2014年～2018年《案例分析》第六题
十大热点法律案例分析题(3篇)
第1篇一、案例一：张三的遗产继承纠纷【案情简介】张三去世，留下房产、存款、股票等遗产。
张三的妻子李四、儿子王五、女儿王六以及张三的侄子赵七均要求继承遗产。
但在遗产分配问题上，各方存在分歧，李四认为应按照法定继承进行分配，而王五、王六和赵七认为应按照张三生前遗嘱进行分配。
【案例分析】1. 遗嘱效力问题：根据《中华人民共和国继承法》第十七条，遗嘱应当符合法定形式和内容。
张三的遗嘱是否合法有效，需要结合遗嘱的形式、内容和真实性等因素进行判断。
2. 遗产分配问题：若遗嘱有效，则按照遗嘱进行分配；若遗嘱无效，则按照法定继承进行分配。
在法定继承中，配偶、子女、父母享有同等的继承权。
3. 侄子赵七的继承权问题：根据《中华人民共和国继承法》第十四条，非法定继承人不得继承遗产。
除非张三生前有特殊约定，否则赵七无权继承遗产。
【结论】1. 对张三的遗嘱进行审查，判断其效力；2. 若遗嘱有效，按照遗嘱进行遗产分配；3. 若遗嘱无效，按照法定继承进行遗产分配；4. 赵七无权继承遗产。
二、案例二：李四的网络侵权纠纷【案情简介】李四在某网络平台上发布了一篇侵犯他人著作权文章，被侵权人赵八要求李四停止侵权行为，并赔偿损失。
李四认为自己并未故意侵权，不同意赔偿。
【案例分析】1. 侵权行为认定：根据《中华人民共和国著作权法》第四十七条，未经著作权人许可，以复制、发行、出租、展览等方式使用作品的，构成侵权。
2. 侵权责任承担：根据《中华人民共和国侵权责任法》第二十四条，侵权行为给他人造成损害的，应当承担侵权责任。
3. 李四的主观过错：若李四明知或应知其行为侵犯他人著作权，则需承担侵权责任。
【结论】1. 判断李四是否构成侵权行为；2. 若李四构成侵权，要求其停止侵权行为并赔偿损失；3. 若李四不存在主观过错，则无需承担侵权责任。
三、案例三：王五的劳动合同纠纷【案情简介】王五与公司签订劳动合同，合同约定试用期为三个月。
试用期内，公司以王五工作能力不足为由解除劳动合同。
第六章企业破产法案例分析题参考答案
教材P 123：第六章 企业破产法案例分析题参考答案 1．不合法。
因为：．不合法。
因为：首先，根据破产法规定，债务人及其他主体提出的破产申请，人民法院应当自收到破产申请之日起15日内裁定是否受理。
有特殊情况需要延长裁定受理期限的，特殊情况需要延长裁定受理期限的，经上一级人民法院批准，经上一级人民法院批准，经上一级人民法院批准，可可以延长15日。
本题中，债务人A 公司于2007年6月10日向法院申请破产，法院依法最迟应在6月25日作出裁定，但是法院未经上一级法院批准，在6月27日才做出裁定，显然违法了法律规定。
律规定。
其次，根据破产法规定，根据破产法规定，债权申报期限自人民法院发布受理债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最少不得少于30日，最长不得超过3个月。
本题中，规定的申报期限只有20日，违反了法律规定。
2．A 公司达到了破产界限。
因为：公司达到了破产界限。
因为：根据破产法规定，根据破产法规定，企业法人不能清偿到期债务，企业法人不能清偿到期债务，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏偿债能力的，应依法规定清理债务。
根据法律规定可知，企业达到破产界限必须具备两个条件：一是债务人不能清偿到期债务；二是资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏偿债能力。
者明显缺乏偿债能力。
本题中，A 公司因经营管理不善，公司因经营管理不善，对近三年到期和逾期的债对近三年到期和逾期的债务本息均无力偿还，并呈现出连续性状态。
可见，A 公司已经符合法律规定达到了破产界限。
合法律规定达到了破产界限。
3．有50万元。
分析如下：万元。
分析如下：第一，800万元房产分别担保了400万债权与1000万元债根据法律规定担保物不能作为破产财产，故此部分财产不能故此部分财产不能权，根据法律规定担保物不能作为破产财产，按照破产财产分配顺序供其债权人分配。
按照破产财产分配顺序供其债权人分配。
由于A公司在破产程序终结时仍未收回的债权250万元，故此部分财产实际上也不能按照破产财产分配顺序供其债权人分配。
2022年监理师《案例分析》真题及答案(案例六)
2022监理工程师《案例分析》真题及答案（案例六）案例六：某工程，签约合同价为30850万元，合同工期为30个月、预付款为签约合同价的20%,从开工后第5个月开始分10个月等额扣回。
工程项质量保证金为签约合同价的3%,开工后每月按进度款的10%扣留，扣留至足额为止。
施工合同约定，工程进度款按月结算:因清单工程量偏差和工程设计变更等导致的实际工程量偏差超过15%时，可以调整综合单价。
