因资金不足而解除工程施工合同协议书
工程终止施工证明(3篇)
第1篇项目名称：XX工程项目编号：XX-201X-GX-00X一、项目概况根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，我单位于201X年X月X日就XX工程进行了公开招标。
经过评标委员会的评审，我单位决定将该项目授予XX公司。
合同编号为XX-201X-GX-00X，合同签订日期为201X年X月X日，合同工期为X个月。
二、工程终止原因1. 项目变更：在工程实施过程中，因建设单位提出的设计变更，导致原合同约定的工程规模、工期、质量标准等发生重大变化，原合同已无法继续履行。
2. 工程质量问题：在工程实施过程中，发现部分工程存在质量问题，经建设单位、设计单位、监理单位及施工单位共同确认，需进行返工处理，导致工程进度延误。
3. 施工单位原因：施工单位在工程实施过程中，未能按照合同约定履行施工义务，存在施工进度缓慢、工程质量不合格等问题，经多次沟通协调无果。
4. 政策法规调整：在工程实施过程中，国家相关政策和法规发生调整，对项目的建设提出了新的要求，原合同已无法满足新政策法规的要求。
三、终止施工情况1. 施工单位已按照合同约定完成部分工程量，但存在质量问题，需进行返工处理。
2. 施工单位已按照合同约定完成部分工程量的结算工作，但剩余工程量的结算工作尚未完成。
3. 施工单位已按照合同约定撤离施工现场，但部分工程设备、材料及施工工具尚未全部清运。
四、后续处理1. 建设单位、设计单位、监理单位及施工单位将共同对工程终止原因进行分析，制定整改措施，确保类似问题不再发生。
2. 施工单位将按照合同约定，对已完成工程量进行结算，并按照国家相关政策法规办理相关手续。
3. 建设单位将重新组织招标，选择新的施工单位继续推进项目实施。
特此证明。
建设单位：XX单位地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系人：XX联系电话：XX-XXXX-XXXX施工单位：XX公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系人：XX联系电话：XX-XXXX-XXXX监理单位：XX监理公司地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系人：XX联系电话：XX-XXXX-XXXX日期：201X年X月X日第2篇证明编号：[XX]证字[XX]第[XX]号证明单位：[XX]建设工程项目管理办公室证明时间：[XX]年[XX]月[XX]日证明内容：兹证明，[XX]建设工程（项目名称：[XX]工程，以下简称“本工程”）由于[具体原因，如：政策调整、资金问题、设计变更、不可抗力等]，经[XX]建设工程项目管理办公室（以下简称“项目管理办公室”）研究决定，现将本工程终止施工的相关情况证明如下：一、工程基本情况1. 项目名称：[XX]工程2. 项目地点：[XX]省[XX]市[XX]区[XX]街道3. 建设单位：[XX]建设单位4. 施工单位：[XX]施工单位5. 项目规模：[XX]平方米（或[XX]吨、[XX]公里等）6. 项目类型：[XX]类建设工程二、工程终止施工原因1. [具体原因]，如：a. 政策调整：[具体政策调整内容]b. 资金问题：[具体资金问题说明]c. 设计变更：[具体设计变更说明]d. 不可抗力：[具体不可抗力情况说明]三、工程终止施工措施1. 施工单位应立即停止施工，确保施工现场的安全和环境保护。
工程款延期协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程承包方）：________________________乙方（工程业主方）：________________________鉴于甲方承包的________项目（以下简称“本项目”），项目合同编号为________，合同签订日期为_______，合同约定工程款支付期限为_______。
由于________（具体原因），甲方无法按照合同约定的时间支付工程款，经双方友好协商，达成如下延期支付协议：一、延期支付原因1. 甲方因________（具体原因）导致资金周转困难，无法按期支付工程款。
2. 乙方因________（具体原因）导致工程进度延迟，影响甲方工程款支付。
3. 其他原因：________。
二、延期支付期限1. 原合同约定的工程款支付期限为_______，现经双方协商，同意将支付期限延期至_______。
2. 延期支付期限内，甲方应按照原合同约定的支付比例和支付时间节点，向乙方提交付款申请。
三、延期支付金额1. 延期支付金额为原合同约定支付期限内应支付的全部工程款，即人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 延期支付金额应包括但不限于：工程进度款、结算款、质保金等。
四、支付方式1. 甲方应在延期支付期限内，按照原合同约定的支付方式和程序，向乙方提交付款申请。
