建设工程勘察设计合同样式范本标准版本
建设工程勘察设计合同通用版样式5篇
建设工程勘察设计合同通用版样式5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]第二条勘察设计要求及内容1. 乙方应按照甲方的要求进行勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程设计等。
2. 勘察设计的具体内容、深度要求等详见附件。
第三条合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付合同款项——（详细说明支付方式、时间等）。
第四条勘察设计的进度及时间安排1. 乙方应根据工程实际情况，制定合理的工作计划，确保按时完成勘察设计任务。
2. 具体进度及时间安排如下——（详细约定各个阶段的时间节点及任务）。
第五条知识产权及保密条款1. 乙方对在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密负有保密义务。
2. 乙方提交的勘察设计成果，其知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
第六条质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察设计成品的质量符合国家相关标准及甲方的要求。
2. 验收标准、程序和方法详见附件。
第七条违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如因一方违约导致本合同无法履行或履行不当，应承担违约责任。
2. 违约方应按照合同金额的百分之XX（XX%）向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。
第八条争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇篇1建设工程勘察设计合同通用版本样式第一部分：合同当事人信息甲方（委托人）：名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系电话：第二部分：合同项目信息项目名称：项目地址：项目范围：建设工程规模：勘察设计内容：勘察设计阶段：工程造价：勘察设计费用：合同约定工期：第三部分：合同约定事项1. 甲方委托乙方对项目进行勘察设计，乙方应按照国家相关法律法规和规范要求进行勘察设计工作；2. 甲方应向乙方提供项目相关资料和信息，配合乙方完成勘察设计工作；3. 乙方应在约定工期内完成勘察设计工作，并提交相关成果文件；4. 如有设计变更或补充，需另行协商确定，并签订变更合同；5. 如因乙方原因导致工期延误或质量不符合要求，乙方应承担相应责任；6. 双方对本合同内容和执行过程有争议，应友好协商解决，如协商无果，可向相关部门投诉或提起诉讼；7. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
第四部分：合同签署甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：以上为《建设工程勘察设计合同通用版本样式》，经双方确认无误后签署。
篇2建设工程勘察设计合同通用版本样式一、合同双方甲方：_________（委托方名称）地址：_____________联系人：_____________电话：_____________乙方：_________（设计单位名称）地址：_____________联系人：_____________电话：_____________二、工程概况项目名称：_____（工程项目名称）工程地点：_____（工程地点）建设单位：_____（建设单位名称）建设规模：_____（工程规模）计划工期：_____（工程工期）工程造价：_____（预估造价）三、勘察设计内容1. 勘察设计范围：2. 勘察设计标准：3. 勘察设计阶段划分：四、合同约定1. 甲乙双方同意按照国家法律法规和有关规定的要求，合法、合理地履行勘察设计任务。
建设工程勘察设计合同样式经典版5篇
建设工程勘察设计合同样式经典版5篇篇1建设工程勘察设计合同样式经典版一、甲方为：统一社会信用代码：住址：联系人：联系电话：二、乙方为：统一社会信用代码：住址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟开展相关建设工程勘察设计业务，乙方具备相关的资质、技术和经验，双方经过友好协商达成以下合同：第一条工程名称及地点甲方委托乙方进行以下建设工程的勘察设计工作：工程名称：。
地点：第二条勘察设计范围1. 勘察范围：包括但不限于土地性质、地形地貌、水文地质、交通水利等方面的调查勘察。
2. 设计范围：包括但不限于建筑、结构、安全、环保等方面的设计工作。
3. 勘察设计深度：根据实际需要，乙方将提供相应的勘察设计深度和资料详略程度。
第三条勘察设计工作内容1. 勘察设计依据：乙方应按照相关国家法律法规及工程建设标准，依据相关技术规范、规程、规范，加强合同约定的勘察设计工作。
2. 勘察设计方案：乙方应提供符合勘察设计要求的方案，并由双方协商一致后进入具体设计阶段。
3. 设计图纸文档：设计图纸文档应符合相关规范，内容完整、准确、清晰。
4. 设计报告：乙方应提供符合实际情况的设计报告，并在甲方的要求下进行相应修改完善。
第四条勘察设计时间1. 勘察设计周期：乙方应按照双方约定的时间节点，及时高效地完成勘察设计工作。
2. 暂停与延期：如遇特殊情况需暂停或延期勘察设计进度，应提前与甲方协商一致。
第五条服务内容及标准1. 乙方承诺为甲方提供专业、高质、高效的勘察设计服务，确保设计方案的合理性和可行性。
2. 乙方应京开展相关技术的培训工作，使甲方在技术上得到提升和增长。
3. 乙方应严格遵守勘察设计的相关法规和规定，保护甲方的利益不受损害。
第六条保密协议1. 双方需对合同书涉及的商业秘密和技术资料保密，未经甲方书面许可，乙方不得向第三方透露。
2. 违反保密协议的，应承担相应的法律责任。
第七条付款方式1. 甲方需按照合同约定及时支付乙方相应的勘察设计费用，不得拖延或拒绝支付。