实际工程量增加15%以上时，超出局部的工程量综合单价调值系数为0.9;实际工程量减少15%以上时，减少后剩余局部的工程量综合单价调值系数为1. Io 按照工程监理机构批准的施工组织设计,施工单位方案完成的工程价款见表6-1 表6-1方案完成工程价款表时间（月）1234567…15…工程实施过程中发生如下事件：3变更为1670m3, 相应投事件1:由于设计过失修改图纸使局部工程量发生变化，由原招标工程量清单中的1320nl 施工单位按批准后的修改图纸在工程开工后第5个月完成工程施工，并向工程监理机构提标综合单价为378 7t/m3o 出了增加合同价款的申请。
事件2:原工程量清单中暂估价为300万元的专业工程,建设单位组织招标后，由原施工单位以357万元的价格中标,招标采购费用共花费3万元。
施工单位在工程开工后第7个月完成该专业工程施工，并要求建设单位对该暂估价专业工程增加合同价款60万元。
问题：1.计算该工程质量保证金和第7个月应扣留的预付款各为多少万元2.工程质量保证金扣留至足额时预计应完成的工程价款及相应月份是多少该月预计应扣留的工程质量保证金是多少万元3.事件1中，综合单价是否应调整说明理由。
工程监理机构应批准的合同价款增加额是多少万元（写出计算过程）4.针对事件2,计算暂估价工程应增加的合同价款，说明理由。
5.工程监理机构在第3、5、7个月和第15个月签发的工程款支付证书中实际应支付的工程进度款各为多少万元（计算结果保存2位小数）案例第六题:问题1质保金为二30850*3炉925. 50（万元）第五月应回扣的材料预付款为二（30850*20酚/10=617. 00 （万元）问题2前六月产值合计=7800万元，前7月产值合计9700万元，7800<9255<9700,所以质保金扣回至第七月结束。
案例分析(行政处罚司考卷四第六题)
2009年司考卷四第六题（行政处罚法）案情：高某系A省甲县个体工商户，其持有的工商营业执照载明经营范围是林产品加工，经营方式是加工、收购、销售。
高某向甲县工商局缴纳了松香运销管理费后，将自己加工的松香运往A省乙县出售。
当高某进入乙县时，被乙县林业局执法人员拦截。
乙县林业局以高某未办理运输证为由，依据A省地方性法规《林业行政处罚条例》以及授权省林业厅制定的《林产品目录》(该目录规定松香为林产品，应当办理运输证)的规定，将高某无证运输的松香认定为"非法财物"，予以没收。
高某提起行政诉讼要求撤销没收决定，法院予以受理。
有关规定：《森林法》及行政法规《森林法实施条例》涉及运输证的规定如下：除国家统一调拨的木材外，从林区运出木材，必须持有运输证，否则由林业部门给予没收、罚款等处罚。
A省地方性法规《林业行政处罚条例》规定"对规定林产品无运输证的，予以没收"。
问题：1.如何确定本案的管辖法院？如高某经过行政复议再提起诉讼，如何确定管辖法院？2.如高某在起诉时一并提出行政赔偿请求，法院应如何立案？对该请求可否进行单独审理？3.省林业厅制定的《林产品目录》的性质是什么？可否适用于本案？理由是什么？4.高某运输的松香是否属于"非法财物"？理由是什么？5.(1)法院审理本案时应如何适用法律、法规？理由是什么？(2)依《行政处罚法》，法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，应当符合什么要求？本案《林业行政处罚条例》关于没收的规定是否符合该要求？【参考答案】1.按照《行政诉讼法》第17条的规定，当事人直接提起行政诉讼，由最初作出具体行政行为所在地的法院管辖。
本案的被诉具体行政行为由乙县林业局作出，故乙县法院具有管辖权。
如高某经过行政复议提起行政诉讼，复议机关维持的还是由最初作出具体行政行为行政机关所在地法院管辖；若复议机关改变原处罚决定的，复议机关所在地的基层法院也有管辖权。
2018年物权法期末考试案例分析题详解
中国政法大学2017-2018第二学期物权法期末考试案例分析题详解刘家安【案情与问题】某甲70岁，自有住房一套。
2016年5月1日甲与乙订立房屋买卖合同，约定：甲以该房屋市价的80%将房屋出售给乙；甲为乙办理所有权转移登记，但有权终其余生居住在该住宅内。
乙付清价款后，甲为乙办理了过户登记。
甲收到卖房款后，决定出发周游世界，遂于2016年5月15日与丙订立房屋租赁合同，将房屋以月租金5000元出租给丙，租期3年。
2016年10月10日，乙和丁银行订立借款合同，由乙向丁借款100万元，借款期限为1年。
为担保该借款，乙与丁订立书面抵押合同，以前述住房抵押。
10月15日，双方办理了抵押登记手续。
2017年8月8日，乙与戊订立房屋买卖合同，乙以该房屋的市价300万元将房屋出售给戊。
合同订立后，戊支付了全部合同价款。
由于丙以租期未届满为由不愿意搬离，乙未能向戊交付房屋。
乙也未为戊办理过户登记，在双方之间引发纠纷。
2017年10月，丁银行的借款到期后，乙不能清偿，丁银行欲行使抵押权。