2. 乙方应在收到甲方付款申请后_______个工作日内，按照约定将延期支付金额支付给甲方。
五、利息及滞纳金1. 甲方在延期支付期限内，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2. 若甲方未按约定时间支付利息，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之_______计算。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付延期支付金额，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日万分之_______计算。
2. 若乙方未按约定时间支付利息或滞纳金，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日万分之_______计算。
施工合作协议书范本(19篇)
施工合作协议书范本（19篇）施工合作协议书范本（精选19篇）施工合作协议书范本篇1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。
第二条工程期限合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________乙方：_______代表：__________代表：_______年_____月_____日_______年_____月_____日施工合作协议书范本篇2甲方：乙方：丙方：为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。
劳务分包单位中途退场协议书
劳务分包单位中途退场协议书劳务分包单位中途退场协议书1甲方：__________乙方：__________经甲乙双方友好协商，现就原桥队（负责人：柏正权）退场事宜达成共识：1、乙方对因各种因素特别是乙方自身原因导致的自愿退场结果表示理解和接受，并无任何异议。
2、除上项为解决乙方施工班组支付的费用约59万元外，甲方需另支付85万元人民币给乙方，此费用已包含了乙方在本工程施工中的所有机械费、材料费、人工费和管理人员工资、差旅费、外欠款、履约保证金、公司及项目借款、工程量结算款及乙方在施工活动中发生的所有支出和甲方对乙方的合理补偿等，但不限于上述的全部费用总额为144万元人民币（大写：壹佰肆十肆万元整）。
3、乙方在施工现场的所有机械设备、仪器、各类材料、办公设备、办公用品、已完工程量的所有权归甲方。
4、甲方已知经双方核实的乙方在当地所欠款共三笔约8万元人民币，乙方应按甲方要求办理好代付手续，在支付总额中予以代付，甲方未知的乙方外欠款由乙方在支付总额中自行解决，并承担相应的法律责任。
5、协议签定后7日内，甲方支付乙方50万元人民币，其中10万元人民币作为代付欠款，40万元人民币以转账的形式支付给乙方及其委托人后，乙方必须立即无条件全面撤出施工现场，否则一切责任及后果由乙方全部承担。
6、剩余款须在扣除借款、已领款后，在确认乙方全面退出施工现场后，于___年___月___日前一次性支付给乙方。
7、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，支付完毕自行失效。
甲方：__________乙方：__________日期：__________日期：__________劳务分包单位中途退场协议书2甲方：__________乙方：__________根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于___年___月___日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。
现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：一、甲乙双方于月日签订的合同自___年___月___日生效，至___年___月___日终止，设备退场，合同自行失效，租期为___，此后设备出现的任何问题与甲方无关；二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。
工程施工合作协议书范文(6篇)
工程施工合作协议书范文甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46_____88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59_____99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
第一条、项目概况及合作条件1、本工程的项目总建筑面积为____平方米，工程总价为_____万元人民币。
2、经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此在本工程项目计划投资_____万元。