建设工程勘察设计合同样板经典版5篇
建设工程勘察设计合同样板经典版5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要就[具体工程名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及工作内容乙方接受甲方委托，就甲方指定的工程地点进行勘察设计工作，提供详细的地质勘察报告和设计方案。
勘察设计工作应包括但不限于以下内容：[具体工作内容]。
第二条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同目的实现并完成全部工作内容之日止。
具体日期根据工程进度和双方约定确定。
第三条勘察设计要求及标准乙方应按照甲方的要求和国家标准进行勘察设计工作，确保数据准确、方案合理。
具体要求和标准详见附件。
第四条合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币[大写金额]（￥[小写金额]）。
具体金额根据工程规模和难度等因素双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付合同款项：（1）[支付阶段一]（2）[支付阶段二]（3）[支付阶段三]（具体支付阶段和金额根据双方约定确定）。
3. 乙方收到款项后，应当向甲方提供正规的发票。
第五条保密条款双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
第六条知识产权归属合同编号：XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-XXX 号篇2合同编号：[编号]甲方（委托人）：_________________地址：_________________________电话：_________________________法定代表人/授权代表人：__________________乙方（勘察设计单位）：__________________地址：_________________________电话：_________________________法定代表人/授权代表人：__________________鉴于甲方拟对建设工程进行勘察设计，并有意委托乙方提供相应服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同主体及项目概述本合同由甲方和乙方签订，双方共同约定由乙方承担甲方的建设工程勘察设计工作。
建设工程勘察设计合同样书通用版6篇
建设工程勘察设计合同样书通用版6篇篇1建设工程勘察设计合同样书通用版甲方（委托方）：__________（甲方单位名称、地址、邮编、联系人、电话、传真）联系人：__________乙方（承包人）：______________（乙方单位名称、地址、邮编、联系人、电话、传真）鉴于甲方拟进行___________（项目名称，规模，地点等），现就该工程的设计、勘察等工作，甲、乙双方达成如下协议：一、合同名称：__________工程设计、勘察合同二、合同标的：__________工程设计、勘察范围包括：三、合同费用：总金额为人民币（大写）________元整。
合同总费用包括设计费、勘察费用等。
四、付款方式：甲方、乙方经确认，甲方按下列方式支付设计费：首次支付________元，概算送审后支付________元，执照备案后支付总金额的________%；五、合同工期：合同工期为________年（年）（月）（日）至________年（年）（月）（日）；六、技术要求：根据合同要求，甲方要求乙方制作规范合格的设计、勘察文件，保证设计、勘察质量，并保证创新性等；七、质量标准：设计、勘察文件应符合国家有关规定，不符合有关规定，需负责修改。
如果因设计、勘察质量问题，造成施工现场事故，由乙方承担全部责任；八、合同签订、变更：双方于________年（年）（月）（日）签订该合同，如需变更，需双方确认并签署正式变更协议；九、合同解除：双方一致同意，通过书面协商解除；十、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决，无法解决提交有关仲裁机构；十一、合同生效：该合同自双方签字盖章之日起生效；十二、附则：1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力；2、甲乙双方未经书面确认，不得向第三方泄露该合同；3、本合同如发生未尽事宜，双方应协商解决。
合同签署地点：__________日期：__________甲方（盖章）：____________签字：____________乙方（盖章）：____________签字：____________以上是关于建设工程勘察设计合同样书的通用版，希望对需要的人员有所帮助。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1甲方（委托人）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（勘察人、设计人）：__________地址：__________联系方式：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在进行建设工程勘察、设计过程中的权利与义务，确保工程勘察、设计工作的顺利进行，保障双方合法权益。
二、工程概况描述建设工程的名称、地点、规模、用途等基本情况。
三、勘察、设计内容具体描述甲方委托乙方进行勘察、设计的范围、内容、深度和要求等。
四、合同总价及支付方式1. 合同总价：明确勘察、设计的总价款，包括各项费用明细。
2. 支付方式：约定支付时间、支付方式及发票开具等事宜。
3. 变更调整：如发生工程内容变更导致勘察、设计费用调整，双方应另行协商确定。
五、履行期限约定勘察、设计工作的开始与结束时间，以及各阶段的工作进度。
六、知识产权归属与保密义务1. 知识产权归属：明确勘察、设计成果的知识产权归属。
2. 保密义务：双方应对涉及工程的保密信息承担保密责任。
七、质量标准与验收方式1. 质量标准：约定勘察、设计的质量标准，符合国家相关规范和要求。