请根据上述事实，回答以下问题：1.甲乙之间的买卖合同是否有效？乙是否取得房屋所有权？2.甲乙之间关于甲保留居住权的约定是否有效？3.甲丙之间的房屋租赁合同是否有效？4.乙、丁之间的抵押合同何时生效？丁何时取得抵押权？5.乙、戊之间的买卖合同是否有效？根据现行法，戊能否取得房屋所有权？戊能否依据要求丙搬离？戊得向乙主张何种权利？6.丁能否行使抵押权？如能，试分析其行使抵押权对甲、丙的影响。
【案情设计背景及理念】1.作为物权法的试题，本题当然以考核物权知识为主。
但是，参加考试的同学均已完成民法总论及债法学习，故案例中也涉及不少物债交织的问题。
2.案例从一个保留居住权的设计开始，这个设计至少基于以下两点：（1）现行物权法未规定居住权，但民法典物权编草案已决定增设居住权。
这个设计很能测试考生对“物权法定”的理解；（2）尽管现行法未规定居住权为用益物权，但司法实践中不乏类似本案例的案情，法院需要界定此种居住权约定的法律意义。
2020一建《建筑》案例分析题专题六讲第5讲-建筑网络计划图2
【例题6·案例节选】【二建2018】背景资料：某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000m²，其中地下建筑面积3000m²。
施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“…至2014年6月15日竣工，工期目标470日历天；质量目标合格；主要材料由施工单位自行采购；因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。
合同签订后，施工单位实施了项目进度策划，其中上部标准层结构工序安排如下：【问题】1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图，找出关键线路，并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天？【参考答案】1.（1）网络图如下（2）关键线路：A→B→C→E→G；（3）每层工期是8天。
【例题7·案例节选】【2013】背景资料某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度计划（如图1）。
底板施工暂未考虑流水施工。
（1）网络图绘制图绘制与调整2020一级建造师《建筑工程管理与实务》专题课4.网络图1 施工进度计划图在施工准备及施工过程中，发生了如下事件：事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F 之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。
两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。
因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始。
【问题】1.在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路。
2.考虑事件一、二的影响，计算总工期（假定各工序持续时间不变）。
如果钢筋制作，钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？【参考答案】1.2.考虑事件一、二的影响，总工期55天如果钢筋制作，钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期最短变为49.5天，能满足原合同约定50天工期。
财务会计案例分析参考答案
财务会计案例分析参考答案第一章 总论【案例一】1.6月份的收入=4000+30000=340006月份的费用=1200+900=21002.6月份的收入=10000+4000+8000=220006月份的费用=5000+1200+3600=98003.权责发生制是以获得收入的权利和承担费用的责任作为确认收入和费用的归属期，而收付实现制是以 货币是否收付确定收入和费用的归属期。
通过计算说明两种方法对收入、费用和盈亏的影响。
【案例二】讨论一种观点认为，飞行员本质上是一种资源，属于人力资源。
对山航B而言，飞行员是其重要资源，主 要特征是能给企业带来未来经济利益。
但是人力资源在计量上有很大难度，与IT企业中核心技术人员、高 级经理等一样，他们的成本与价值难以可靠地计量。
因此会计上一般不予确认为资产，而在发生招募支出 时予以费用化，计入当期损益。
如果把这次受让的飞行员计入资产，那么对正在企业服役的飞行员又该如 何确认与计量其价值?因此受让的飞行员不应确认为资产。
另一种观点认为，飞行员这种人力资源应该确认为资产。
理由如下：其一，飞行员的培养成本能可靠地 计量。
山航B与公务机公司达成的协议中，16名飞行员的受让价格为1 568．42万元，根据中国民用航空 总局文件《关于规范通用航空飞行人员流动管理有关问题的通知》中“以初始培养费50万元为基数，按平 均15％递增计算补偿费用，最高计算为8年，最高补偿费用为110万元。