3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：（1）甲方_____投资_____万元，占_____%;（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%;4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，任何一方不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。
剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。
各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
第二条、工程管理责任及分工1、该项目工程管理责任及分工如下：（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管;（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由____方负责管理。
2、材料采购及其他（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
（2）在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三条、利益分享和风险承担1、利润、风险分配该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。
工程甲方停工索赔方案
工程甲方停工索赔方案一、停工索赔的原因及情况本工程因以下原因停工：1、由于施工方资源不足，导致工程无法按照合同约定进展；2、由于现场环境变化，如天气原因，导致施工无法继续进行；3、甲方未能按时提供施工所需资料、资金等资源，导致工程停工。
二、停工索赔的计算方式1、工程停工的经济损失计算：停工期间，施工方需要支付的人工、材料、设备租赁费用等费用；停工期间，施工方因无法进展工程而产生的损失，如项目经理、施工队人员的工资、福利等；因停工而产生的间接损失，如工期的延误导致的财务成本；停工期间所导致的设施、设备损耗等费用。
2、如果停工期间是由于施工方原因引起的，工程甲方可根据合同规定对施工方进行相应的索赔。
如果停工是由工程甲方引起的，工程甲方需要承担相应的责任，同时也需要赔偿施工方按合同约定的停工补偿费用。
三、停工索赔的申请流程1、施工方需在停工发生后及时向工程甲方提出停工索赔申请，提供相关停工原因及遭受的经济损失情况；2、工程甲方收到索赔申请后，需及时进行核实停工原因，并进行损失评估；3、在确定工程甲方需要承担责任的情况下，需及时与施工方协商补偿方案；4、如双方不能协商一致，需通过法律途径或独立第三方机构进行调解；5、最终，双方达成索赔协议并签署相关文件。
四、停工索赔的争议处理工程停工索赔的争议处理，可通过以下方式进行解决：1、施工方和工程甲方通过友好协商解决争议，协商不成的，可通过法律途径进行处理；2、工程甲方可聘请第三方专业机构进行调解，以解决争议问题；3、如双方均同意，可通过仲裁或诉讼的方式解决争议问题。
五、停工索赔的后续工作停工索赔解决后，双方需要做好后续工作，包括但不限于：1、签署索赔协议，并按照协议规定支付或收取索赔款项；2、落实相关索赔款项的支付和收取流程；3、双方共同评估工程后续进展情况，合作商讨如何尽快恢复工程进度。
六、停工索赔的经验总结工程停工索赔是施工过程中常见的情况，对双方来说都需要做好相关的准备和应对。
包工不包料施工合同协议书（通用5篇）
包工不包料施工合同协议书（通用5篇）包工不包料协议书篇1甲方：_________________乙方：_________________甲方请乙方建一幢日/田字型框架式水泥砖混结构二层住宅楼，现甲乙双方自愿达成以下协议：_________________一，工程形式：_________________甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料。
乙方负责楼房的主体工程施工，及建房中的一切机械工具。
二，工程工价：_________________按楼面投影面积计算，每平方米元。
三，甲方责任：_________________1，提供施工用水、电。
2，及时提供一切需用建材。
3，整个工程捣基础、楼面等时，一次性付给甲方生活费补贴元。
四，乙方工程内容：_________________1，楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。
2，淋砖，工程结束后，清理各楼层。
3，墙内外批灰，但不包括门面。
4，楼顶砌围封一米高。
5，用水泥砌楼梯三角。
6，安装线盒、打出线槽、预留管道孔和线孔。
7，前檐阶捣水泥。
8，柱、梁用全新模板。
9，负责安装地砖、梯步砖、卫生间墙砖、外墙砖、墙线砖五，乙方必须保证达到如下要求：_________________1，保管好并合理使用甲方的建筑材料。