2. 验收方式：明确验收的程序、标准和责任人。
八、违约责任与赔偿损失约定甲乙双方在合同履行过程中的违约责任，以及违约方应承担的赔偿责任。
九、风险转移与不可抗力因素约定风险转移的方式及不可抗力因素发生时双方的权利与义务。
十、争议解决方式约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十一、其他条款其他需要约定的内容，如合同变更、解除、终止条件等。
十二、附则本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同样本通用版本(一) 甲方：（委托人）地址：电话：传真：邮编：(二) 乙方：（受托人）地址：电话：传真：邮编：甲、乙双方经友好协商，就甲方拟进行的工程项目，乙方愿承担项目的设计和勘察任务。
现就相关事宜达成一致，签订本合同。
第一条服务内容和范围1.1 乙方在合同有效期内，根据甲方的要求和设计要求，承担工程项目的勘察和设计任务。
1.2 具体的勘察和设计内容、标准和要求将在双方签署本合同后另行议定，并列入本合同作为合同附件。
第二条合同价格及支付方式2.1 甲方应根据乙方提供的勘察和设计方案，按照双方商定的价格支付相应费用。
2.2 付款方式为：甲方在签订本合同后的10个工作日内，向乙方支付合同总费用的50%作为订金。
工程结束后，甲方应及时支付剩余费用。
2.3 若双方无特殊约定，费用结算以现金支付为准。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为从甲方付订金之日起至乙方完成工程项目的勘察和设计工作，并经甲方验收合格后终止。
3.2 如因不可抗力或其他不可抗拒因素导致工程项目延期的，合同期限可适当延长。
但延长期限应双方协商一致，并书面确认。
第四条服务质量要求4.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规和技术标准，保证所提供的勘察和设计服务符合甲方的要求和标准。
4.2 乙方应按照甲方的要求，及时向甲方提交勘察和设计过程的进展报告，并听取甲方的意见和建议，不断改进工作。
4.3 乙方应配备专业技术人员和必要的设备，确保勘察和设计工作的顺利进行。
第五条保密条款5.1 乙方应妥善保管甲方提供的项目资料和相关信息，严禁泄露给第三方。
5.2 合同终止或解除后，乙方应将所有与项目相关的资料和信息归还给甲方，并删除电子数据。
第六条违约责任6.1 若乙方在履行合同过程中发生违约行为，如未按时交付勘察设计成果、质量不合格等，应承担相应责任。
建设工程勘察设计合同样板经典版5篇
建设工程勘察设计合同样板经典版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同甲方（甲方全称）地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方（乙方全称）地址：（乙方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条任务范围甲方委托乙方进行（工程名称）的（勘察/设计）工作内容详见附件一《勘察/设计任务书》，包括但不限于（列举具体任务范围）。
第二条工作内容乙方应按照国家相关法律法规、工程勘察设计规范和相关技术标准执行本合同，并按时、质量保证完成工作。
乙方应根据任务书的要求，出具《XX工程XX部位勘察/设计报告》（以下简称“报告”），报告应真实、准确、完整。
第三条价格及结算方式1. 本合同的总价为（具体金额），包括但不限于勘察费、设计费、报告费等。
2. 乙方应于接到甲方支付通知之时，开出相应的发票，甲方按照发票金额及数量进行支付。
第四条保密条款1. 乙方应对甲方提供的有关工程项目的资料、资金、技术、商务等机密信息进行保密，不得擅自泄露或向第三方透露。
2. 甲、乙双方应保密交换的合同信息，保护双方的合法权益，并应对相关文件、资料等进行妥善保管，不得外泄。
第五条违约责任1. 乙方如未按合同要求完成勘察设计任务，造成甲方损失的，应承担赔偿责任，并赔偿由此造成的损失。
2. 甲方如未按时、足额支付乙方款项的，乙方有权要求甲方支付逾期利息和索赔费用。
第六条合同解除1. 本合同解除应由乙方提前书面通知甲方，并经甲方同意后解除。
2. 本合同解除后，乙方应接受甲方的验收，完成合同剩余工作，并按实际工作量结算费用。
第七条争议解决本合同如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，应提交（签约地点）仲裁解决。
第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同样本通用版本7篇
建设工程勘察设计合同样本通用版本7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察、设计服务，双方经过友好协商，达成如下协议：一、合同概述本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担特定建设工程项目的勘察、设计工作事宜达成约定。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程勘察、设计工作的顺利进行。
二、工程概况及工作内容（请根据实际情况填写工程名称、地点、规模等概况信息。
）工程名称：[工程名称]。
工作内容包括：勘察、测量、设计及其他相关服务。
具体包括但不限于以下内容：地质勘察、地形测量、方案设计、初步设计、施工图设计等。
三、合同双方的责任与义务甲方责任与义务：1. 甲方应向乙方提供工程的相关资料，并确保资料的真实性和完整性。
2. 甲方应按约定支付乙方的勘察、设计费用。
3. 甲方应尊重乙方的知识产权，保护乙方提供的勘察、设计成果。
乙方责任与义务：1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察、设计的规定进行工作。
2. 乙方应按时提交勘察、设计成果，并确保成果的质量。
3. 乙方应对其提供的勘察、设计成果负责，确保其符合甲方的需求和相关法律法规的要求。
