钢结构棚承包合同
钢结构棚承包合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项
达成一致，特签订此合同，内容如下：
第一条：工程内容和承包范围
1、工程内容：
2、承包范围：
第二条：合同价款及承包方式
1、合同价款：以每平方米**元计算，自行车棚每平方米**元计算，不开发票，不计任何额外费用。
2、承包方式：按工程内容采取包工包料方式。
第三条：工期要求
本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证为准。
第四条：工程款支付及结算
工程造价元；车棚钢结构元；地面含挖土方浇捣光面元。工程总造价元，其中钢结构元，泥工元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付**%，留5%作为保质金，一年内无质量问题付清余款。
第五条：工程质量
1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。
2、质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。
3、乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。
第六条：安全生产、文明施工
乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。
第七条：甲、乙双方义务
1、甲方责任：
（1）负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明生产。
（2）按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。
2、乙方责任：
（1）乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。
（2）乙方必须服从甲方管理人员的指挥，按安全技术规范进行施工，并达到国颁验收标准，如有违反，工程师有权提出停工或责任乙方返工。
工程质量、工期发生严重问题，或多次不执行整改、甲方可终止合同另行委托其他人施工，由此造成的损失概由乙方负责。
（3）乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点，保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场，做到工完场清。
第八条：工程验收
1、乙方认为工程具备竣工验收条件，通知甲方验收。
2、甲方在收到通知后在约定的时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁，甲方提出整改意见，整改完毕后再组织验收。
第九条：保修期和最后结算
本工程以诚信为本，在保修期内（竣工验收之日起计算）乙方认真履行责任。做到服务周到，随叫随到，保证保修的质量，若乙方不予以配合，甲方有权请他人代为整修，所产生的费用由乙方负责。
第十条：附则
1、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧，双方签订补充协议。
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。
甲方签字：乙方签字：
**年月日
钢结构承包合同范本(六篇)
钢结构承包合同范本 合同编号：_____ 甲方甲方：_____ 乙方： _____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____ 联系电话：_____ 甲方现将自行车棚改造工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下：第一条工程内容和承包范围 1.工程内容：_____ 2.承包范围：_____ 第二条合同价款及承包方式 1.合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开发票，不计任何额外费用。 2.承包方式：按工程内容采取包工包料方式。 第三条工期要求 本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证为准。 第四条工程款支付及结算
工程造价____元;车棚钢结构____元;地面含挖土方浇捣光面____元。工程总造价____元，其中钢结构____元，泥工____元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为保质金，一年内无质量问题付清余款。 第五条工程质量 1.本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。 2.质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。 3.乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。 第六条安全生产、文明施工 乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。 第七条甲、乙双方义务 1.甲方责任： (1)负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明生产。 (2)按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。
简易钢结构雨棚施工承包合同范本(2篇)
