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。
如果协商无果，双方可通过仲裁或诉讼等途径解决争议。
七、其他条款
7.1 合同附件
本合同的附件包括但不限于支架材料的规格清单、承包商的工程进
度计划、付款方式协议等。
7.2 合同修改
本合同的修改应经过双方协商并以书面形式进行，修改后的合同具
有同等法律效力。
7.3 附加条款
若合同中存在的空白或不完善之处，应由双方在协商一致的前提下，补充相关条款。
八、合同解释与签署
双方应在合同上签署或盖章，并在每份合同上填写日期，以确认双
方对合同内容的知悉和认同。
对于合同条款的解释，双方应依法以合
理方式进行解释。
以上为支架合同范本的主要内容，具体合同的编写应根据实际业务
需求进行调整。
双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，保证双方
权益并确保合同的有效执行。