隔音墙施工合同
轻钢龙骨隔断墙施工协议7篇
轻钢龙骨隔断墙施工协议7篇篇1甲方（发包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方轻钢龙骨隔断墙施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：XXX3. 承包范围：轻钢龙骨隔断墙的设计、材料供应、安装及验收等全过程服务。
4. 施工内容：包括但不限于轻钢龙骨的安装、墙板的安装、缝隙填充、表面处理等。
二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、合同价款1. 本工程合同总价为人民币（大写）：XXX元整；（小写）：XX 元。
2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。
（2）中期款：乙方按期完成工程量达到XX%时，甲方支付合同总价的XX%作为中期款。
（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的XX%作为尾款。
3. 付款时间：甲方应按上述约定时间及时支付款项，逾期支付应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。
四、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）提供施工图纸和相关技术要求。
（2）负责施工过程中的协调工作。
（3）按时支付合同款项。
2. 乙方权利和义务：（1）按照施工图纸和技术要求进行施工。
（2）保证施工质量符合国家标准和行业标准。
（3）负责施工过程中的安全管理工作。
（4）竣工验收后提供相应的售后服务。
五、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时支付合同款项，应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。
（2）因甲方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任：（1）施工质量不符合国家标准和行业标准，应承担相应的赔偿责任。
（2）因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
（3）施工过程中发生安全事故，应承担相应的责任。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
房屋隔墙协议书范本
房屋隔墙协议书范本甲方（业主）：________________乙方（施工方）：_______________鉴于甲方需要在其房屋内进行隔墙施工，乙方具备相应的施工资质和经验，经双方协商一致，特订立本协议书，以明确双方的权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称：房屋隔墙工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：根据甲方要求，在指定位置进行隔墙施工，包括但不限于墙体的搭建、材料的选购、施工工艺的执行等。
二、工程质量1. 乙方应保证施工质量符合国家相关建筑标准和甲方要求。
2. 施工所用材料必须符合环保、安全标准，不得使用劣质或不符合规定的材料。
三、工程期限1. 工程开工日期：________________2. 工程竣工日期：________________3. 乙方应保证在约定的工程期限内完成施工，如遇不可抗力因素影响，双方应协商解决。
四、工程费用1. 工程总费用为人民币（大写）：________________2. 费用支付方式：________________3. 乙方在施工过程中不得以任何理由增加工程费用。
五、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的施工进度和质量，对不符合要求的施工有权要求乙方整改。
2. 乙方应按照约定的工程期限和质量标准完成施工，确保施工安全。
3. 甲方应按时支付工程款项，不得无故拖欠。
4. 乙方在施工过程中应遵守甲方的现场管理规定，不得影响甲方的正常生活和使用。
六、违约责任1. 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未能按时支付工程款项，应承担逾期支付的违约责任。
七、争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
岩棉夹芯板隔墙施工合同
岩棉夹芯板隔墙施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行岩棉夹芯板隔墙施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方需求，乙方负责施工岩棉夹芯板隔墙，具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。
1.4 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币_______元（大写：_________________________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、交通费、税费等。
2.2 甲方支付乙方工程款的方式为：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程完工后，甲方支付乙方工程总价的60%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的10%作为质保金。
