解除建筑工程施工合同协议书

合集下载

施工合同解除协议书

施工合同解除协议书

施工合同解除协议书甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______鉴于甲乙双方于_______,经双方友好协商,一致同意解除原合同,并就相关事宜达成如下协议:一、合同解除1. 双方同意自本协议签订之日起,原合同即行解除。

2. 解除原合同后,双方在原合同项下的所有权利和义务随即终止。

二、工程款结算1. 双方确认,截至本协议签订之日,甲方已向乙方支付工程款共计人民币_______)。

2. 乙方应在本协议签订后_______日内完成审核,并支付剩余工程款(如有)。

3. 若甲方对乙方提交的结算报告有异议,双方应协商解决。

协商不成的,可提交_______提起诉讼。

三、现场交接1. 乙方应在本协议签订后_______日内,完成施工现场的清理和整理工作,确保现场安全、整洁。

2. 双方应在现场交接时,对已完成工程量进行确认,并签署现场交接单。

四、保密条款1. 双方同意,在本协议履行过程中及解除后,对涉及双方商业秘密、技术秘密及其他未公开信息予以保密。

2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露或披露上述信息。

五、违约责任1. 若因一方原因导致原合同解除的,该方应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 若双方协商一致解除合同,则互不追究违约责任。

六、争议解决1. 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可提交_______提起诉讼。

七、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

甲方(发包方):_______签署日期:_______乙方(承包方):_______签署日期:_______施工合同解除协议书(1)甲方:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______乙方:_______地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______鉴于甲乙双方于_______,甲乙双方经友好协商,一致同意解除原合同,并就相关事宜达成如下协议:一、合同解除1. 甲乙双方一致同意,自本协议签署之日起,原合同解除,双方不再履行原合同约定的任何义务。

建筑施工合同解除范本

建筑施工合同解除范本

建筑施工合同解除范本
甲方:____________
乙方:____________
鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《____________工程承包合同》(以下简称“原合同”)及相关补充协议,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,就解除原合同达成如下协议:
一、乙方自愿同意解除原合同中乙方所承包的施工项目。

二、乙方同意解除原合同中与其关联的所有文件,以及涉及到甲方义务的各项合同和甲方所担保的责任项目。

三、乙方承担因本项目产生的所有债权债务,并自行解决,甲方不承担任何连带责任。

四、乙方必须完善已完成的工程项目验收工作。

如未达到验收标准,乙方应及时采取相关措施,直至验收合格。

五、乙方应按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)。

资料经监理和职能部门审核签章后,乙方应在____年____月____日前将所需的资料整理成册(不装订)并移交给甲方。

六、乙方所承包的项目中已完成工作量,经甲乙双方现场实测后,以文书形式双方签字确认。

七、工程结算按原合同所议定的方式进行,乙方应在解除合同后____个工作日内向甲方提交结算报告,双方在____个工作日内完成结算。

八、本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,原合同随即解除。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
签订日期:____年____月____日
以上内容仅供参考,具体合同解除事宜请根据实际情况和法律法规进行协商,并寻求专业法律人士的意见。

解除建筑施工合同协议书

解除建筑施工合同协议书

解除建筑施工合同协议书描绘:解除建筑施工合同协议书是在建筑施工工程中,由于特定原因导致合同无法继续执行时,发包方和承包方协商一致后签订的法律文件。

这份协议书旨在确保双方在解除合同的过程中,可以公平合理地处理彼此的权利和义务,同时保持互相尊重和理解,为双方提供法律上的保护和指导。

解除建筑施工合同协议书甲方〔发包方〕:____乙方〔承包方〕:____签订日期:____年____月____日鉴于:甲乙双方于____年____月____日签订了建筑施工合同,约定乙方承当甲方的建筑施工工程,合同总价为____元。

由于____〔详细原因,如不可抗力、资金问题、工程取消等〕,导致原合同无法继续执行。

甲乙双方希望通过友好协商,依法解除建筑施工合同,并妥善处理后续事宜。

现经甲乙双方友好协商,达成如下解除建筑施工合同协议:一、解除合同的同意甲方同意与乙方解除建筑施工合同,并确认双方之间的合同关系自本协议签订之日起终止。

二、工程款和保证金的处理甲方应支付乙方至解除合同之日止已完成工程的工程款。

乙方应按照甲方规定,完成工程交接和相关手续,甲方应在确认后____个工作日内退还乙方保证金。

三、已完成工程和材料的处理双方应对已完成工程进展验收,确认工程质量和工程量。

对于乙方已购置但未使用的建筑材料,双方应协商处理方式。

四、经济补偿和违约责任根据相关法律规定及双方协商,甲方同意支付乙方经济补偿金共计____元。

如任何一方违背本协议的约定,应向守约方支付违约金,金额为____元。

五、保密和后续合作乙方应继续遵守原合同中的保密条款,不得泄露甲方的商业机密。

双方期待将来有时机合作,并在此次解除合同的根底上维持良好的合作关系。

六、其他事宜本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

七、协议的生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

八、附加条款〔此处可根据详细情况添加附加条款〕甲方〔签字或盖章〕:____乙方〔签字或盖章〕:____签订地点:____签订日期:____年____月____日。