四、费用及支付方式（请根据实际情况填写费用金额及支付方式。
）费用总计：[总金额]。
支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额详见附件《费用支付计划表》。
甲方应按时支付费用，乙方在收到款项后应提供合法的发票。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 本合同的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有，乙方有权在本合同中约定的情况下使用。
但未经甲方书面同意，乙方不得将成果转让给第三方或许可第三方使用。
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样式5篇篇1建设工程勘察设计合同通用版本样式第一部分：合同双方甲方：（委托方）（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）（全称）地址：联系人：联系电话：第二部分：合同目的甲方委托乙方进行建设工程勘察与设计工作，为此双方达成以下协议：第三部分：服务内容1. 勘察范围：根据甲方提供的需求及要求，乙方将对建设工程所需的场地、地质、地貌等进行勘察，并提供相应的报告。
2. 设计范围：在完成勘察工作的基础上，乙方将对建设工程进行设计，包括建筑结构、采光通风、给排水、电力、通信等方面的设计。
3. 文件提交：乙方需按时将完成的勘察报告和设计方案提交给甲方，并按照甲方的要求进行修改和完善。
第四部分：服务费用1. 服务费用：甲方向乙方支付的服务费用为（具体金额），其中包括勘察和设计的费用。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后的（具体日期）内支付总金额的50%，剩余50%在乙方提交最终成果后支付。
3. 额外费用：如因勘察或设计过程中出现额外费用，甲方需与乙方协商确定支付方式。
第五部分：双方权利和义务1. 甲方权利：甲方有权要求乙方按时提交勘察报告和设计方案，并有权对成果进行评审并要求修改。
2. 乙方权利：乙方有权进行勘察和设计工作，并有权利依法要求甲方支付服务费用。
3. 甲方义务：甲方需提供必要的建设信息、资料、资金支持等，确保勘察和设计工作的正常进行。
4. 乙方义务：乙方承诺按照要求完成勘察和设计工作，并保证成果的质量和准时提交给甲方。
第六部分：合同解除1. 合同解除：如因不可抗力等无法控制的因素导致无法履行合同的，合同自动解除，双方互不承担责任。
2. 解除权利：如出现严重且无法解决的争议，双方有权通过协商解除合同。
第七部分：合同附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察和设计工作完成之日。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：RHD-QB-K6322
（合同范本系列）
甲 方 ：XXXXXX
乙 方 ：XXXXXX
签订日期：XXXXXX
建设工程勘察设计合同
样式范本标准版本
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
建设工程勘察设计合同样式范本标
准版本
操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上， 本着诚实守
信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条
款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
发包方：_________
承包方：_________
根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程
勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，
签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称__________；
工程地点__________；
工程规模__________；
工程投资__________；
第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
设计委托书。（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国
家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后__天内，
委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作
勘察设计费，不足部分委托方应在__天内一次结清
（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的
定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为__元
估算设计费为__元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包
方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要
的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工
时，应负责提供以下工作和生活条件：
（1）
（2）
（3）
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，
应吸收承担有关设计任务的承包参加。
4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付
给承包方勘察设计费。
5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅
自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的