2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如有延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价2%的违约金。
三、施工要求3.1 乙方应按照施工图纸、施工方案以及国家相关法律法规、行业标准进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证施工过程中安全文明施工，确保施工人员的人身安全和工程质量。
3.4 乙方应严格按照环保要求进行施工，确保施工过程中对环境的影响降到最低。
四、工程验收4.1 工程验收标准：按照国家相关法律法规、行业标准以及甲方要求进行验收。
4.2 工程验收时间：工程完工后_______天内，由甲方组织验收。
4.3 验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付乙方质保金。
五、质保期限5.1 乙方对所施工的工程提供_______年的质保期限，质保期内如有质量问题，乙方负责免费维修或更换。
建筑工程合同降尘噪音条款
建筑工程合同降尘噪音条款第一条降尘要求1.1 承包人应按照我国相关法律法规和标准，采取有效措施控制施工现场的扬尘污染。
1.2 承包人应负责施工现场周边环境的清洁工作，确保施工期间周边道路、绿化带等区域的清洁。
1.3 承包人应定期对施工现场进行洒水降尘，并根据气象条件调整洒水频次。
1.4 承包人应使用符合国家环保要求的施工设备和材料，减少施工过程中的扬尘排放。
第二条噪音控制要求2.1 承包人应按照我国相关法律法规和标准，采取有效措施控制施工现场的噪音污染。
2.2 承包人应在施工过程中合理布局施工现场，尽量减少噪音源的影响。
2.3 承包人应使用低噪音设备，并对噪音较大的设备进行隔音处理。
2.4 承包人应在施工高峰期加强噪音控制，避免对周边居民和单位造成严重影响。
第三条降尘噪音监测与评估3.1 承包人应定期对施工现场的降尘和噪音情况进行监测，确保各项指标符合我国相关法律法规和标准。
3.2 承包人应建立健全降尘噪音管理制度，及时发现和处理问题。
3.3 承包人应定期向发包人报告降尘噪音治理情况，发包人有权对施工现场进行监督检查。
第四条违约责任4.1 若承包人未能按照本合同约定履行降尘噪音控制义务，发包人有权要求承包人立即整改，并按照我国相关法律法规和标准承担相应的法律责任。
4.2 承包人未按照本合同约定进行降尘噪音治理，导致施工现场环境污染严重，发包人有权要求承包人支付违约金，并依法追究其法律责任。
4.3 承包人未按照本合同约定进行降尘噪音监测和评估，导致施工现场环境污染问题未得到及时发现和处理，发包人有权要求承包人支付违约金，并依法追究其法律责任。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签订之日起生效，合同期限至工程竣工验收合格止。
5.2 双方应积极履行合同约定，共同推进施工现场的降尘噪音治理工作。
5.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
5.4 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：____年____月____日。
消音设备安装合同协议书范本
消音设备安装合同协议书范本合同编号： [合同编号]
签订地点： [签订地点]
签订日期： [签订日期]
甲方（委托方）： [甲方公司名称]
地址： [甲方地址]
联系电话： [甲方联系电话]
法定代表人： [甲方法定代表人]
乙方（承包方）： [乙方公司名称]
地址： [乙方地址]
联系电话： [乙方联系电话]
法定代表人： [乙方法定代表人]
第一条合同目的
为了明确消音设备安装的各项条款，确保双方权益，特制定本合同。
第二条项目内容
项目名称：消音设备安装
项目地点： [项目地点]
设备规格： [设备规格]
安装范围： [安装范围]
第三条合同金额及支付方式
合同总金额： [合同总金额]
支付方式： [支付方式]
支付时间： [支付时间]
第四条工期
工期起始日期： [起始日期]
工期结束日期： [结束日期]
延期条款： [延期条款]
第五条甲方责任
提供安装所需的场地和条件
及时支付合同款项
提供相关技术资料
第六条乙方责任
按合同要求完成安装
提供设备保修和维护
遵守相关安全规定
第七条质量标准
符合国家及地方相关标准
设备性能达到合同约定
第八条违约责任
甲方违约责任
乙方违约责任
第九条争议解决
争议解决方式： [争议解决方式]争议解决地点： [争议解决地点]第十条附则
合同生效： [合同生效日期]
合同变更： [合同变更条款]合同终止： [合同终止条款]甲方（盖章）：
代表人（签字）：
日期：
乙方（盖章）：
代表人（签字）：
日期：。
隔墙板合同范本3篇
隔墙板合同范本3篇篇一甲方（采购方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（供应方/安装方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、产品名称、规格、数量、单价及总价产品名称规格数量单价总价[隔墙板具体名称 1][长×宽×厚][数量 1][单价 1][总价 1][隔墙板具体名称 2][长×宽×厚][数量 2][单价 2][总价 2]二、质量标准1. 乙方所提供的隔墙板应符合国家及行业相关标准，质量合格，具有相应的质量检测报告和合格证明。
2. 隔墙板的性能应满足甲方项目的设计要求和使用功能，包括但不限于强度、隔音、防火、防潮等性能。
三、交货及安装地点交货及安装地点为：[具体地点]四、交货及安装时间1. 乙方应在合同签订后______天内将货物送达指定地点。
