建筑工程合同含FIDIC条款复习资料专升本自考含答案
天津自考工程造价管理本科FIDIC合同复习
FIDIC合同复习资料一选择,填空1 当事方（一方）根据上下文需要，指雇主或承包商雇主指在投标书附录中称为雇主的当事人，及其财产所有权的合法继承人。
2 基准日期：指递交投标书截止日期前28天3 成本费用指承包商在现场内外发生的（或将发生的）所有合理开支，包括管理费用及类似支出，但不包括利润。
4 材料指拟构成或正构成永久工程一部分的各类物品（生产设备除外），包括根据合同要由承包商供应的材料。
5 不可预见指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见当合同任何部分的文本采用一种以上语言编写时，应以投标书附录指定的主导语言文本为准。
6 合同协议书除非另有协议，双方在承包商收到中标函后28天内签定合同协议书。
合同协议书应以专用条件所附格式为依据。
为签订合同协议书,依法征收的印花税和类似费用由雇主承担7 文件的照管理1)规范要求和图纸由雇主保存和照管.除非合同另有规定,应给承包商1式2份合同文本和后续图纸,承包商可以自费复制或要求提供更多份数2)每份承包商文件都由承包商管理,除非直到被雇主接收为止,除非合同另规定,承包商向工程师提供承包商文件,1式6份8 共同的和各自的责任(多选) 如果承包商由2个或2个以上的当事人组成的联营体,联合体或其他未立案的组合: a这些当事人应被认为在履行合同上对雇主负有共同的和各自的责任b这些当事人应将有权约束承包商及其每个当事人的负责人通知雇主c未经雇主事先同意,承包商不得改变其组成或法律地位雇主在收到履约担保前，可保留上述任何进入或占用权，暂不给与。
9 雇主的资金安排: 雇主应在收到承包商的任何要求后28天内,提出其已做并维持的资金安排的合理证据,说明雇主能够按照[合同价格和付款]的规定,支付合同价格(按当时估算).如果雇主拟对其资金安排做任何变更,应将变更的详细情况通知承包商10 工程师无权修改合同11 工程师的替换如果雇主拟替换工程师,雇主应在拟替换日期前42他天通知承包商,告知拟替换工程师的姓名,地址和相关经验.如果承包商通知雇主,对某人提出合理的反对意见,并附有详细依据,雇主就不应该用该人替换工程师12 承包商的一般义务1)承包商按合同及工程师的指示,设计(在合同规定范围),实施和完成工程,并修补工程中的任何缺陷2)承包商提供生产设备和文件,以及服务3)承包商对现场作业,所有施工方法和全部工程的完备性,稳定性和安全性承担责任..除非合同另有规定,承包商应a 对所有承包商文件,临时工程及按照合同要求的每项生产设备和材料的设计承担责任b 不应对其他永久工程的设计或规范要求负责(多选)4)竣工试验开始前,承包商按照规范要求向承包商提交竣工文件及操作和维护手册,它们应足够详细,使雇主能操作,维护,拆卸,再组装,调整和修复该部分工程.直到这些文件和手册已提交给工程师前,该部分不应被认为已按[工程和单位工程的接收]规定的接收要求竣工13承包商在收到中标函后28天内向雇主提交履约担保,并向工程师送一份副本.履约担保由雇主批准的国家内的实体提供,并采用专用条件所附格式或雇主批准的其他格式14 未经工程师事先同意,承包商不应撤消承包商代表的任命,,或任命其他人员15 放线承包商按合同规定的或工程师通知的原始基准点,基准线和基准标高对工程放线.承包商负责对工程的所部分正确定位,并纠正在工程的位置,标高,尺寸或定线中的错误图纸错误，由雇主承担并向承包商给予索赔。
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款历年真题及答案2021年10月
建设工程合同（含FIDIC）条款2021年10月历年真题及答案一、单选题（每题1分共20分）1、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不复杂、风险不大的项目，最适用于（A）A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、总承包合同2、在建设工程质量控制中，对工程质量进行评定的依据是（B）A、项目协议书约定的质量标准B、国家或专业的质量检验评定标准C、发包人提供的质量标准D、监理工程师提供的质量标准3、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（A）A、向发包人索赔B、向乙施工单位索赔C、向监理单位索赔D、自行承担4、以下不属于索赔依据的时（B）A、法律法规B、部门规章C、合同文件D、工程惯例5、某大桥施工企业现场负责人下达错误施工指令，具体施工人员盲目施工给建设单位造成损失的，建设单位可进行索赔的对象是（C）A、施工企业的法定代表人B、施工企业的现场技术负责人C、施工企业D、具体的施工人员6、建设部107号文规定，建筑工程的工程预付款的预付额度一般不得超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）工程工作量的（D）A、10%B、15%C、20%D、30%7、《建设工程设计合同》示范文本分为两种，其中GF-2000-0210版本适用于（D）A、民用建设工程设计B、水文地质勘查C、岩土工程设计D、专业建设工程设计8、《合同法》规定，违约责任（D）A、全部实行过错责任原则B、总体上实行过错责任原则C、全部实行严格责任原则D、总体上实行严格责任原则9、中止履行是指行使不安抗辩权当事人一方，有权（D）A、撤销合同B、解除合同C、终止合同D、暂时停止合同的履行10、工程设计变更引起的新增工程量清单子目，其相应综合单价的第一提出方应为（B）A、发包人B、承包人C、监理人D、工程造价部门11、按英美法的传统，合同生效的时间为（A）A、承诺发出时B、要约到达受要约人时C、承诺到达要约人时D、要约人发出承诺通知时12、某桥梁工程施工中，如遇人工挖孔桩桩孔，开挖过程中出现地下流沙层或淤泥层，需要采用特殊支护措施，方可继续施工，施工方可考虑向监理工程师提出（C）A、设计变更B、条件变更C、施工措施变更D、计划变更13、在工程建设监理活动中，监理单位是（B）A、业主的代理人B、业主的委托人C、施工合同的当事人D、绝对独立的第三人14、双方当事人采用合同书形式订立合同时，合同成立的时间为（C）A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时15、按风险产生的后果分类，因设计、设备等问题导致项目建成后达不到设计生产能力，属于（B）A、质量风险B、生产风险C、费用风险D、市场风险16、FIDIC合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