2，水泥柱注重垂直度，偏差不能超过1厘米。
砖墙要求竖直，偏差不超过1.5厘米，砖体对缝不超过两层。
3，捣水泥楼层时不得有水泥纸和其它大的杂物。
4，地砖、梯步砖与地面不密合率不超过砖总数1%，墙砖、墙线砖与墙面不密合率不超过砖总数2%六，乙方要实行安全施工，施工中造成安全事故，由乙方承担一切责任，与甲方无关。
七，乙方要确保施工质量，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方翻工，翻工所需工钱和材料由乙方负责。
八，工程付款：_________________每完成一层主体工程后，甲方付给乙方%，余下工程款在全部完工验收合格后一次性结清。
工地误工赔偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： ______________甲方（施工单位）： ______________乙方（业主方）： ______________签订日期： ______________签订地点： ______________一、协议背景鉴于甲方在施工过程中因各种原因导致工期延误，影响了乙方工程进度和正常使用，经双方友好协商，就误工赔偿事宜达成如下协议：二、误工情况1. 误工原因：甲方因以下原因导致工期延误：- （1）施工人员不足；- （2）施工材料供应不及时；- （3）施工设备故障；- （4）不可抗力因素；- （5）其他原因。
2. 误工时间：自合同约定工期开始之日起，至实际完工之日止，共延误工期 __ 天。
三、赔偿金额及方式1. 赔偿金额：甲方应向乙方支付误工赔偿金，赔偿金额为合同总价的 __%。
2. 赔偿计算方法：- （1）误工赔偿金 = 合同总价× 误工天数× 赔偿比例；- （2）赔偿比例：根据误工原因及合同约定确定，具体如下：- 因施工人员不足导致的误工，赔偿比例为 __%；- 因施工材料供应不及时导致的误工，赔偿比例为 __%；- 因施工设备故障导致的误工，赔偿比例为 __%；- 因不可抗力因素导致的误工，赔偿比例为 __%；- 因其他原因导致的误工，赔偿比例为 __%。
3. 赔偿支付方式：- （1）甲方应在达成协议后 __ 个工作日内，向乙方支付误工赔偿金；- （2）支付方式：甲方将误工赔偿金汇入乙方指定的银行账户。
四、违约责任1. 甲方违约：- （1）如甲方未按约定时间支付误工赔偿金，应向乙方支付滞纳金，滞纳金比例为每日 __%；- （2）如甲方故意拖延工期，造成乙方重大损失的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的法律责任。
2. 乙方违约：- （1）如乙方未按约定提供施工条件，导致工期延误，乙方应承担相应的责任；- （2）如乙方故意拖延支付误工赔偿金，应向甲方支付滞纳金，滞纳金比例为每日 __%。
工程抵款协议7篇
工程抵款协议7篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲方因工程建设需要，与乙方签订了相关工程合同，并支付了部分款项。
现因甲方资金紧张，无法按时支付剩余款项，经双方友好协商，达成以下抵款协议：一、抵款方式甲方以其在[具体项目名称]中的权益，抵偿给乙方部分款项。
具体权益包括但不限于：甲方在项目中的投资、收益、处置权等。
二、抵款金额经双方协商，甲方以其在项目中的权益抵偿给乙方[具体金额]元人民币。
乙方同意接受该笔款项，并用于支付甲方在工程合同中应支付给乙方的款项。
三、权益转移自本协议签订之日起，甲方在项目中的权益自动转移给乙方，乙方成为该项目的合法权益人。
甲方应协助乙方完成权益转移的相关手续，确保乙方能够顺利接管项目。
四、工程后续事宜1. 乙方接管项目后，应继续完成项目的后续建设工作，确保项目按时、高质量完成。
2. 乙方在项目建设中，应严格按照相关法律法规和工程合同的要求进行，确保项目的合法性和合规性。
3. 甲方应配合乙方完成项目的相关工作，包括但不限于提供相关资料、协助解决相关问题等。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本协议的约定履行其义务，导致乙方无法顺利接管项目或造成其他损失的，甲方应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未能按照本协议的约定履行其义务，导致项目无法按时、高质量完成或造成其他损失的，乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决本协议在履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议中的所有条款均为双方的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定。
4. 双方在签订本协议时，已对各自的权利和义务进行了充分的了解和协商，对可能出现的风险和问题有了充分的认识和准备。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实践考核一：销售系统试验