2. 乙方应在货物送达后的______天内完成安装工作并通过甲方验收。
五、付款方式1. 合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。
2. 货物送达指定地点，经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的______%，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。
3. 安装完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的______%，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。
2024年度高速公路隔音墙专项设计与安装协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度高速公路隔音墙专项设计与安装协议本合同目录一览1. 设计与安装服务范围1.1 隔音墙设计1.1.1 初步设计1.1.2 详细设计1.2 隔音墙安装1.2.1 安装方案1.2.2 施工图纸1.2.3 施工指导2. 设计与安装质量标准2.1 设计质量标准2.1.1 符合相关法规和规范2.1.2 满足功能需求2.1.3 结构安全可靠2.2 安装质量标准2.2.1 安装位置准确2.2.2 安装牢固稳定2.2.3 接缝严密3. 设计与安装时间要求3.1 设计时间要求3.1.1 初步设计完成时间3.1.2 详细设计完成时间3.2 安装时间要求3.2.1 施工准备完成时间3.2.2 施工开始时间3.2.3 施工完成时间4. 设计与安装费用4.1 设计费用4.1.1 初步设计费用4.1.2 详细设计费用4.2 安装费用4.2.1 施工直接费用4.2.2 施工间接费用4.2.3 材料费用5. 设计与安装付款方式5.1 设计付款方式5.1.1 初步设计付款5.1.2 详细设计付款5.2 安装付款方式5.2.1 施工进度付款5.2.2 施工完成付款6. 设计与安装违约责任6.1 设计违约责任6.1.1 设计质量不达标6.1.2 设计进度延误6.2 安装违约责任6.2.1 安装质量不达标6.2.2 安装进度延误7. 设计与安装保险责任7.1 设计保险责任7.1.1 设计过程中造成的损失7.1.2 设计成果导致的损失7.2 安装保险责任7.2.1 施工过程中造成的损失7.2.2 施工成果导致的损失8. 设计与安装争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径解决9. 设计与安装合同的变更与解除9.1 设计与安装合同变更9.1.1 变更条件9.1.2 变更程序9.2 设计与安装合同解除9.2.1 解除条件9.2.2 解除程序10. 设计与安装合同的转让10.1 设计与安装合同转让的条件10.2 设计与安装合同转让的程序11. 设计与安装合同的违约金11.1 设计违约金11.2 安装违约金12. 设计与安装合同的验收12.1 设计验收12.2 安装验收13. 设计与安装合同的保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 保密违约责任14. 设计与安装合同的适用法律和争议解决14.1 适用法律14.2 争议解决方式第一部分：合同如下：1. 设计与安装服务范围1.1 隔音墙设计1.1.1 初步设计乙方应根据甲方提供的项目基础资料，进行现场勘查，并在甲方要求的期限内提交初步设计方案。
噪音治理工程标准合同参考
本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用噪音治理工程合同《噪音治理工程合同》是由风林网络工程合同栏目小编精心为大家准备的，欢迎大家阅读。
甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________电话：_____________________ 电话：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。
经双方友好协商达成具体条款如下：一、工程依据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。
2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。
2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声源方式。
合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。
对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。
音频施工承包合同范本
音频施工承包合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟在其所拥有的_________（工程地点）进行音频系统施工项目，乙方具备相应的资质和能力承担该项工程，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资信守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_________（工程名称）音频施工项目中的权利、义务和责任，确保工程质量，保障双方的合法权益。
第二条工程内容乙方根据甲方提供的技术要求和设计方案，负责以下音频施工内容：1. 音频设备的采购、运输和保管；2. 现场施工安装、调试和验收；3. 提供必要的技术支持和培训；4. 工程完工后的维护和保修服务。