计、雇主愿意将部分风险转移给承包商的项目的是（C）A、银皮书B、新红皮书C、新黄皮书D、绿皮书17、合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同成为（A）A、单务合同B、诺成合同C、要式合同D、双务合同18、工程经竣工验收合格后，业主和承包人之间办理竣工结算的最主要依据是由监理工程师签发的（C）A、工程变更令B、公路工程竣工验收鉴定书C、最终支付证书D、工程质量鉴定书19、投标方对建设工程进行投标，在合同签订的程序过程中称为（B）20、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（A）A、附加工作B、正常工作C、意外工作D、额外工作二、多选题（每题1分共10分）21、合同的形式有（ABE）A、书面形式B、口头形式C、文本形式D、数字形式E、推定形式22、违约责任的构成要件是当事人应具备何种条件才应承担违约责任，违约责任的一般构成要件包括（AD）A、违约行为B、非不可抗力C、事实损害D、不存在法定和约定的免责事由E、要约失效23、工程管理实践中，通常可按照工程变更所包含但具体内容，将其分类为（ABCD）A、设计变更B、施工措施变更C、新增工程D、条件变更E、施工环境变更24、发包人承担违约责任的方式包括（ABD）A、支付违约金B、顺延延误的工期C、及时发出变更通知D、继续履行E、终止合同履行25、以下属于合同法规定的要约邀请范畴的时（ABDE）A、拍卖公告B、招标公告C、招标文件D、招股说明书E、寄送的价目表26、合同是发生在当事人之间的一种法律关系。
FIDIC试题-1
FIDIC 施工合同条件复习题（1）一．填空（圆括弧内为答案）1.FIDIC是（国际咨询工程师联合会）的（法）文缩写。
2.FIDIC的四类合同条件名称是：A. 红皮书（施工合同条件）适用于大型施工工程。
B. 黄皮书（生产设备与设计-建设合同条件）适用于机电设备设计施工工程。
C. 银皮书（设计采购施工交钥匙合同条件）适用于EPC总承包工程。
D. 绿皮书（简明合同格式）适用于较小额度土木机电工程。
3.FIDIC施工合同文件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。
4.FIDIC施工、设计建造和EPC总承包合同通用条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通用条件总共（15）条。
5.FIDIC施工合同条件规定，承包商应定期向业主/工程师提交（月) 进度报告。
6.施工合同中关于承包商雇佣当地工人注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低工资、福利条件、保险、休假及工作时间和加班费支付）。
7.施工合同中有关承包商项目管理内容包括（工作范围、时间、费用、人力资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、8.施工合同中，工程接收证书标志着承包商（基本上）完成了工程；履约证书标志着承包商（彻底）履行了合同的全部义务。
9.施工合同中不可抗力的四个条件是（一方无法控制、签订合同前无法合理防范、事件发生后不能合理克服、事件不是另一方造成）。
10.国际工程的基本保险险别包括（施工一切险、安装一切险、雇主责任险、第三方责任险）。
二． FIDIC合同专业术语翻译（1）1. 定义（）2. 合同（）3.中标函（）4.投标函（）5.规范（）6.图纸（）7.工程量表（）8.业主（）9.承包商（）10.投标书（）11.工程师（）12.业主代表（）13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三．判断（正确打√错误打×）1. 在施工合同中，以下合同文件的优先次序是否正确？（）合同协议书--中标函--投标函--专用合同条件--通用合同条件--规范--图纸-- 其它合同文件2. 施工合同签订后，一方希望转让合同时，不必征得另一方的同意。
2019年4月成人自考建设工程合同含FIDIC条款真题及答案解析
2019年4月成人自考建设工程合同含FIDIC条款真题及答案解析2019年4月高等教育自学考试建设工程合同(含FIDIC条款)(课程代码04231)注意事项:1.本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2.应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔第一部分选择题一、单项选择题:本大题共25小题,每小题1分,共25分。
在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。
1.以下关于合同关系主体的表述中,说法正确的是A.合同关系的体是特定的,且固定不变B.合同关系的主体是不明确的,且固定不变C.合同关系的主体是特定的,且非固定性D.合同关系的主体是不明确的,且非固定性2.根据合同的分类,以下属于无偿合同的是A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.运输合同3.合同法与物权法的主要区别在于A.财产归属关系的确定B.财产处分关系的确定C.财产对应主体的分配D.是否以财产转移为特征解释：一、调整范围对象不同：前是债权关系；后是物权关系。
二、前者实行“意思自治”原则，后后则是“物权法定”原则。
三、前者是调整流动性的财产关系，后是调整静态的财产关系。
四、前者调整相对性的法律关系，后是绝对性的法律关系。
