三方采购合同范本
三方采购合同协议
三方采购合同协议三方采购合同协议篇1订立合同三方：甲方（需方）：乙方：（购方）供方（供方）：依据《合同法》的规定，甲乙供三方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一、产品数量、计量单位、价格第二、产品单价及合同总金额协议1.产品定价，甲乙供三方同意按以上定价执行。
第三、产品质量标准产品质量标准：符合国家__系列相关标准。
第四、包装方式及包装品处理：纸盒包装及其他保护包装（加工产品特殊捆包除外）第五、交货方式1.交货时间：_________。
2.签收人：电话：3.交货地点：4.运输方式：汽车运输和集装箱汽车运输第六、验收方法：1.产品运抵交付指定地点后的当日内，甲、乙、供方三方共同开箱验货，登记签收。
若甲方不在现在验收，由乙方签收的送货单等同于甲方认可签收。
2.在产品验收的过程中，如有产品短缺、损坏等问题，应做详细纪录，并由供方无条件为甲方调换或补齐。
第七、预付货款：合同总金额__20%。
第八、付款日期及结算方式：第九、运输及保险：供方负责第十、运输费用负担：供方负担。
（货到乙方工地现场由乙方安排人员卸货，费用由乙方承担；卸货具体地点以汽车正常行驶能到达的区域为准。
）第十一、违约责任1.乙方拖延付货款，使供方造成损失，应偿付供方此批货款总价__%的违约金，甲方有担保责任。
2.乙方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前天通知对方。
3.供方所发货品合格、无质量等情况，乙方有付款义务，甲方有监督责任，如乙方拒绝付款或拖延付款，付款义务自动转嫁甲方责任，因此所发生的一切费用损失，由甲方负责，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由供方和甲方协商决定。
4.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。
三方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
5.其他：第十二、当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
三方采购协议范本最新整理版8篇
三方采购协议范本最新整理版8篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________营业执照号码：_____________________乙方（供应商）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________营业执照号码：_____________________丙方（中间方/服务方）：______________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________营业执照号码：_____________________鉴于甲、乙双方基于共同利益及合作意愿，在丙方的协助下，就甲方向乙方采购相关产品或服务的事宜达成如下协议。
为明确各方权益，规范交易行为，特制定本协议。
本协议经甲、乙、丙三方充分协商，共同订立。
第一条采购内容甲方根据需求向乙方采购以下商品/服务：（请根据实际情况详细列明采购的商品/服务的名称、规格、数量、质量等要求）第二条交易价格及支付方式1. 交易价格：甲方与乙方根据市场行情共同商定采购价格。
（请具体写明交易价格）2. 支付方式：（请根据实际情况约定支付方式、时间等要求）（例如：现金、银行转账等支付方式；预付、到付等时间安排。
）第三条交货与验收1. 交货期限：（请约定具体的交货日期）乙方应当按照约定的交货日期，将商品准时交付给甲方。
如遇特殊情况，双方协商确定新的交货日期。
2. 交货方式：（请约定具体的交货方式）如现场交货、快递等。
三方设备采购合同范本(2024版)
三方设备采购合同范本(2024版)甲方（买方）：_______________地址：___________________电话：___________________法定代表人（或授权代表）：_______________乙方（卖方）：_______________地址：___________________电话：___________________法定代表人（或授权代表）：_______________丙方（设备供应商）：_______________地址：___________________电话：___________________法定代表人（或授权代表）：_______________鉴于《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙、丙三方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方向乙方采购特定设备事宜，经友好协商，达成如下协议。