简易钢结构雨棚施工承包合同范本 有限公司（以下简称甲方）： 联系电话： 联系人： 施工队（以下简称乙方）： 联系电话： 联系人： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，具体内容参见合同附件《系统图》和《平面图》，质量要求参见《工程穿线要求》。 一、施工责任 1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。 1、工程分包后，工程费中包括施工用的工具及辅材（梯子、钢丝、电胶布等）。 2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。 3、工程一旦承包给工程队后，合同内施工内容因施工队原因造成的经济损失由施工队承担
4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。 5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。 6、工程队施工人员必须节约爱惜材料，按需用材。 7、工程施工过程中所遇见的问题或隐患应及时汇报给现场负责人。 甲方责任：提供布线所需管材、桥架及电缆等;提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同; 2.乙方责任：自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。 管槽准备：地管的全面试穿、桥架及地插的安装。 严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。 标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。 乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。
钢结构牛棚施工合同
钢结构工程施工合同 （牛棚建设工程） 建设方（甲方）：公司 法定代表人： 承包方（乙方）：公司 法定代表人： 甲乙双方在协商的基础上，本着互惠互利诚信的原则共同制定出3个牛棚建设合同。双方共同遵照执行。 一、工程名称：基地。 二、工程地址： 三、工程承包范围：共计3个牛棚建设 四、单个牛棚的造价:整 五、工程质量与工期 1、工程质量：达到施工图设计要求。质达到合格标准。 2、施工工期90个有效工作日。以甲方开工通书日期为准，（不含雨天及不可抗拒的自然灾害〉发生时工期向后顺延。 3、甲方负责提供开工所需的三能一平、政府批文等一切手续完善后，方可下达开工令通知乙方进场，乙方接到甲方开工通知书后，三日内必须进入工地。 六、付款方式：乙方接到甲方书面进场通知书三日内乙方人员和施工设备进场，进场后具备施工条件，甲方拨付工程总造价的10%,钢材进场付20%,主体完工付40%,全部完工付到97%,剩余3%为保证金，一年无质量问题一次付清。主体钢材由甲方统一采购。
七、甲方责任 1、甲方工地应提供三通一平，即：水通、电通、路通，施工场地平整，给乙方提供一个良好的施工条件。 八、乙方责任 1、服从甲方的现场管理，做好安全与文明施工。 2、遵守国家法律法规，不做损害社会及甲方利益的事。 3、协助甲方做护好建筑成品，防火、防盗。 4、经常教育和宣传，组织施工队学习安全常识，做到安全生产。进入现场带好安全帽，高空作业带好安全带、安全绳防止事故发生。 5、乙方必须按时按质量完成文该工程合同所规定的，如不按时按质按量完成，乙方应承担工程总造价的3%违约金给甲方。 6、乙方在施工期间出现工伤事故，其后果全部由乙方承担。 九、农民工工资保证金： 1、为确保农民工工资，乙方自签定之日起17日内，向甲方交纳农民工工资保证金叁拾万元,三日内甲方未收到保证金，此合同作废。 2、遇天气变化,水、涝灾害，政府行为，导致工程不能顺利施工，须解除合同，甲方退回农民工工资、保证金。 十、工程保修：工程保修期一年，保修金为工程价总价的3% ,保修期满结清余款。 十一、经双方协商同意，按建委有关规定，为确保农民工工资发
钢结构施工合同协议(万能10篇)
钢结构施工合同协议（万能10篇） 钢结构施工合同协议篇1 甲方： 乙方： 因公司发展需要，甲方须在三荷卫生院后约壹公里处修一栋约847平方米厂房，由乙方承包施工，经双方协商同意签订如下合约。 一、承包方式： 甲方采用包工包料方式承包，乙方提供建房所需材料、劳务、建筑技术及工具等。 二、承建项目： 乙方应严格按照设计图纸施工，不得偷工减料，乙方应按照甲方要求保质保量进行工程施工，总承包价格按每平方米元计算，总面积约平方米，总造价元，此造价包含基础开挖、预埋、回填，另附用材规格明细表。 三、双方责任： 甲方负责水电供应，提供住宿方便，乙方必须选用国标材料且保证工程质量，按设计图纸施工，乙方设备工具及材料自行保管，如有丢失、损坏乙方自行负责。 四、乙方应按钢结构工程建筑质量的相关规定及要求进行合理施工，确保厂房质量，特别注意房屋支柱、垂直度、横梁焊接的安全性、屋架焊点应满焊，房顶施工不能出现漏雨现象，甲方验收不合格，乙方负责返工，返工工资均由乙 五、责任安全
文明安全施工，如果乙方施工人员出现工伤或施工过程中造成他人损伤，财物损坏等安全事故，一切由乙方负责，甲方不负任何行和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究现场清洁卫生。 六、工期要求： 工期为晴天35天，乙方进场之日起计算，乙方不能因各种原因拖延完工日期，拖延按500元/天处罚，特殊情况除外。 七、付款方式： 合同签订后2天，乙方需进场进行基础开挖制作，基础开挖制作完工，甲方应付乙方贰万元，一次主钢进场甲方应付乙方总造价40%，檩条瓦板进场甲方应付乙方总造价7%，待工程完工由甲方验收合格付足总造价的95%，余款5%作保质金半年后付清(不得超过7个月)。 本合同一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 ________年____月____日 钢结构施工合同协议篇2 发包方：