”合同中的金额符合文件中的规 定，所以能确认飞行员的培养成本。
其二，飞行员作为资源的风险、报酬归属问题。
从风险方面，山航B 放弃了一笔债权而受让16名飞行员，那么飞行员运作所要承担的风险都转给了山航B，山航B对飞行员拥 有控制权； 从报酬归属方面，根据山航B与公务机公司的抵债合同， 在公认的年限里的报酬归山航B所有。
从这两方面得出对飞行员这一资源能可靠地计量，由此则判断飞行员可以作为资产入账。
第二章 货币资金星海公司出纳员小王对其在2005年7月8日和10日两天的现金清查结果的处理方法都是错误的。
2014电大《国际贸易实务》案例分析(12道题)
2014电大《国际贸易实务》案例分析（12道题）1．我国BC公司向美国JR公司出口一批热水器，交易磋商过程如下：1997年3月8日去电：“可供海尔牌热水器30000件，FOB大连每件35美元，5月装运，即期信用证付款，3日内复到有效。
”3月10日JR公司来电：“接受你8日来电，CFR纽约每件37美元。
”3月12日BC公司去电：“我方只接受CIF纽约每件45美元，请确认。
”3月14日JR 公司来电：“你12日来电抱歉，只接受CIF每件40美元，请速复。
”3月16日JR公司又来电：“经说服批发商同意CIF纽约每件45美元。
”3月18日BC公司去电：“货已售出。
有货再与你联系。
”3月28日BC公司去电：“现在可供海尔热水器30000件，CIF纽约每件50美元，6月装运，即期信用证付款，5日复到有效。
”3月30日JR公司来电：“接受你28日电，仲裁地点新加坡。
”4月1日BC公司去电：“抱歉，难以接受仲裁地点新加坡，仲裁地点在中国。
”4月3日JR公司来电：“接受在中国仲裁。
”4月5日BC 公司去电：“限即期信用证4月15日到有效”4月7日JR公司来电：“你5日电信用证将由花旗银行驻北京办事处开立。
”经过几个回合磋商，合同即告成立。
请判断：（1）.3月10日JR公司来电合同是否生效？为什么？（2）.3月16日JR公司来电合同是否成立？为什么？（3）.3月18日BC公司去电是否为违约？为什么？（4）.4月3日JR 公司来电合同是否成立？为什么？（5）.上述往来交易磋商过程中哪些是发盘？哪些是接受？分析如下：（1）3月10日JR公司来电不能生效，因为来电的“接受”已经对实盘内容进行了修改，其实是一项新的发盘。
（2）3月16日JR公司来电也不能成立，因为JR公司3月14日来电已经表示拒绝，此来电只能认为是一项新的发盘。
（3）3月18日BC公司去电不能构成违约，因为JR公司3月14日已经拒绝BC公司3月12日去电的实盘内容，而JR公司3月16日来电只能是一项新的发盘而已。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2014年注册监理工程师考试《案例分析》第六题题目 2015年注册监理工程师考试《案例分析》第六题题目 2016年注册监理工程师考试《案例分析》第六题题目 某工程执行《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程费合计28150万元，不含安全文明施工费的可计量措施项目费4500万元，其他项目费150万元，规费123万元，安全文明施工费费率为3%(以分部分项工程费与可计量的措施项目费为计算基数)，企业管理费费率为20%，利润率为5%，综合税率为3.48%(按营业税计算)，人工费80元/工日，吊车使用费3000元/台班。该工程定额工期为50个月。
工程实施过程中发生如下事件： 事件1：施工招标文件中要求的施工工期为38个月，并明确可以增加赶工费用。 事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令，当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：① 基坑围护工程损失33万元;②工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元; ③受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用7.8万元。
事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元，设备保护费3.5万元。
事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。
问题： 1、计算该工程的安全文明施工费和签约合同价。 2、事件1中，施工单位是否可以提出增加赶工费用?说明理由，赶工费用应由哪几部分构成? 3、逐项指出事件2中发生的费用是否应给予补偿并说明理由，项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元?