第三条工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币_________元整（￥_________）。
2. 甲方在合同签订后三日内支付乙方预付款，金额为工程总造价的30%。
3. 乙方完成主要设备安装并经甲方验收合格后，甲方支付工程进度款，金额为工程总造价的40%。
4. 工程全部完工并通过甲方验收后，甲方支付剩余的30%尾款。
第四条工期要求乙方应于_________年____月____日前开始施工，并在_________年____月____日前完成全部施工任务。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定新的工期。
第五条质量保证乙方保证所提供的音频设备和施工质量符合国家相关标准和行业规范，确保系统稳定运行，音质清晰，达到甲方的使用要求。
第六条违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分工程造价的千分之五向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复或更换。
3. 如甲方未按约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项千分之三的滞纳金。
第七条争议解决因履行本合同所发生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
墙面施工合同5篇
墙面施工合同5篇篇1墙面施工合同合同编号：XXXXXX甲方（施工单位）：XXX装饰工程有限公司乙方（业主）：XXX先生/女士根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经过友好协商，就甲方承担乙方墙面施工的相关事项达成如下合同：一、工程内容及规格要求1.甲方承担乙方房屋墙面的整体施工工作，包括但不限于拆除、石膏板封顶、粉刷、粘贴壁纸等工作。
2.墙面施工的材料采购及选用需符合国家标准，质量合格。
3.工程施工完成后，甲方将进行整体验收，确保墙面质量符合乙方要求。
二、工程进度及工期安排1.工程施工开始日期为合同签订后的第二天起，具体施工进度及完成时间以双方实际协商为准。
2.乙方需确保施工现场的安全及整洁，如有需要，需要配合随时提供帮助。
三、施工费用及支付方式1.合同总金额为人民币XXX元整，按照施工进度分期结算，具体分期付款比例如下：- 工程开始前预付款20%；- 工程完成50%后支付中期款；- 工程全部完成后支付尾款30%。
2.乙方需按照约定时间及金额支付，逾期支付造成的损失由乙方承担。
四、质量保证及后期服务1.甲方保证墙面施工工程的质量，如施工过程中出现质量问题，甲方将负责整改修补。
2.施工完成后，甲方将提供一定的售后服务，对墙面材料与施工质量进行维护、更新等工作。
五、违约责任1.若甲方未能按照约定时间和质量完成工程，将按照合同金额的每天1‰向乙方支付违约金；若乙方逾期未支付款项，也将按照每天1‰向甲方支付违约金。
2.双方违约责任均应按照合同金额的3%支付违约金，且应承担由此造成的一切法律责任。
六、其他事项1.本合同自双方签字盖章起生效，至工程完工并最终验收之日终止。
2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：（签字）：（签字）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上内容经甲、乙双方确认无误后签订。
注：此为模板合同，具体合同内容以双方签署的正式文件为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
隔音墙施工合同
甲方：
乙方：
一、工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 承包范围及内容：按照双方确定的隔音墙设计方案进行制作安装 ，不含土建基础
和预留预埋，提供 上部结构所有原辅料并且负责运输和安装。
1.4 隔音墙总面积预计2200平，建筑层高3米
二、制作、安装及安全要求
2.1 按照建设单位批准深化方案，由甲方正太集团有限公司迎晖路塔子山六号地块
2A-2、2A-3期项目部提供批准方案文件进行制作与安装。
2.2 质量标准:按国家现行标准及规范要求执行，一次验收合格
2.3 安装前，甲方须保证每层电力供应及材料搬运的辅助设施，且双方须对现场土建
基础和预留、预埋进行复核，要求安装后结构牢固安装，外立面美观
三、质量要求与验收
3.1 隔音墙材料必须经甲方验收后方能使用，施工质量必须按设计方案和工艺流程进
行施工，墙面垂直度和平整度不得超过规范的充许偏差。
3.2 验收由建设方、甲方项目部共同验收，按《建筑装修装修工程质量验收规范》及
《住宅装饰装修工程施工规范》进行验收。
3.3 经验收不合格或乙方使用材料不合格的质量问题，由乙方无条件的进行返工，所
发生的一切工料费损失全部归乙方承担。
四、合同价款
4.1 合同主要材料名称、数量（暂定）及综合单价
主要材料名称 数量（暂定） 单位 综合单价（元/平) 合价(元) 备注
电梯井隔音墙 ㎡
不含所有二
次检验费用，
不含
税费
4.2 本合同为暂定总价: 元,大写 元（税费另计）
结算总价=实际收方数量×综合单价，数量按隔音墙实体部份的展开面积计算.
五、合同工期：乙方收到备料款之日起31个工作日
六、付款方式：合同签定后甲方向乙方支付暂定总价的20%为备料款，乙方安装完成
后双方验收后三日内，甲方向乙方支付暂定总价的75%工程款，余下5%质保金一年后
付清，按验收合格日开始计算。
甲方： （公章） 乙方：（公章）
代表人： 代表人：