彩钢承包合同(通用6篇)
彩钢承包合同（通用6篇） 彩钢承包合同第1篇 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合甲乙双方具体情况，经双方协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订以下协议： 一、承包内容 甲方将钢架结构彩钢瓦棚承包给乙方施工承建，要钢架彩钢瓦面圆弧，最低处高度米，最高处米，流水处用水槽排放在两边。 二、质量和规格 1、立柱采用 2、檩条采用 3、梁架焊管采用 4、顶部采用单瓦彩钢厚mm，颜色。 三、单价及结算 1、钢架屋面彩钢单价为元/m。 2、水槽为元/m。 3、完工时双方按实测屋面彩钢瓦面积为准。 四、付款方式
乙方在搭建过程中，甲方分三次付清所有工程款项。 1、乙方在焊接材料进场时，经甲方验收符合上述之规定材料标准时，甲方付给乙方大至总工程款的30%。 2、钢架安装结束时，经甲方验收符合约定焊装规定，即甲方付给乙方大致总工程款的30%。 3、其余部分在整个工程结束时，经甲乙双方验收，根据实测面积计算后，付清全部工程款。 五、双方责任和义务 1、甲方提供乙方施工用电、用水。 2、甲方提供加工大棚的平面布臵图及相关要求。提供地下预埋工程。 3、乙方施工和管理人员必须遵守甲方工地的各项规章制度。从地面搭建。 4、乙方搭建人员必须按照搭建操作规程进行搭建，文明作业，安全作业。在搭建过程中，若发生任何人身伤害事故，甲方不承担责任。 5、钢架彩钢瓦面因乙方在安装，制作的过程中，发生疏忽、大意、造成甲方在使用过程中出现漏水，甲方通知乙方必须在24小时内进行维修，因此造成损失，乙方应承担相应的责任。 六、合同工期 本合同工期自年月日至年月日。如果甲方在水电正常的情况下，乙方自合同签订之日起，应根据甲乙要求，合理安排工期，保证工程顺利
钢结构牛棚建设合同范本(推荐15篇)
钢结构牛棚建设合同范本(推荐15篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!
钢结构大棚施工合同
钢结构大棚施工合同 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如职场文书、合同协议、总结报告、演讲致辞、规章制度、自我鉴定、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, contract agreements, summary reports, speeches, rules and regulations, self-assessment, emergency plans, teaching materials, essay summaries, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!
个人承包钢结构合同范本
个人承包钢结构合同范本 个人承包钢结构合同范本（精选7篇） 个人承包钢结构合同范本篇1 发包方：________________________(以下简称甲方) 承包方：________________________(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》，公司项目管理实施细则及项目部实际状况和特点，甲方将分部分项外架工程托付乙方施工。双方本着公平互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款,双方共同遵守。 一、承包工作范围和内容 1、________住宅楼工程中外架工程。 2、施工人员现场技术，平安质量交底中明确的作业内容。 3、做好落手清工作，拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必需经甲方施工员签字认可，否则不予结帐。 二、承包单价和结算方式 1、地下室按建筑面积______元/㎡，标准层按建筑面积______元/㎡(此价格为省标化要求价)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动爱护费(平安帽、手套、工作服、平安带)、小型工具(板手)、帮助材料费(铁丝)、五证(暂住证、计生证、就业证、特别工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日
常保养和修理、挂平安网、井架搭拆、以上全部工作内容中所发生的人工费以及个人调整税等。 2、每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月初10日前支付月工作量80%的60%，外架拆除后支付原80%的40%，年底时(农历)再支付10%，剩余10%作为平安质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。 三、劳务人员工资发放方法 乙方每月须编制一份有关劳务费用安排细则及工资表(须落实到个人)，在每次结帐后付款前交甲方财务人员。 四、乙方须编制每月用料方案提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定供料方案，合理支配周转材料，削减损耗，严格按施工有关部门制定材料损耗表掌握。如超过损耗率(______%)，则超过部分按材料原价赔偿。 五、双方职责 (一)甲方职责 1、全面负责现场施工的月、季生产方案和劳动方案的编制，支配协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。 2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，准时用书面形式传达作业指导书、平安交底书。 3、负责工程周转材料的准时供应(作业面500米范围内，且应按定额限额发料，帮助材料乙方自理)。 4、负责向乙方供应离开作业面40米内，水平或垂直距离的水