4、针对事件3，计算因工程变更增加的分项工程费用。 5、事件4中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿申请?说明理由。
2017年注册监理工程师考试《案例分析》第六题题目 某工程，签约合同价为25000万元，其中暂列金额为3800万元，合同工期24个月，预付款比例为签约合同价（扣除暂列金额）的20%，自施工单位实际完成产值达4000万元后的次月开始分5个月等额扣回。工程进度款按月结算，项目监理机构按施工单位每月应得进度款的90%签认，企业管理费率12%（以人工费、施工机具使用费之和为基数），利润率7%（以人工费、材料费、施工机具使用费和管理费之和为基数），措施费按分项工程费的5%计，规费综合费率8%（以分部分项工程费、措施费和其他项目费之和为基数），综合税率3%（以分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费之和为基数）。 施工单位在前8个月的计划完成产值见表6-1. 施工单位计划完成产值 表6-1 时间（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 计划完成产值（万元） 350 400 650 800 900 1000 1200 900 工程实施过程中发生如下事件： 事件1：基础工程施工中，由于相邻单位工程施工影响，造成基坑局部坍塌，已完成的工程损失40万元，工棚等临时设施损失3.5万元，工程停工5天。施工单位按程序提出索赔申请，要求补偿费用43.5万元、工程延期5天。建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。 事件2：工程在第4月按计划完成后，施工至第5个月，建设单位要求施工单位搭设慰问演出舞台，项目监理机构确认该计日工项目消耗人工80工日（人工综合单价75元/工日）；消耗材料150m2（材料综合单价100元/m2）。 事件3：工程施工至第6个月，建设单位提出设计变更，经确认，该变更导致施工单位增加人工费、材料费、施工机具使用费共计18.5万元。 事件4：工程施工至第7个月，专业监理工程师发现混凝土工程出现质量事故，施工单位于次月返工处理合格，该返工部位对应得分部分项工程费为28万元。 事件5：工程施工至第8个月，发生不可抗力事件，确认的损失有： 1. 在间永久工程损失20万元； 2. 进场待安装的设备损失3.2万元； 3. 施工机具闲置损失8万元； 4. 工程清理花费5万元。 问题： 1.本工程预付款是多少万元？按计划完成产值考虑，预付款应在开工后第几个月起扣？ 2.针对事件1，指出建设单位做法不妥之处，写出正确做法？ 3.针对事件2至事件4，若施工单位各月均按计划完成施工产值，项目监理机构在第4~7个月应签认的进度款各是多少万元？ 4.针对事件5，逐条指出各项损失的承担方式（不考虑工程保险），建设单位应承担的损失是多少万元？（计算结果保留2为小数）
2018年注册监理工程师考试《案例分析》第六题题目 2014年注册监理工程师考试《案例分析》第六题答案 1.主要考核考生对施工单位工程变更价款调整申请审批原则的掌握程度。 事件1中，项目监理机构不同意施工单位增加28万元合同价款的申请。 理由：施工单位未在合同规定的有效期内提出合同价款调增要求。 2.主要考核考生对合同价款调整额计算方法的掌握程度。 事件2中，外墙涂料装饰、干挂石材幕墙工程合同价款调整额如下： (1)外墙涂料装饰工程： 工程量增加： 5400—4200=1200(m2)，1200/4200=28.6%＞15% 工程款增加额： 4200×15%×200+[5400-4200×(1+15%)]×200×0.9=228600(元) (2)干挂石材幕墙工程： 工程量减少： 2800-1600=1200(m2)，1200/2800=42.9%＞15% 工程款减少额： 2800×620-1600×620×1.1=644800(元) (3)降低工程造价：644800-228600=416200(元) 3.主要考核考生对暂估价的理解以及对工程进度款支付的掌握程度。 事件3中，项目监理机构不应同意施工单位增加63万元工程进度款的支付要求。理由：招标采购费用已包含在签约合同价中，不应再支付招标采购费用1万元，只支付62万元的设备采购增加额。
