建设工程勘察合同正式模版
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：一、勘察项目甲方委托乙方对（工程名称、位置）进行勘察工作，具体包括但不限于勘察区域范围、地质勘察、水文勘察、土质勘察等内容。
二、勘察内容与要求2.1乙方应按照国家有关勘察标准和规范，完成勘察项目的各项内容。
2.2勘察成果包括但不限于勘察报告、勘察资料、勘察设计方案，乙方应按时提交给甲方，并在勘察报告中说明勘察范围、方法、过程、成果和建议。
2.3勘察过程中应注意保护环境、遵循安全规范，确保勘察过程安全、顺利进行。
三、时间安排3.1乙方应按照合同约定的时间完成勘察工作，并在勘察报告中注明勘察的起止时间。
3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
四、技术保密4.1乙方应对获得的勘察资料和成果承担保密责任，未经甲方许可，不得向第三方提供或披露。
4.2勘察报告及相关资料属于甲方所有，乙方不得擅自使用或转让。
五、费用支付5.1甲方应按照约定时间及方式支付勘察费用给乙方，并开具正规发票。
5.2若勘察工作需要额外费用支出，应经甲、乙双方协商一致后支付。
六、违约责任6.1如乙方未按照合同约定时间完成勘察工作，应承担相应违约责任。
6.2如甲方未按照约定时间支付勘察费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方若因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为最终裁决。
八、其他事宜8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至勘察工作结束。
8.3本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：年月日以上为《建设工程勘察合同》的样本，甲、乙双方应详细阅读并确认各项内容，遵守合同约定，共同完成建设工程勘察工作。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察设计合同通用样式7篇
建设工程勘察设计合同通用样式7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工程概况本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察、设计过程中的权利和义务。
工程名称为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]，涉及的业务范围包括勘察、设计等多个方面。
二、工作内容及要求乙方应按照国家和地方现行规范、标准以及本合同约定的内容和要求进行勘察、设计工作。
工作内容包括但不限于：地质勘察、工程测量、初步设计、方案设计等。
同时，乙方需遵循甲方提供的技术参数、要求和设计规划。
在履行合同过程中，乙方应对所提供的服务质量和进度负责。
具体工作内容和要求详见本合同附件一。
三、工作时间及进度安排乙方应根据本合同约定的工作内容和要求，制定合理的工作进度计划，确保按时完成勘察、设计工作。
如有特殊情况需调整进度计划，应及时与甲方沟通并征得甲方同意。
具体工作时间及进度安排详见本合同附件二。
四、合同价格及支付方式本合同的总价为人民币[合同总价大写数字]元整，合同单价按照合同附件三所列明细进行计价。
支付方式采用分期付款的方式，具体支付节点和金额按照本合同附件四执行。
甲方应按时支付款项，确保工程进展顺利。
若因甲方原因导致工程延期或终止，乙方有权按照实际工作量计算费用并要求甲方支付相应款项。
此外，发票的开具和款项支付应遵守国家相关税法规定。
五、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方应对其在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同模板经典版6篇
建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。
一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。
六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。
七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。
2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。
八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。
九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。
建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。
祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。
2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和工程概况1.1 本合同目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作顺利进行。
1.2 工程名称：[工程名称]。
1.3 工程地点：[工程地点]。
1.4 工程规模：[规模描述]。
二、工作内容和要求2.1 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准等要求，进行工程勘察工作。
2.2 乙方应根据甲方提供的工程资料，进行现场勘察、地质勘探、试验测试等工作，并按约定提交勘察成果。
2.3 乙方应对其提交的勘察成果负责，确保其真实性、准确性和完整性。
如因乙方提交的勘察成果导致工程出现质量问题，乙方应承担相应法律责任。
三、合同金额及支付方式3.1 本工程勘察费用总金额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
3.2 甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付总金额的[比例]%作为预付款。
3.3 乙方完成勘察工作并提交勘察成果后，甲方应在[提交后支付时间]内支付剩余款项。
3.4 支付方式：[支付方式描述]。
四、时间安排和进度4.1 乙方应在合同签订后[时间]天内完成现场勘察工作。
4.2 乙方应根据工程进展情况和甲方要求，及时调整工作计划，确保勘察工作与工程建设进度相匹配。
4.3 如因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任。
五、保密条款5.1 双方应对本合同内容、勘察成果等涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
5.2 乙方在勘察过程中获取甲方的信息，除法律法规规定外，不得擅自公开或用于其他用途。
六、违约责任和赔偿6.1 如因甲方原因导致乙方无法开展勘察工作或造成乙方损失，甲方应承担相应违约责任和赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同正式模版
Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of
the parties to the contract
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-032022
建设工程勘察合同正式模版
项目名称：____
项目建设地点：____
合同编号：____
（由承接方编填）
委托方：____
承接方：____
签订日期：____
建设部
国家工商行政管理局制定
委托方____（以下简称甲方）
承接方____（以下简称乙方）
甲方委托乙方进行____勘察任务。
根据《中华人民共和国经济
合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程____勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围
1．1 本工程项目勘察委托文号、日期
1．2 工程建设地点
1．3 技术要求
1．4 预计工程量
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料
项目名称
文件资料份数
提供日期
年月日
一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果
勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
3．1 勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。
3．2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法
4．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4．2 本工程勘察费估算为____元，合同生效后____天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30％作为定金，（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4．3 双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任
5．1 甲方
5．1．1 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
5．1．2 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5．1．3 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并
承担其费用。
5．1．4 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5．1．5 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。
当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7 工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5．1．8 维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。
5．1．9 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。
5．1．10 补充协议中甲方应负的其他责任。
5．2 乙方
5．2．1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5．2．2 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5．2．3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5．2．4 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5．2．5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
5．2．6 补充协议中乙方应负的其他责任。
第六条违约责任
6．1 甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6．2 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过1日，
应偿付未支付勘察费的1‰逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1‰。
6．3 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由____仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
第八条其他事宜________。
第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
本合同正本1式8份，双方各执4份。
委托方单位名称：____ 承接方单位名称：_____
（盖章）（盖章）
法定代表人：____ 法定代表人：_____
单位地址：____ 单位地址：_____
邮政编码：____ 邮政编码：_____
电话：____ 电话：_____
电传：____ 电传：_____
传真：____ 传真：_____
开户银行：____ 开户银行：_____
银行帐号：____ 银行帐号：_____
签订合同代表（签字）：____ 签订合同代表（签字）：_____ 日期：____年____月____日日期：_____年_____月_____日建设行政主管部门工商行政管理部门
审查意见____ 鉴证意见_____
（盖章）（盖章）
审查号：____ 鉴证号：_____
审查日期：____ 鉴证日期：_____
____年____月____日_____年____月____日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。