钢结构雨棚施工承包合同范文
钢结构雨棚施工承包合同范文 甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____依照《合同法》及其有关法律，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：定远寨农业发展大棚 工程地点：定远寨镇 工程内容：钢结构大棚安装及彩钢瓦安装 二、工程承包范围 承包范围：钢结构大棚梁架安装，檩条制作安装，彩钢瓦安装 三、合同日期 开工日期：____年____月____日 竣工日期：____年____月____日 四、质量标准
严格按甲方监理要求和图纸施工要求施工 五、承包方式 1、甲方提供钢材，彩钢瓦，螺丝，切割片，电焊条，吊车，液化气(工程用的所有材料)等 2、乙方提供工程用的工具 3、甲方提供每个棚子一天吊装使用，卸车甲方出吊车，乙方出人工 4、甲方把彩钢瓦送到每个棚前 六、合同价格 金额：每平米____元(按大棚建筑面积计算)，按安装大棚数量结算。 七、付款方式 1、大棚钢架，檩条，拉丝安装完，甲方付工程款____%(____元) 2、彩钢瓦安装完付工程款____%，经甲方验收合格后剩余工程款一次性付清。 八、安全措施
1、乙方张施工期间严禁违章操作 2、乙方在施工期间发生任何安全事故甲方不负责任 九、违约和争议 1、甲方必须按付款方式付款，因付款不到位耽误工期由甲方负责 2、材料必须及时，因材料不到场影响工期由甲方负责，因材料不到场误工费由甲方负责 3、乙方必须按期交工，延误工期从工程款扣除违约金____元 十、其他 如发生不可抗力的因素工期延续 十一、本合同一式两份。 甲方甲方：_____ 乙方： _____ ____年____月____日 钢结构雨棚施工承包合同范文（二）发包人：(以下简称“甲方”)
钢结构雨棚承包工程合同
钢结构雨棚承包工程合同钢结构雨棚承包工程合同 甲方（承包方）：公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：营业执照号码： 乙方（业主方）：公司名称：法定代表人：注册地址：联系电话：营业执照号码： 根据双方自愿，经协商，达成如下合同： 一、工程名称及工程地点1.1 工程名称：钢结构雨棚承包工程。1.2 工程地点：（详细地址）。 二、工程内容2.1 甲方必须按照乙方提供的施工图纸和技术要求建造钢结构雨棚。2.2 工期：本工程工期为（xx）天。具体日期由双方商定。 三、双方的权利和义务3.1 甲方权利和义务：（1）按照乙方提供的施工图纸和技术要求建造钢结构雨棚。（2）负责项目的管理、监督和安全生产。（3）按照本合同约定保证施工质量和进度。（4）应保证工程安全和工作人员的安全。 3.2 乙方权利和义务：（1）向甲方提供施工图纸和技术要求。（2）按照合同约定支付工程款项。（3）保证向甲方提供完整、准确、及时的资料和信息。（4）保证工地的安全，不得对甲方施工造成影响。
四、合同价款及支付方式4.1 本项目总合同价为人民币（xx）元。其中材料费、人工费和管理费等因素已经纳入合同 价中。4.2 乙方应在工程验收合格后，自接到甲方交付的施工 报告之日起（xx）日内结算工程款，并签署收货凭证。4.3 乙 方应当按照合同约定、及时、足额地支付工程款项。如未能按时支付，乙方应承担违约责任。 五、保证和质量承诺5.1 甲方在本工程的建设过程中，必须按照国家和地方相关法规和技术标准建造钢结构雨棚。5.2 甲方应向乙方开具保修书，承诺在保修期内对施工质量问题进行售后维修服务。保修期一般为（xx）年。 六、违约责任6.1 在合同履行期间，如有一方违反合同约定未能履行义务，应承担违约责任。6.2 违约方因履行本合同 的违约行为给另一方造成的损失，按照法律规定承担赔偿责任。 七、合同生效及解除7.1 本合同经甲、乙双方签字、盖章，即生效。7.2 在工程建设期间，甲、乙双方如有解除合同的需求，须经双方协商达成约定并在书面上予以确认。 八、争议解决方式8.1 本合同履行过程中如产生争议，双方应友好协商解决；如不能解决，适用中华人民共和国法律进行仲裁或诉讼解决。 九、其他事项9.1 本合同不得转让或转让约定的权利义务。 9.2 本合同未尽事宜或发生变化的，应由双方协商解决并签订 补充协议。
钢结构承包合同书