第一条设备名称、规格和数量1.1 设备名称：________1.2 规格型号：________1.3 数量：共计 ___台/套/件1.4 技术参数：详见附件一《设备说明书》。
1.5 质量要求：符合国家相关标准及行业标准。
第二条价格条款2.1 设备总价：人民币________元（大写：________元整）。
2.2 付款方式：签订合同后X日内，甲方支付预付款___%作为订金，余款在设备交付验收合格后X日内结清。
2.3 税费承担：由甲方承担因购买该设备所产生的一切税费。
第三条交货时间与地点3.1 交货时间：自本合同生效之日起天内。
3.2 交货地点：______________。
3.3 运输方式：由乙方负责设备的运输，并确保在约定时间内安全到达指定地点。
3.4 风险转移：设备到达甲方指定地点后，相关风险由甲方承担。
第四条安装调试与验收4.1 安装调试：乙方需在设备到达后的X个工作日内完成设备的安装调试工作，并达到预定的使用条件。
4.2 验收程序：设备安装调试完成后，甲乙双方共同进行验收。
三方订购合同范本6篇
三方订购合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1三方订购合同范本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）丙方：（丙方名称）鉴于：1. 甲方经营（业务范围），具有从事（业务范围）的资质和能力；2. 乙方为（具体介绍乙方情况），具有从事（业务范围）的需求；3. 丙方为供应商，具有从事（产品或服务范围）的资质和能力；在互惠互利的基础上，三方达成如下协议：第一条产品或服务描述根据本合同，丙方向甲方提供（具体产品或服务名称及描述），乙方通过甲方向丙方订购上述产品或服务。
第二条数量及价格1. 乙方向甲方需求购买（具体产品或服务名称）（规格、型号），总数量为（具体数量），单价为（具体价格），总价为（总金额）；2. 支付方式：乙方需在订购后（具体支付期限）内向甲方支付全部款项；3. 发票要求：丙方需向甲方开具专用发票，甲方再向乙方提供发票。
第三条交付时间及方式1. 丙方应在接到订单后（具体交付时间）内向甲方交付产品或提供服务；2. 交付地点：（具体地址）。
第四条质量要求1. 丙方提供的产品或服务应符合国家相关标准和规定，且质量保证期为（具体保修期限）；2. 如产品或服务存在质量问题，乙方有权要求退换货或重新提供服务。
第五条保密协议1. 三方在合作过程中应保守商业秘密，不得向第三方透露相关信息；2. 如因违反保密协议造成的损失，违约方应承担相应法律责任。
第六条违约责任1. 如有一方违反本合同规定，需赔偿对方因此造成的损失；2. 如因不可抗力等不可控因素导致无法履行本合同，一方应立即通知另一方，并努力减少损失。
第七条争议解决1. 三方在执行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；2. 协商无果的，可提交有关行政部门或仲裁机构协助解决。
第八条签订条款1. 本合同自签署之日起生效，有效期至（具体时间）止；2. 本合同一式两份，三方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：________ 乙方（签字）：________ 丙方（签字）：________日期：________本合同经三方确认后生效。
三方供货合同5篇
三方供货合同5篇篇1合同编号：XXXX甲方（需方）：XXXX，以下简称甲方乙方（供方）：XXXX，以下简称乙方丙方（中间方）：XXXX，以下简称丙方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购相关产品和服务，丙方提供相关中介服务事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方向乙方采购以下产品和服务：（请在此详细描述采购的产品或服务，包括但不限于产品名称、规格型号、数量、质量要求、交付方式等）2. 丙方提供的中介服务包括：（请在此详细描述中介服务的内容，如协助甲方进行市场调研、推荐合适的供应商、协助双方进行商务谈判等）二、合同价格及支付方式1. 甲方向乙方采购的产品和服务的价格为：（请在此明确产品的单价和总价）2. 甲方应按照以下方式向乙方支付款项：（请在此详细描述支付方式，如银行转账、支票等）3. 乙方应在收到款项后，向甲方提供正式的发票和收款凭证。