4.建设工程招投标活动中,属于要约邀请的是A.招标公告B.投标书C.中标通知书5D.含有价格、规格等信息的商业广告5.以下属于招标人可以依法没收投标保证金的情形的是A.投标人在开标前撤销标书B,投标人在开标前变更投标报价C.投标人在开标后变更技术方案D.投标人在开标后对技术方案澄清说明6.合同法规定,受要约人超过承诺期限发出承诺的,则该承诺A.一定无效B.要约人必须接受该承诺C.要约人默示时,则该承诺有效D.除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外,为新要约7.关于合同成立时间的说法,正确的是A.要约到达受要约人时,合同成立B.受要约人发出承诺时,合同成立C.承诺到达要约人时,合同成立D.承诺经要约人确认时,合同成立8.缔约过失责任产生的原因在于A.一方违背了合同的自愿原则B.一方违背了合同的诚信原则C.合同订立的内容不法D.合同订立的形式不合规9.根据《合同法》,除书面形式和口头形式外当事人还可以通过自己的行为成立合同,则该形式属于A.推定形式B.书面形式C.口头形式D.默示形式10.某工程项目施工合同的发包人与承包人约定,如果工程项目在施工期间未发生人员伤亡事故,则发包人额外支付15万元,则该约定内容属于A.附期限合同,期限届满合同解除B.附期限合同,期限届满合同生效C.附条件合同,条件成就合同生效D.附条件合同,条件成就合同解除11.根据《合同法》,以下情形属于效力待定合同的是A.无权代理订立的合同B.因欺诈、胁迫而订立的合同C.违反国家强制性规定的合同D.因重大误解订立的合同12.以下属于享有撤销权的主体是A.显失公平的受益方B.重大误解的误解人C.因意思表示不真实而受益的一方D.仲裁机构13.合同转让的法律特征主要表现为A.会引起合同内容的变化B.会引起合同效力的变化C.会引起合同主体的变化D.会引起合同争议管辖权的变化14.某货物的标的金额为100万,则定金的数额不得超过A.5万B.10万C.15万D.20万15.以下关于施工合同履行期限与施工工期的关系,表述正确的是A.施工合同履行期限短于施工期B.施工合同履行期限长于施工工期C.施工合问履行期限等于施工工期D.两者长短的关系不太好评判16.根据《建设工程施工合同(示范文本)通用条款的内容,当发包人利承包人对工程质量有争议时,由双方同意的质量检测机构鉴定,所需费用A.由承包人承担B.由发包人承担C.由双方共同承担D.由责任方承担17.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的内容,因设计原因导致试车达不到验收要求,则以下说法正确的是A.应由承包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期可以顺延B.应由承包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延C.应由发包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期可以顺延D.应由发包人承担承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延18.根据《建设工程施合同(示范文本)》通用条款的内容,在施工中如果发现古墓、古建筑遗址等文物时,承包人应立即保护现场并做到A.2小时内以口头形式通知工程师B.2小时内以书面形式通知工程师C.4小时内以口头形式通知工程师D.4小时内以书面形式通知工程师19.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》的内容,因勘察人违约给发包人造成损失时,应向发包人赔偿的金额A.不超过返项目的收费B.应超过返工项目的收费、并承担违约金C.应超过返工项目的收费、并返还定金D.应超过返工项目的收费、双倍返还定金20.根据《建设工委托监理合同》的内容,以下属于监理人权利的是A.选择工程总包人的决定权B.选择工程分包人的认可权C.工程设计变更的审批权D.工程竣工验收组织的决定权21.《简明格式合同》特别适用于的项目类型是A.公共民问伙伴PPP项目B.设备设计和建造的项目C.市政公用类基础设施项目D.相对简单的项目本《简明合同格式》是一本全新的合同条件。
2018年10月福建省自考04231建设工程合同(含FIDIC)条款试题及答案含评分标准
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试建设工程合同(含FIDIC)条款试卷(课程代码04231)本试卷满分100分，考试时间l50分钟。
考生答题注意事项：1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。
答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。
2．第一部分为选择题。
必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3．第二部分为非选择题。
必须注明大、小题号。
使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。
4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。
第一部分选择题一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。
未涂、错涂或多涂均无分。
1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．13．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。
A．20 B．30 C．50 D．604．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。
其日常性的工作有A．代表承包人向发包人提出要求的通知B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫D．做好施工现场保护工作7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
建设工程合同含FIDIC条款
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程合同含FIDIC条款甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________自学辅导材料•配套教材： 《建筑工程合同管理与索赔》 •主编： 刘力钱雅丽 •出版社： 机械工业出版社•版 次： 2008年版•适应层次：本科《建筑工程合同FIQI 。