钢结构承包合同书 甲方（业主）：________________ 乙方（承包商）：______________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在 平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行钢 结构工程的施工事宜，经充分协商，达成如下合同条款： 一、工程概况 1. 工程名称：________________ 2. 工程地点：________________ 3. 工程内容：钢结构的设计、制作、安装及相关工程服务。 4. 工程规模：根据甲方提供的设计图纸和规范要求，乙方应完成的钢 结构工程量为_______________。 二、工程质量 乙方须按照国家有关标准、规范和甲方提供的设计要求，保证工程质量，确保工程安全、可靠，并接受甲方及有关部门的质量监督和检查。 三、工程造价及支付方式 1. 工程总价为人民币____________元（大写： ______________________元整），包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等全部费用。 2. 付款方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项： （1）合同签订后____天内，甲方支付预付款人民币____元； （2）钢结构主体安装完成后，甲方支付第二笔款项人民币____元； （3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、工程期限 1. 施工开始日期：____年____月____日 2. 施工完成日期：____年____月____日 3. 乙方应保证按期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应按照合 同约定承担相应的违约责任。 五、双方权利与义务 1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并提出合理的建议和要求。 2. 乙方应按照合同约定完成工程，并对其施工质量负责。 3. 双方应保证施工现场的安全，遵守环保法规，及时妥善处理施工过 程中的废弃物。 六、违约责任 如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并承担由此造成的一 切损失。 七、争议解决 合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。 八、其他 1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。 3. 未尽事宜，双方可另行协商补充。 甲方（盖章）：________________ 法定代表人（签字）：________________ 日期：____年____月____日 乙方（盖章）：________________
钢结构夹胶玻璃雨棚施工合同
钢结构夹胶玻璃雨棚施工合同英文回答： Steel Structure Glazed Glass Canopy Construction Contract. Introduction: The steel structure glazed glass canopy construction contract is a legally binding agreement between the client and the contractor for the construction of a glazed glass canopy using steel structure. This contract outlines the terms and conditions, responsibilities, and obligations of both parties involved in the project. Scope of Work: The contract should clearly define the scope of work for the construction project. It should include detailed specifications and drawings of the steel structure glazed
glass canopy, including dimensions, materials, and design requirements. The scope of work should also specify any additional services such as installation, maintenance, and warranty. Timeline and Milestones: The contract should include a timeline for the completion of the project, including specific milestones and deadlines. This will ensure that both parties are aware of the expected timeline and can plan accordingly. It is important to include provisions for any potential delays or extensions to the timeline. Payment Terms: The contract should clearly outline the payment terms for the construction project. This includes the total contract price, payment schedule, and any additional costs or fees. It is important to include provisions for any potential changes to the payment terms, such as penalties for late payments or additional charges for extra work.