三、交付与验收1. 乙方应按照合同约定的交付方式，将产品交付给甲方。
交付方式包括：（请在此详细描述交付方式，如快递、物流等）2. 甲方在收到产品后，应及时进行验收。
验收标准包括：（请在此详细描述验收标准，如产品质量是否符合要求、数量是否准确等）3. 如果甲方对产品质量有异议，应在收到产品后XX个工作日内向乙方提出书面异议。
乙方应在接到异议后，及时进行核实和处理。
四、违约责任1. 甲方在合同规定的付款期限内未向乙方支付款项的，乙方有权要求甲方按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息。
同时，乙方有权解除合同。
2. 乙方未能按照合同约定的交付方式将产品交付给甲方的，甲方有权要求乙方按照合同总金额的XX%支付违约金。
同时，甲方有权解除合同。
3. 丙方未能按照合同约定的中介服务内容提供服务的，甲方有权要求丙方按照合同总金额的XX%支付违约金。
同时，甲方有权解除合同。
五、争议解决1. 甲乙丙三方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
三方采购协议8篇
三方采购协议8篇篇1甲方（采购方）：[甲方公司名称]乙方（供应方）：[乙方公司名称]丙方（中介方）：[丙方公司名称]鉴于甲方有采购需求，乙方有能力提供相应的产品，丙方作为专业的采购中介，为此次采购提供了重要的服务和支持。
为了明确各方的权益和义务，特此签订本三方采购协议。
第一条：采购产品及数量甲方同意向乙方采购以下产品：1. 产品名称：[产品名称]2. 规格型号：[规格型号]3. 数量：[数量]4. 交货时间：[交货时间]5. 交货地点：[交货地点]第二条：产品价格及支付方式1. 产品单价：[产品单价]2. 支付方式：甲方同意在签订本协议后，支付定金[定金金额]，剩余款项在收到产品并验收合格后支付。
3. 支付时间：甲方应在签订本协议后[支付时间]内支付定金，剩余款项在收到产品并验收合格后[支付时间]内支付。
第三条：产品质量及验收标准1. 乙方提供的产品应符合国家相关质量标准，并保证产品的质量可靠性。
2. 甲方在收到产品后，应按照约定的验收标准进行验收，并在[验收时间]内完成验收。
3. 如果产品在验收过程中发现质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应在[问题处理时间]内进行处理。
第四条：违约责任1. 如果甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为未支付款项的[违约金比例]%。
2. 如果乙方未按照约定时间交付产品，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为未交付产品的[违约金比例]%。
3. 如果一方违反本协议的其他约定，违约方应承担相应的法律责任。
第五条：争议解决1. 本协议的履行过程中，如发生争议，各方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条：其他约定1. 本协议自三方签字或盖章之日起生效。
2. 本协议一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：[甲方代表签字/盖章]乙方（签字/盖章）：[乙方代表签字/盖章]丙方（签字/盖章）：[丙方代表签字/盖章]日期：XXXX年XX月XX日篇2协议编号：_________甲方（采购方）：_________乙方（供应方）：_________丙方（平台方）：_________鉴于甲方需要采购特定商品，乙方能够提供该商品，丙方作为采购平台，为甲乙双方的采购活动提供技术支持和服务。
三方水果采购合同范本
【三方水果采购合同】
甲方（采购方）：____________________
乙方（供应商）：____________________
丙方（物流方）：____________________
鉴于甲方向乙方采购水果，并由丙方提供物流服务，三方达成以下协议：
一、水果品种：
1. ________（具体品种）。
二、采购数量：
2. ________（具体数量）。
三、单价：
3. 人民币____元/单位。
四、交货日期：
4. ________（具体日期）。
五、运输方式：
5. 由丙方负责。
六、付款方式：
6. 按批次支付。
七、违约责任：
7. 违约方需承担违约金及损失赔偿。
八、争议解决：