解除工程合同协议书3篇

解除工程合同协议书3篇

解除工程合同协议书解除工程合同协议书精选3篇(一)甲方(委托方):____乙方(承包方):____地址:____联系电话:____鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了工程合同,合同编号为____,涉及的项目为____。

现因____原因,双方经过充分沟通和协商,同意解除该工程合同,并达成如下协议:第一条合同解除的原因1.1 经双方协商一致,同意解除工程合同。

1.2 解除合同的具体原因为:。

第二条合同解除的条件2.1 甲方同意按照合同约定和实际情况,向乙方支付至解除合同之日止的工作报酬,总计人民币____元。

2.2 乙方同意在收到上述报酬后,停止所有与本工程相关的工作,并在____天内撤离施工现场。

第三条已完成工程的交接3.1 乙方应保证已完成工程部分的质量符合合同要求。

3.2 双方应共同对已完成工程进行检查,并办理交接手续。

第四条材料和设备的处理4.1 对于乙方已采购的材料和设备,甲方同意按照市场价进行回购。

4.2 乙方应提供所有材料和设备的详细清单,并保证其完好无损。

第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工作报酬,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的%。

5.2 如乙方未能按时撤离施工现场或保证已完成工程质量,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的____%。

第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。

6.2 如协商不成,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七条协议的生效7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第八条附加条款8.1 双方在此确认,本协议的签订是基于双方的自愿和平等协商,不存在任何强迫或欺诈行为。

8.2 双方在此确认,本协议的签订是双方真实意愿的表达,双方均已充分理解本协议的内容和后果。

(此处可以继续添加其他具体条款,如保密条款、知识产权归属、后续服务等)甲方(签字):____乙方(签字):____签订日期:____年____月____日解除工程合同协议书精选3篇(二)由于您的请求中包含了创建一个解除建设工程合同协议书范本,但同时要求总字数必须超过1500字,这与您提供的660字的指示相矛盾。

施工合同解除协议书范本

施工合同解除协议书范本

施工合同解除协议书范本在建筑工程领域,合同的签订与执行是项目顺利进行的重要保障。

由于各种不可抗力或双方协商一致的原因,有时需要解除已经签订的施工合同。

本文将为您提供一份施工合同解除协议书的范本,以供参考。

甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建筑工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因__________原因,双方经友好协商,同意解除原合同。

为明确双方的权利义务,特订立本解除协议书。

一、原合同的解除1. 自本解除协议书签订之日起,原合同自动终止,双方不再承担原合同约定的权利和义务。

2. 双方确认,在本解除协议书签订之前,乙方已完成的工程内容及质量符合原合同的要求,甲方对此表示满意并予以确认。

二、工程款支付1. 甲方同意按照原合同约定的工程款支付方式,向乙方支付已完工部分的工程款。

具体金额为人民币____元整(大写:________________)。

2. 甲方应在本解除协议书签订后的__个工作日内,将上述工程款支付给乙方。

乙方应在收到款项后向甲方出具相应的收款凭证。

三、违约责任1. 双方确认,在本解除协议书签订之前,不存在任何违约行为。

因此,双方均不承担违约责任。

2. 如甲方未按照本解除协议书约定的时间向乙方支付工程款,应按照原合同约定的逾期付款利率向乙方支付违约金。

四、争议解决如双方在本解除协议书履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他事项1. 本解除协议书一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本解除协议书自双方签字(或盖章)之日起生效。

3. 本解除协议书未尽事宜,可由双方另行协商补充。

甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________签订日期:____年__月__日。

怎样写解除工程合同5篇

怎样写解除工程合同5篇

怎样写解除工程合同5篇篇1解除工程合同协议书甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订关于[工程名称]的工程合同(以下简称原合同),因某些原因,经双方友好协商,现决定解除该工程合同。