钢结构工程承包合同书
钢结构工程承包合同书 发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。 第一条 承包范围和内容： 按照设计图中包含的如下工程项目： 第二条工程期限 ⒈开工日期：本工程定于____年____月____日开工。(以合同签订后乙方接到甲方正式通知进场施工之日为准) ⒉竣工日期：____年____月____日竣工，总工期为天。 ⒊如遇下列情况，经监理、甲方代表现场签证后，工期相应顺延。
⑴重大变更设计，提供的如工程等资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。 ⑵人力不可抗拒的因素而延误工期。 ⑶非乙方原因。 ⑷不按合同规定拨付工程款而影响施工。 第三条承包方式及合同价款 ⒈承包方式：包工包料 ⒉合同价款： 3.预算报价清单见合同副件。 第四条质量标准 ⒈本工程质量等级要求：合格; ⒉严格按照施工设计图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和强制性标准施工，并接受监理单位及甲方派驻工地代表的监督。 第五条甲、乙双方义务 ⒈甲方义务：
⑴向乙方提供施工图及有关设计文件肆套。⑷提供施工现场施工面的交接。 ⑸委派项目部进行现场管理工作。 ⑹按合同的约定及时办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。 ⒉乙方义务： ⑴协助甲方做好开工前的准备工作。 ⑵制定施工方案、施工进度计划、材料进场计划，用水、用电计划，开竣工报告等，并及时送甲方及有关部门。 ⑶按合同约定竣工验收，交付使用。 ⑷乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、合同约定和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方及监理工程师的监督。 ⑸乙方负责在甲方指导下按照国家现行的有关规定和要求编制工程的施工和竣工资料。⑹已完工的工程，在验收交接前应负责保管，并清理干净施工场地。 第六条材料供应
钢结构劳务承包合同6篇
钢结构劳务承包合同6篇 钢结构劳务承包合同1 甲方： 乙方： 按照《合同法》和《劳动法》的相关规定，双方本着平等互利的原则，甲方将安装工程，安装施工发包给乙方，具体相关适宜如下： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、施工工费： 二、双方职责： 1、甲方负责将主付材料提供到场，并承担所有材料在施工中的运输。 2、乙方负责根据图纸进行安装，负责施工中所有施工安全，因不规范施工造成的安全责任，由乙方全部承担。 三、施工支付： 根据施工进度支付生活费，工程完工前不超过总额的50%，完工验收合格扣除质保金后，付清施工费。(质保金￥元) 四、保修期限：
一年 五、补充条款： 按甲方提供图纸保质保量严格施工。 六、份数 本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后具有同等法律效应，付清款项后自行失效。如发生合同纠纷双方现场协商解决或提交西安仲裁委员会仲裁解决。 甲方：__________乙方：__________ 甲方代表：__________乙方代表：__________ _______________电话：_______________时间：_______________ _______________电话：_______________时间：_______________ 钢结构劳务承包合同2 甲方： (发包方) 乙方： (承包方) 甲乙双方根据《合同法》法律，法规，双方本着平等，互惠，互利的原则，就四川浦朝彩钢结构有限责任公司主钢构车间生产承包达成如下协议： 一、承包期限： 承包期限为一年，自本合同签字生效之日起即年月日起至年月日止。 承包范围：
钢结构劳务承包合同5篇
钢结构劳务承包合同5篇 钢结构劳务承包合同1 甲方：以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工协商一致、订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：工程。 2、工程地点：。 二、承包范围及承包方式： 1、承包范围： 本工程四层钢结构的来料到工厂制作加工、现场安装。 ①、甲方材料进乙方加工厂→乙方负责卸车→制作加工(含焊条、焊丝、气体、一道防锈漆)→防锈、运输到甲方工地→卸车→吊装→安装螺栓、高强螺栓→验收。(其余三次油漆及本工程所需各种螺栓由甲方提供)
②、甲方材料进甲方施工现场→乙方负责卸车→裁切下料→吊装→安装螺栓、高强螺栓→手工除锈→一次防锈漆→验收。 2、承包方式： 包人工和辅材，即包人工、质量、工期。安全施工、文明施工和包焊条、焊丝、一道防锈漆的承包方式。并由乙方承担施工所用工具、机具。 三、工期要求： 1、本工程钢结构制安装工期为70天。工期自甲方材料送到乙方厂内第三日起计。 2、乙方应按工程进度的要求，合理安排施工工序。确保施工进度。 3、工期顺延： ①、停电(连续4小时及以上)、下雨或政府原因。 ②、甲方其他原因，如未能按时提供安装所需工作面等等。 四、工程质量： 乙方按照工程的设计图纸要求、甲方的技术交底及国家标准工艺要求施工，如达不到钢结构工程施工质量验收规范等要求，乙方必须按照甲方要求时间立即整改并承担由此发生的一切费用，造成的工期延误由乙方负责。