8. 双方友好协商解决争议，协商不成，提交甲方所在地法院裁决。
九、其他：
9. 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。
甲方（签字/盖章）：____________________
乙方（签字/盖章）：____________________
丙方（签字/盖章）：____________________
日期：____年__月__日。
采购合同三方合同(合集8篇)
采购合同三方合同（合集8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同三方合同（合集8篇）在第三方采购中,尽管企业本身并不制造产品或提供服务,但由于合同的存在,企业还是要进行销售的,因此,在合同签订后,承包人也要承担供货义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三方采购合同范本三方采购合同范本1甲方：四川东泉机械设备有限公司乙方：成都舜禹贸易有限公司丙方：成都东泉预应力成套设备有限公司鉴于：1. 甲方与乙方已签订购销合同；2. 丙方具有可靠的信誉。
为保证甲乙双方购销合同的履行，保障甲乙双方权益和规避经营风险，甲乙丙三方经过平等协商，一致达成如下协议：第一条：交易流程1．丙方必须在甲乙双方签订购销合同后向乙方支付合同总金额30%-50%元（贰拾万整）的货款，购销合同生效；2．乙方在收到预付款后应立即向甲方进行订货；3．货物送达至乙方，丙方在接到甲方付款通知当日，应将剩余部分货款即时支付给乙方，并及时开据购货发票；4．乙方在收到丙方给付的货款后，应即时将货款给付甲方。
第二条：权利与义务（一）甲方的权利与义务；1．保证购销合同的真实性；2．有权要求乙方及时给丙方发送付款通知；3．有权要求丙方根据乙方的付款通知即时给付货款。
（二）乙方的权利与义务；1．保证购销合同的真实性；2．及时根据购销合同订购货物；3．配合甲方货物的验收工作等。
（三）丙方的权利和义务；1．支付乙方货款后须及时通知到乙方；2．在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款；3．有权按协议要求支付服务费，服务费金额不限。
第三条：违约责任1．甲方与乙方没有及时履行购销合同义务的按照双方购销合同约定处理；2．如三方任意一方不按第二条规定的履行责任和承担义务的，有过错方承担一切损失；3．如因三方中任意一方出现问题导致货物不能正常供货的，有过错方承担一切损失。
第四条：免责条款1．丙方不对甲乙双方购销合同的实质进行审核；2．丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对购销合同的真实性、甲乙双方的资源提供任何担保，与购销合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
第五条：其他条款1．本协议一式三份，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后即生效；2．协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方（或甲方）所在地人民法院提起诉讼依法解决。
甲方（盖章）：委托人：电话：乙方（盖章）：委托人：电话：丙方（盖章）：委托人：电话：签订日期：三方采购合同范本2甲方(买方)：乙方(卖方)：丙方(卖方、供应商):甲乙丙三方本着“诚实守信，平等互利”之原则，期望就乙、丙方给甲方加工的模切料相关事项建立、发展和保持一个长期合作的关系，避免因产品质量问题或服务问题造成双方额外损失，为保证三方的权益，特约定如下：一、总则甲方签订的《供应链服务协议》项下的合作项目，甲方向乙方下达采购订单代采物料，丙方负责生产并交货至甲方。
为明确三方权利义务，根据《合同法》关于委托合同的规定，签订本协议，共同信守:1、甲方与丙方协商确定采购物料的品名、数量、价格、付款等具体信息后，甲方出具《采购订单》给乙方，乙方据此向丙方下达《采购委托书》，该《采购订单》直接约束乙方和丙方。
2、《采购订单》项下的付款义务由甲方承担，订单款项的支付方式为甲方依双方签订的《采购合同》中对账及付款方式条款执行，乙方收到甲方支付的款项后及时支付给丙方。
3、丙方应按照《采购订单》指示如期交付合格产品到指定地点及指定收货人，三方合作期间，因货物质量、交期、售后服务等产生纠纷，应由乙方与丙方自行协商解决，甲方不承担任何责任。