阶段、进度、质量和设计文件份数。
2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任
务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书
有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机
关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另
订合同。
3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应
配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关
设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考
核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民
用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常
驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按
期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继
续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收
或免收勘察设计费。具体规定如下：
（1）
（2）
（3）
2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，
承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给
委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿
金。
3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、
设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计
费5‰的违约金。
4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计
工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实
际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：
（1）
（2）
（3）
5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工
或重任设计，应另行增加勘察设计费用。
6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付
逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设
计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解
决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部
门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申
请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列__项条款
（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经
济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执
行。
本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程
地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料
交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览
表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效
力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2
份，委托方、承包方各执1份；副本__份，分别报送
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：
承包方（盖章）：
鉴（公）证意见：
地址：
地址：
经办人：
法定代表人（签名）：
法定代表人（签名）：
鉴（公）证机关（章）
委托代理人（签名）：
委托代理人（签名）：
开户银行：______ 开户银行：______
帐号：
帐号：
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
电话：
电话：
电挂：
电挂：
邮政编码：
邮政编码：
签约时间xx年xx月xx日签约地点___________
有效期限xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
附表一：
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行____________设计工作。
工程设计项目表
工程编号
项目名称 建设性质 投资（万元） 规模 建
筑层数 结构 设计内容
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K6322
第 2 页
附表二：
工程、地质勘察委托书
建设单位
工程名称
场地位置
设计单位
要察
求资
提料
这里写地址或者组织名称
Write Your Company Address Or Phone Number Here