五、双方责任 1、甲方责任： ①、负责现场的协调管理，保障入城道路畅通施工现场进出口及施工面的材料畅通。 ②、负责向乙方提供临时用电(提供二级配电箱、以下由乙方负责)、用水。③、负责向乙方提供施工图纸一套及组织有关单位进行图纸会审、 ④、负责向乙方进行技术、安全交底。 ⑤、负责按协议要求及时向乙方支付工程款。 ⑥、负责本工程的检验、检测项目及相关费用。 ⑦、负责脚手架等安全施工的防护措施(乙方自备合格的安全帽、安全带等)。⑧、对于乙方施工的过程，甲方工地代表负责进行监督，不合格的工程甲方有权责令其停工并返工，若乙方无能力保证工程质量或进度时，或者乙方在现场施工不听从甲方监督时，甲方有权终止甲乙双方签订的合同，另行选派施工队伍，由此产生的一切经济损失和法律责任由乙方负责承担，且甲方移交给乙方到乙方加工厂的材料无条件按原数返送到甲方的仓库。 2、乙方责任：
简易钢结构雨棚施工承包合同(精选3篇)
简易钢结构雨棚施工承包合同(精选3篇) 篇一：简易钢结构雨棚施工承包合同甲方：身份证号码：乙方：身份证号码： 依照《合同法》及其有关法律，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：定远寨农业发展大棚 工程地点：定远寨镇 工程内容：钢结构大棚安装及彩钢瓦安装 二、工程承包范围 承包范围：钢结构大棚梁架安装，檩条制作安装，彩钢瓦安装 三、合同日期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 四、质量标准 严格按甲方监理要求和图纸施工要求施工 五、承包方式 1、甲方提供钢材，彩钢瓦，螺丝，切割片，电焊条，吊车，液化气等
2、乙方提供工程用的工具 3、甲方提供每个棚子一天吊装使用，卸车甲方出吊车，乙方出人工 4、甲方把彩钢瓦送到每个棚前 六、合同价格 金额：每平米18元，按安装大棚数量结算。 七、付款方式 1、大棚钢架，檩条，拉丝安装完，甲方付工程款60% 2、彩钢瓦安装完付工程款90%，经甲方验收合格后剩余工程款一次性付清。 八、安全措施 1、乙方张施工期间严禁违章操作 2、乙方在施工期间发生任何安全事故甲方不负责任 九、违约和争议 1、甲方必须按付款方式付款，因付款不到位耽误工期由甲方负责 2、材料必须及时，因材料不到场影响工期由甲方负责，因材料不到场误工费由甲方负责 3、乙方必须按期交工，延误工期从工程款扣除违约金5000元 十、其他 如发生不可抗力的因素工期延续
十一、本合同一式两份。 甲方：乙方： 年月日 篇二：简易钢结构雨棚施工承包合同包方: 承包方: 本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，为明确双方施工过程中的权利，经双方协商一致，订立本合同。 1.0工程概况 1.1建设单位：上海华迅汽车配件有限公司 1.2工程内容：拆除施工现场原有建筑物、搭建钢结构天棚、地面原绿化位置土方外运、下水道窨井下埋、窨井盖调换成钢纤维窨井盖、自来水管下埋、地坪位置铺设三合土、浇筑地面砼、拆除原排水沟、重新排设排水沟、施工现场清理等零星工程 1.3工程地点：华中园区9#厂房与11#厂房之间 2.0施工要求： 按图施工。 3.0工程造价 本工程总造价：?505114元 4.0工程期限及制约 4.1合同工期为 30天，开始时间按甲方通知日开始起算。完成时间按现场施工完毕结束为准，由甲方与乙方按实际施工条
2024年钢结构工程施工合同范本
2024年钢结构工程施工合同范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1工程名称：钢结构车棚制作安装 1.2工程地点： 1.3工程面积： 1.4工程内容： 1.5承包范围： 开工日期： 竣工日期： 质量等级：合格 合同价款： 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定 第4条图纸 由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。 第6条乙方驻工地代表 乙方委派驻工地代表 乙方委派负责现场施工
上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。 第7条甲方工作 1、甲方应在开工前清理好现场，做到一平(水电、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 2、甲方负责按合同支付工程款。 3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。 第8条乙方工作 乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。 第9条进度计划 按双方协商的工期要求施工。 第10条工程预付款、工程款支付及结算 甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(____年验收后支付)。付清剩余尾款。 第11条保修 保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。 保修期限：
钢结构施工承包合同(通用8篇)