条款》痛程内部使用2012年9月目录第一部分自学指导第1章：建设工程合同管理概述 ................................. 3 -第2章：建设工程法律基础 ...................................... 3 -第3章：合同法律概述 ........................................ 4，第4章：建设工程合同体系 ...................................... 5 -第5章：建设工程委托监理合同 .................................. 5 -第6章：建设工程勘测、设计合同•管理 ........................... 6 -第7章：建设工程施工合同管理 .................................. 6 -第8章：建设工程物资采购合同及其它合同管理 .................... 7 -第9章：工程索赔基本理论 ...................................... 8 -第10章：索赔费用及索赔分析.................................. 8-第11章：索赔的规避. (9)第二部分复习思考题一. 单选题 ................................................. 10 •-二. 填空题 ................................................. 28 ••三. 名词解释 ............................................... 33…四. 简答题 ................................................. 34…37五. 论述及综合分析题第三部分参考答案一. 单选题 (41)二. 填空题 (43)三. 名词解释 (43)四. 简答题 (47)五. 论述及综合分析题 (53)第一部分自学指导第1章：建设工程合同管理概述主要内容1. 建设工程合同管理的目的及任务。
建筑工程合同(含FIDIC条款)(doc 9页)
建筑工程合同(含FIDIC条款)(doc 9页)四川省自学考试工程造价管理专业课程《工程合同管理》的课程名称为《建筑工程合同（含FIDIC条款）》，指定教材是《工程合同管理》，作者方俊、胡向真，北京大学出版社2006.6具体大纲：课程名称：建设工程合同课程代码：0963第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点《建设工程合同》是高等教育自学考试工程造价管理（本科）专业的一门专业课，是该专业的主干课程之一。
本课程的学习对熟悉、掌握国际工程合同及其造价管理具有十分重要的意义。
本课程重点论述了国际工程承包合同中雇主、工程师、承包商等的责任与义务，工程的计量与计价，合同的变更与调整，合同价格与支付，合同的风险与保险，以及索赔、争端与仲裁等内容。
通过学习可以使考生对上述内容有比较系统地认识，达到熟悉FIDIC施工合同条件的基本内容，为进行国际工程项目的造价管理打下良好基础。
本大纲是根据天津市高等教育自学考试工程造价管理（本科）专业培养目标编写的，立足于培养高素质人才，适应工程造价管理专业的培养要求。
本大纲叙述的内容尽可能简明实用，便于自学考试。
二、课程目标与基本要求本课程的目标和任务是使考生通过本课程的自学和辅导考试，进行有关FIDIC 施工合同条件的基本知识与应用能力的考察和训练，并了解国际工程合同管理的现代进展，为以后的学习和工作打下坚实的基础。
课程基本要求如下：1、掌握FIDIC施工合同条件的一般规定。
2、熟悉雇主、工程师、承包商及指定分包商的责任与义务。
3、掌握与工程工期、质量、计量与计价、变更与调整、合同价格与支付等有关条款的内容。
4、掌握竣工检验、雇主接收等条款的内容。
5、熟悉风险与责任、保险、不可抗力等内容。
6、掌握与索赔、争端与仲裁相关的内容。
三、与本专业其他课程的关系本课程是工程造价管理（本科）专业的一门专业主干课，在合同管理与工程计量等学科领域起到承前启后和相互联系的作用，本课程学习对熟悉与掌握国际工程合同及其造价管理具有十分重要的意义。
2022年四川自考建设工程合同后带答案
一、单项选择题（本大题共20小题，每题1分．共20分）在每题列出旳四个备选项中只有一种是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．建设单位甲就拟建旳新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计协议，该协议关系旳内容是指【】A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订协议旳行为D．甲单位旳权利和乙单位旳义务2．要式协议必须采用【】A．口头形式B．法律规定旳形式C．口头或书面形式D．书面形式3．根据我国协议法旳规定，如下有关协议旳表述不对旳旳是【】A．协议是当事人意思表达一致旳协议B．协议旳签订也可以经由当事人一方完毕C．协议旳当事人具有平等旳民事主体资格D．协议是多种主体之间民事权利义务关系旳协议4．协议当事人一方将协议权利、义务所有或部分地转让给第三人，称为【】A．协议变更B．协议生效C．协议转让D．协议无效5．协议旳保全发生在【】A．协议未生效时B．协议生效期间C．协议被鉴定为无效后D．协议被撤销后6．根据《协议法》规定，撤销权自债权人懂得或者应当懂得撤销事由之日起到其消失旳行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效协议旳是【】A．一方以欺诈、胁迫旳手段签订协议，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目旳D．乘人之危签订旳协议8．建设工程竣工验收应具有旳条件不包括【】A．完整旳施工管理资料B．完整旳施工技术人员资质证件C．施工单位签订旳工程质量保修书D．重要建筑材料旳进场试验汇报9．按照《建筑工程施工协议》旳规定，工程预付款旳比例是( ) A．安装工程一般不超过协议价旳10% B．建筑工程一般不超过协议价旳10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量旳30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量旳30% 10．工程师可以对已经验收旳隐蔽工程提出重新检查旳规定，若重新检查发现工程质量不合格时，则应【】A．由承包人承担其所有费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其所有费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其所有费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其所有费用，工期应予以顺延11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间旳关系是【】A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系12．