页脚内容
4
因资金不足而解除工程施工合同协议书
甲方： 房地产开发有限公司
乙方： 建筑工程有限公司
由于甲方对其发包的< 花园工程项目>资金投入不足，乙
方不能按既定的施工组织设计组织施工，双方签订的施工合同无法得
到有效的履行。现应甲方的要求，解除双方2008年8月6日签订的
《建设工程施工合同》（GF-1999- ）。依照《中华人民共和国合同
法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一
致，订立本协议书。
一、工程概况
建设单位： 房地产开发有限公司
建设地点：
工程名称：
工程内容： 。
工程项目一览表
序号 单位工程名称 建筑面（㎡） （暂定） 结构 层数 工程造价（万
元）（暂定）
1 1#楼 框架 1
2 2#楼 框架-剪力墙 17
3 3#楼 框架-剪力墙 17
4 4#楼 框架 1
5 门卫 框架 1
实践考核一：销售系统试验
页脚内容
4
工程造价： 万元。
二、乙方在本协议签署前已完成的施工项目，按以下方式向甲方
结算：
1．静压预应力混凝土管桩，以现场实际施工量，套用现行的定
额计算工作量，价款 万元。
2．设计变更的钢筋混凝土冲钻孔桩，以2009年 月 日签证
5#，价款 万元。
3．场地平整、1#、2#楼土方开挖、基槽清底/排水、垫层模板、
管理费等，按实际发生的费用计取，共计价款 万元。
4．其他签证(1#—4#楼)共计价款 万元。
5．已购买进场的钢筋，按乙方的购买价款 万元；钢筋
吊卸费 万元；已完成的钢筋制作加工费 万元；钢筋检测费
万元及管理费 万元，共计价款 万元。
以上共计价款 万元。
三、乙方已办理的工程意外险 万元及用水保证金 万
元移交甲方，两款项共计 万元由甲方返还给乙方。
四、乙方已完成的部分临时设施、机械设备、办公用品等器材转
交甲方续用，其费用由甲方支付给乙方：
1．铁皮围墙： M× 万元/M= 万元；
2．砖砌围墙： M× 万元/M= 万元；
3．配电室1间（含电缆 万元/1条；配电箱 万元/1
个 ） 万元；
4．活动卫生间（含2座化粪池、排污管道）：4间× 万元/
间= 万元；
5．塔吊桩基：2座× 万元/座 = 万元；
6．办公活动房1座 万元；
实践考核一：销售系统试验
页脚内容
4
7．砼搅拌机：2台× 万元/台 = 万元；
8．钢筋制作加工用的机械设备5台共计 万元；
9．办公/住宿、电器/电缆/电箱、铁跳板、升降机、安全网等器
材用品清点数量，价格面议，金额一并计算，共计价款 万元。
10．乙方租用的民房未到期，租金已交，转交给甲方续用，乙方
已支付的 万元租金由甲方返还给乙方。
11、乙方为施工管理人员配备的生活设施（空调、家用电器、厨
房设备、家具等）投入费用共计 万元由甲方承担，设施归甲
方所有。
以上共计价款 万元。
五、协议签订后，甲方一次性退还乙方交纳的 万元合同
履约金。
六、根据合同专用条款第35.1本合同中关于发包人违约的具体
责任如下：
（4）合同中止：由于发包人原因或政府政策调整致使合同履行
中止在3个月以内的，发包人应承担承包人已进场机械设备、施工材
料的租金及工程看护所必须的一切费用，并完全承担由于停工所致材
料上涨的全部价差；甲方一次性补偿乙方人民币 万元。
七、a合同解除后，施工单位应先行无条件退场，同时移交符合
档案要求的全部资料三套，已完成的工程量由双方在场外进行结算，
工程款参照合同的约定支付。
b合同解除后，承包人应于接到生效的通知后15日内退出
工程现场，否则，应承担拖延费10000元/日，拖延费在决算中扣除。
c合同解除并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任
和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
八、乙方已与相关班组签订的施工合同（含正在履行或即将履行
的合同）由乙方与其协商解除，甲方不承担乙方与班组之间因合同纠
实践考核一：销售系统试验
页脚内容
4
纷产生的一切后果。
九、上述二～五条款共计 万元， 扣除甲方陆续付给乙方
共计 165万元，尚有 万元款额返还给乙方（即： 万元－
165万元= 万元）。人民币￥: 万元（大写： 元）
（附详细清单）,甲方一次性以现金的形式转入乙方的账户（开户银
行： 帐号： ）, 乙方出具相应等额的正式发
票。双方进行工程交接（含内业技术资料）并确认签章，原签定的施
工合同终止，乙方对移交的甲方的工程、临时设施、机械用电设备、
办公用品、塔吊基础等的质量、安全应负相关责任。
十、以上事项办理完毕，甲方一次性以现金的形式转入乙方的账
户（开户银行： 帐号： ）,乙方出具相应
等额的正式发票。
十一、违约
此协议一式二份，甲、乙双方各持一份。
法定代表人： 法定代表人：
电 话: 电 话:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
年 月 日