4.主要考核考生对工程预付款及其扣回、应付工程款计算方法的掌握程度。 (1)工程预付款总额：8000×15%=1200(万元) (2)分月扣回时间：1200/200=6(月) (3)项目监理机构第2个月可签发的应付工程款： 360×(1-3%)-200=149.2(万元) (4)项目监理机构第7个月可签发的应付工程款： 962×(1-3%)-200=733.14(万元)
2015年注册监理工程师考试《案例分析》第六题答案 1．主要考核考生对工程变更价款调整原则的掌握程度。 事件1中，已有措施项目增加的措施费，按原有措施费的组价方法调整； 新增措施项目的费用，由施工单位提出，经建设单位确认。
2．主要考核考生是否掌握工程赶工要求的处理方法。事件2中， 项目监理机构应批准施工单位的费用补偿要求。理由： 造成工程延期的原因不是施工单位责任。
3．主要考核考生对工程变更价款调整方法的掌握程度。 事件3中，由于 4．主要考核考生对工程预付款、工程进度款及竣工结算款确定方法的掌握程度。 (1)预付款=3000×15%=450（万元） 第3、4、5月每月应扣囤的工程款=450÷3=150（万元） (2)依据表6-1，1-5月应签发的实际付款金额如下： 1月份：400×0.9=360（万元） 2月份：550×0.9=495（万元） 3月份：500×0.9-150=300（万元） 4月份：450×0.9-150=255（万元） 5月份：400×0.9-150=210（万元） (3)6月份累计完成合同价=2760（万元） 6月份结算价： 2760(1-5%)-(450+360+495+300+255+210)=2622-2070=552（万元） （或460×0.9+2760×(95%-90%)=552（万元））
2016年注册监理工程师考试《案例分析》第六题答案 1、安全文明施工费：(28150+4500)×3%=979.5万元 签约合同价：(28150+4500+(28150+4500)×3%+150+123)×(1+3.48%)=35082.307万元 2、施工单位可以提出赶工费用。理由：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化，超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
（50-38）÷50×100%=24%＞20%，所以施工单位可以提出增加赶工费用。 赶工费用组成：人工费的增加、材料费的增加、机械费的增加、企业管理费、利润、规费、税金。 3. (1)应给予费用补偿，由于未探明古墓原因而导致基坑维护工程损失，费用应由建设单位承担。 (2) 应给予费用补偿，由于未探明古墓原因而导致施工机械闲置，费用应由建设单位承担。 (3)不应给予费用补偿，由于受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作，所以相关的人工与机械费用应由文物保护部门承担。费用补偿总额=33+5.7=38.7万元。
4.因工程变更增加的分项工程费用=(180×80+12×3000+160000)/10000+(1+20%)×(1+5%)+8+3.5=38.01万元。
5：“事件4中，项目监理机构不应批准施工单位的费用补偿申请。 理由：当工程材料运至施工现场后，工程材料的堆放、保管、以及场内运输都应由施工单位承担。所以工程材料的堆放不合理，应该是施工单位的责任，监理单位不应批准费用补偿。
2017年注册监理工程师考试《案例分析》第六题答案 1、工程预付款=（25000-3800）×20%=4240万元 1~6月份计划完成产值=350+400+650+800+900+1000=4100万元＞4000万元，所以预付款应从开工后第7个月起扣。 2、不妥之处：建设单位同意补偿工程实体损失40万元，工期不予顺延。 正确做法：建设单位应补偿工程实体损失和临时设施损失共计43.5万元，工期顺延5天。 3、第4月应签认的进度款=800×90%=720万元； 第5月应签认的进度款=[9000000+(80×75+150×100) ×(1+8%)×(1+3%)]×90%=8121024.36元=812.10万元； 第6月应签认的进度款=[1000+18.5×(1+12%)×(1+7%)×(1+8%)×(1+3%)]×90%=922.20万元； 第7月应签认的进度款=1200×90%-4240/5=232万元； 4、①在建永久工程损失20万元——应由建设单位承担； ②进场待安装的设备损失3.2万元——应由建设单位承担； ③施工机具闲置损失8万元——应由施工单位承担； ④工程清理花费5万元——应由建设单位承担；