根据施工协议示范文本规定，索赔事件发生后旳28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向告知B．现场同期记录C．索赔汇报D．索赔证据13．下列有关不可抗力事件导致旳工期延长及损失处理中，说法对旳旳是【】A．工期不顺延，业主承担与工程有关旳损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关旳损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自旳损失各自承担，工程旳损失由业主承担14．被工程师规定暂停施工旳工程，承包人规定复工时，应书面向工程师提出复工规定，工程师应当【】A．立即予以答复B．在24小时内予以答复C．在48小时内予以答复D．提出处理意见15．根据《建设工程施工协议文本》中有关条款，有关延期动工，下列表述对旳旳是【】A．承包人不能准时动工，应不迟于协议书约定旳动工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期动工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人旳延期动工申请得到同意后，可延期动工，但工期不能顺延D．承包人未在规定期间内提出延期动工规定，工期不予顺延16．FIDIC协议条件在老式上重要合用于【】A．国内工程施工B．国际工程施工C．国际和国内询价采购D．有限国际招标17．在FIDIC协议条件下，有权将部分工程项目旳施工任务发包给指定分包商旳是【】A．总包单位B．承包商C．雇主D．设计单位18．签订保证协议旳当事人应当是【】A.债权人与债务人B．保证人与被保证人C．债权人与保证人D．保证人与债务人19．在处理建设工程施工协议争议旳四种方式中，实行一裁终审制旳是【】A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼20．建筑工程协议信息管理具有旳特点不包括【】A．精确性B．综合性C．时效性D．复杂性二、多选题（本大题共5小题，每题2分，共10分）在每题列出旳五个备选项中至少有两个是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程合同含FIDIC条款复习资料专升本自考含答案 建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料 一、单项选择题 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ D ） A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系 4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A ） A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据 5、下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具 6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 7．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（D ） A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担 8．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（B ）A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见 9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D ） A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请 B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人 C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延 D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延 10、合同争议的解决顺序为（A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 11、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ） A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 13．FIDIC合同条件在传统上主要适用于（B ） A．国内工程施工B．国际工程施工C．国际和国内询价采购D．有限国际招标 14．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（ C ） A．总包单位B．承包商C．雇主D．设计单位 15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ） A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的50% 17．签订保证合同的当事人应该是（C ） A.债权人与债务人B．保证人与被保证人C．债权人与保证人D．保证人与债务人 18．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是（C ） A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼 19．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括（ A ） A．准确性B．综合性C．时效性D．复杂性 20．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括（C ） A．主体B．客体C．时间D．内容 21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C ）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B ） A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 23．