4、每月执行三方对账，对账过程由丙方主导，丙方需出具两份对账数据：4.1丙方对甲方的交货数据明细，此份数据明细由甲方负责核对及审核;4.2丙方对乙方的对账数据明细，由乙方负责核对及审核，甲方负责监督;二、质量保障协议：1、来料检验1.1针对模切料来料甲方IQC按照抽样计划AQL(外观0.65，)进行抽样检测;当甲方检验不合格时，通知丙方确认，如确认为模切料来料不良，则由丙方安排人员至甲方进行返检，返检位置由甲方协助提供，如甲方需提供指导时，甲丙方应提供相对应的技术支持.当丙方因特殊因素无法及时进行返检时，可与甲方协商由甲方协助选别.，选别费用由丙方承担.1.2若模切料发生变更时丙方会先提前通知乙方，当方案及变更生效后会及时通知甲方，并提供相对应的变更资料(含图纸及旧物料处理方式)|及样品，否则出现的品质问题由丙方承担.2、上线不良处理方式2.1丙方模切料上线整体合格率必须保证≧98%(，外观≧98%)，低于98%时由甲方通知乙、丙方确认，如不良现象属模切料不良时，则由丙方立即进行在线选别或重工以保证甲方正常生产，重工地点由甲方协助提供，2.2当甲方上线后因甲方制程造成模切料不良，不良品全部由甲方负责承担.2.3模切料因寸法、可靠性、外观不符合技术要求时责任由丙方承担..3、客户投诉及售后不良处理方案：3.1当甲方客户发现异常后由甲方到客户端进行确认，如为模切料不良则由甲、丙双方一起到客户端进行确认处理，处理及选别费用由丙方承担.3.2当客户端出现严重质量问题(外观超过1000PPM时，整批不良超过3000PPM时)，每批处罚20__元.如确认是模切料导致，所有损失由丙方承担3.3当甲方客户上线不良率超出客户要求水准且判定为模切料不良时，由丙方承担所有不良及改善对策提出.3.4当甲方投诉属模切料问题时，丙方必须在4小时内对不良现象进行确认，投诉24内对不良现象进行排查，并给出初步分析处理结果，三个工作日内给出改善对策及8D报告，若因报告不及时导致客户抱怨时由丙方负责承担相对应责任.三、售后支持1、因甲方是向乙方下达采购订单，原则上售后工作由乙方主导，因为丙方所提供物料产生质量问题，丙方需积极介入;2、如丙方配合消积，乙方需及时向甲方升级反馈，和甲方一起共同通知丙方冻结货款，乙方无权单方面冻结丙方应付货款;3、甲方按协议账款到期后支付四大行银行承兑汇票本协议从三方签字之日翌日生效，止到三方重新签订协议;本协议签订之前的一切质量的争议，按原己签订的协议或双方已认可的有效文件执行。
如双方业务终止，则本协议自动终止.本协议一式三份，三方各执一份，经三方负责人或授权代表签字后生效。
本协议与三方签定的《采购合同》及相关《质量协议》具有同等法律效应，因本协议履行过种中发生争议或纠纷，需在甲方所在地人民法院提出诉讼解决。
甲方(买方)：乙方(卖方、供应商)：丙方(卖方，供应商) 授权代表：授权代表：授权代表：签署日期：签署日期：签署日期：三方采购合同范本3建设方：（以下简称甲方）总包方：（以下简称乙方）分包方：（以下简称丙方）为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。
四、工程质量：1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：合同定价（大写）：暂定人民币元整（小写）：元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。
六、决算依据：（__ 版）《__ 省建设工程施本工程套用《__ 省市政工程预算定额》、（__ 版）工取费定额》；材料价格执行年月《__ 建设工程造价信息》（__ 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整：设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付：待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：1、本工程合同书；2、施工图纸；3、工程预算书；4、规范、标准及其它技术文件；5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项：丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。
未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：建设方（签章）：法人代表（或授权委托人）签署： x年x月x日总包方（签章）：法人代表（或授权委托人）签署： x月x日分包方（签章）：法人代表（或授权委托人）签署： x月x日签订地点：签订日期：x月x日三方采购合同范本4甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。