为明确解除工程合同的相关事宜,达成以下协议:一、协议目的双方同意解除原合同,并对解除后的相关事宜作出明确约定,以保障双方的合法权益。

二、解除原因经双方充分协商,决定解除原合同的原因如下:[具体解除原因,如工程延期、设计变更、不可抗力等]。

三、解除程序1. 自本协议生效之日起,原合同即告终止。

双方不再受原合同条款的约束。

2. 乙方应在协议生效后XX个工作日内完成下列工作:[具体工作内容,如人员撤离、设备撤场等]。

3. 甲方应在乙方完成上述工作后XX个工作日内办理相关结算工作,并支付应付未付款项。

四、结算与支付1. 解除工程合同后,双方应按照原合同及本协议的相关约定进行结算。

2. 结算内容包括但不限于已完成工程的款项、设备材料费用、人员工资等。

3. 甲方应按照约定时间支付结算款项,不得无故拖延。

五、违约责任1. 若因甲方原因导致延迟支付结算款项,甲方应当向乙方支付违约金。

违约金的具体金额按照原合同的约定执行。

2. 若因乙方原因未按本协议约定完成工作,乙方应当承担由此造成的违约责任。

3. 本协议的违约方应当承担因违约导致的损失赔偿责任。

六、保密条款双方同意在解除工程合同后,对涉及工程的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。

七、争议解决若因本协议的执行产生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

3. 本协议的解释权归甲乙双方共同所有。

任何争议应以诚信为基础协商解决。

解除施工合同协议书3篇

解除施工合同协议书3篇

解除施工合同协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1解除施工合同协议书甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)为了依法规范解除双方之间签订的施工合同,保护双方的合法权益,经双方友好协商达成如下解除协议:一、根据甲方和乙方签订的《施工合同》,双方约定乙方为甲方提供施工服务。

但因太多不可控因素干扰施工进程,导致乙方无法按时完工,严重影响甲方的正常生产经营,甲方在经过充分沟通和协商后决定解除该施工合同。

二、解除合同的原因为不可抗力因素导致施工无法按时完工。

根据双方签订的合同法律条款,甲方有权解除该合同,乙方应立即停止施工,并清理现场。

三、甲方应承担乙方在合同约定期限内实际发生的施工费用,不得支付额外的违约金。

乙方应当按照甲方的要求,将施工现场交接给甲方,并提供相关材料和施工记录。

四、双方保证协商解除合同的过程公平公正,不存在任何勒索、胁迫等不正当手段。

如有一方未履行本协议产生的义务,应承担相应的法律责任。

五、本协议解释权归双方所有,并自双方签字生效。

协议签署地点为(签署地点),签署日期为(签署日期)。

甲方(盖章):乙方(盖章):(甲方授权代理人签字)(乙方授权代理人签字):篇2解除施工合同协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)鉴于,甲乙双方于____年____月____日签订了《施工合同》,约定乙方承担甲方的某项目施工工作;经甲、乙双方友好协商,甲方提出解除施工合同。

为明确解除合同的具体事宜,现达成如下协议:一、解除合同的原因鉴于______(具体情况),甲方提出解除《施工合同》,乙方同意解除。

二、解除合同的方式1. 甲方提出解除,乙方同意解除,解除合同生效。

2. 乙方应按照现有进度,做好交接工作,并对已进度的工程进行交地、交权交料等相关事宜。

三、违约责任1. 根据合同解除的原因,不会对一方或双方产生违约责任。

2. 如果因为合同解除,给对方造成损失的,由违约方承担全部责任。

四、变更合同鉴于合同解除,原有的合同约定无效。

工期延误导致建设工程施工合同解除协议书范本

工期延误导致建设工程施工合同解除协议书范本

工期延误导致建设工程施工合同解除协
议书范本
背景介绍
本协议书为解除建设工程施工合同所订立的协议,双方共同确认由于工期延误而无法继续履行合同的约定。

为了维护双方的合法权益,特制定本协议,以明确双方的责任与义务。

协议内容
一、协议解除时间
本协议的解除时间应自本协议签署之日起生效。

二、协议解除原因
1. (请在此处具体描述工期延误的原因,如自然灾害、人力不足、设备故障等)
2. (请在此处添加其他工期延误原因,如供应链中断、政策调整等)
三、解除协议的义务与责任
1. 建设工程施工方应及时停止施工工作,并妥善处理工地的安全和保护等事宜,确保工地和周边环境的安全。

2. 甲方应根据合同约定,支付已经完成的工程款项和遣散员工的相关费用。

3. 乙方应协助甲方办理工程验收手续,并协商解决工程施工过程中可能存在的纠纷和争议。

四、违约与赔偿
1. 由于工期延误导致合同解除,一方造成的损失由该方承担相应的违约责任。

2. 若甲方违约导致工程工期延误,甲方应向乙方支付违约金,日期从工期延误之日开始计算,违约金金额按照合同约定进行赔偿。

3. 若乙方违约导致工程工期延误,乙方应向甲方支付违约金,日期从工期延误之日开始计算,违约金金额按照合同约定进行赔偿。

五、协议的终止
协议解除后,原工程施工合同即告终止,双方互不承担任何其他义务和责任。

六、协议的生效和争议解决
本协议经甲方和乙方签字确认后生效,协议一式两份,甲方和乙方各执一份。

如双方因履行本协议发生争议,应协商解决协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方(签字)
乙方(签字)
日期。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

解除建筑施工合同协议书
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
乙方于2011年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。

一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。

五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。

六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。

七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。

九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。

十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。

十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。

十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章):。

相关文档
最新文档