合同关系的内容是指（B ） A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人 24．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（A ） A．等价有偿原则B．诚实信用原则C．自愿原则D．合法原则 25．根据《合同法》，下列合同成立的是（ C ） A．要约通知到达受要约人B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出 26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 27、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A ）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 28．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是（D ） A．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地 C．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地 29．因重大误解订立的合同，当事人一方有权（A ） A．请求人民法院撤销B．请求人民法院确认无效C．解除合同D．变更合同 30．乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使（C ）A．债务权B．撤销权C．代位权D．抗辩权 31、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C ） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 32、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ）。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿 33．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（ A ） A．发包人B．承包人C．工程师D．设备供应商 34．下列关于合同文件的表述中，不正确的是（ D ） A．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款 C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的 35、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B ） A行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系 36、在工程建设监理活动中，监理单位是（B ） A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人 37．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任是代表（ C ） A．社会公众B．建设行政主管部门C．建设单位D．工程质量监督站 38．监理委托合同中，属于委托人权利有（B ） A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权39．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（D ）A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位 40．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括（ B ） A．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更 C．合同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更 41、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B ） A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同 42、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ） A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉 43．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（C ） A，3个月B．6个月C．12个月D．24个月 44．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为（ D ） A风险回避B．风险控制C．风险保留D．风险转移 45、监理招标的宗旨是指对监理单位（A ）的选择。 A能力B报价C信誉D经济实力 46．仲裁裁决的作出应当依据（B ） A．全体仲裁员的意见B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见D．仲裁委员会主任的意见 47．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格（C ） A．由业主提出，工程师批准执行B．由工程师提出，业主批准执行 C．由承包商提出，工程师批准执行D．由承包商提出，业主批准执行 48、中标的承包商将由（B ）决定。 A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师 49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A ）组织试车。 A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位 50．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（ A ） A．工期B．费用c．工期和费用D．工期、费用和利润 51．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因