钢结构施工承包合同(通用8篇) 钢结构施工承包合同篇1 甲方(定作方)： 乙方(承揽方)： 根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。 一、加工制作内容 1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为。 2、制作内容 (1)主钢构： (2)次钢构材质： (3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。 二、合同价款及结算方式 1、合同总价暂定为__元。 2、合同签订当日甲方付__元，给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。 3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。 三、质量要求 1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。 3、要求第三方检测单位为： (1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□ (2)其他检测项目：。 (3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□ 四、交货地点和时间 1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。 2、交货时间：__年__月__日开始提货。 五、包装及运输 1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。 2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。 3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。 六、双方权利及义务 1、甲方向乙方提供完整的构件图纸套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。 2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。 3、甲方如现场发现严重质量问题应及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后小时内赶到现场协助解决。 4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。
钢结构工程承包合同协议书范本
钢结构工程承包合同协议书范本 钢结构工程承包合同协议书范本 甲方： 乙方： 甲方将钢结构工程委托乙方加工制作为保质按期顺利完成，经双方协商达成以下条款以便双方信守。 一、工程名称：钢结构车间 二、加工形式：包工包料 三、加工范围：钢柱、钢梁、天车梁、C钢。所有构件刷灰防锈漆一遍。(以图纸为依据) 四、工程总造价整(小写元)开票方式含税。详细数据见报价单。 五、工程质量：根据甲方提供数据及设计方案，乙方制图，甲方审定签字认可，本工程按照工程质量验收规范在乙方厂内验收。一切数量尺寸均以图纸为准。 六、双方责任：乙方按甲方提供各种数据及部件加工生产不包括运输及其它有关事项，如甲方提出特殊要求，乙方按实际造价收费。 七、加工期限： 八、结算方式：工程预付款为元整(小写元)，作为定金用于开工费用，余款元整(小写元)，由本工程全部完成验收合格提货时一次付清。本工程不留质量保证金，质量以验收合格为准。 九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十、双方纠纷：如双方发生纠纷意见，由河北省张家口市仲裁委员会协商解决。 甲方(公章)乙方(公章) 甲方签字： ___年___月___日 钢结构工程承包合同协议书范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承
包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容： 预埋件、主钢结构系统、彩钢瓦、墙面系统、屋面系统、门窗工程的制作安装、油漆、设计费等,。 二、承包方式： 包工包料、包质量、包工期、包安全 三、工期： 经甲乙双方协商，本工程从_年_月_日始至_年_月_日结束。如遇不可抗力因素，(如战争、地震、雨天等)工期顺延。 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。 五、双方责任： 1、甲方充分说明施工要求，如有变更，及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地;提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会施工要求，按要求施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 3、乙方应为甲方喷两到三边底漆，确保钢材长久使用。 六、付款方式: 1、本工程钢结构建筑面积：约_平方米，工程总价为_万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，钢结构进场后再付10%，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合同总价3%的质保金除外。 2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 七、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。