环境管理体系阐述案例题汇编
环境管理体系阐述案例题汇编
第 1 题：问答题(本题10分)
1、某金属冶炼企业确定的重要环境因素中包括了“含重金属污水的排放”和“能源消耗”。请适当举例，谈谈对这两项重要环境因素的管理策划进行审核时应把握的一般思路？
（解题思路:1）查相关文件，在确定“含重金属污水的排放”及“能源消耗”时，是否考虑了其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响，是否是从整个生命周期去考虑异常状况或可合理预见的紧急情况。如是否考虑重金属污水对水生生态的长期影响，是否考虑采用清洁能源，如低硫煤。
2）在确定的重要环境因素时，运用的准则是否合理，有无其他重要环境因素遗漏的情况，所确定“含重金属污水的排放”及“能源消耗”造成的环境影响是否识别全面，是否制定了相应的控制措施，如加强监测频次、制定应急响应措施等。
3）有无确定收集“含重金属污水的排放”和“能源消耗”相关的法律法规及标准要求，如水污染防治法、污水综合排放标准、节约能源法等。
4）查看是否针对两项重要环境因素分别在各部门建立了环境目标，目标是否可测量，如某某车间含重金属污水的排放浓度、排放量，某某车间单位产品使用的煤量、办公室每月使用的电量。
5）查组织在策划措施时，有无考虑“含重金属污水的排放”及“能源消耗”，对所制定的措施如何融入到实际业务过程中，例如所制定的应急响应措施，查应急预案内容、时间、有时可查应急响应记录、评价等。策划在什么时间评价这些措施的有效性，查相关记录。
6）在对“含重金属污水的排放”及“能源消耗”两项重要环境因素制定相应的控制措施时，有无考虑相应的技术方案、财务要求、运行及经营要求，哪种方案是最优化的。
第 2 题：问答题(本题10分)
2、根据GB/T24001_2016标准，请编制审核某污水处理站的检査表。
（考试时间：2016年6月，2007年6月，2008年9月，2010年3月，2012
年12月）
解题思路:1） 7：与污水处理站站长交谈，询问污水处理站的主要职责、角色设置及人员配备情况。抽查关键岗位（如水处理工、化验工）的上岗证、培训记录。
2） 6.1.1,查看对污水处理站确定的需要应对风险和机遇的文件资料。
3） 6.1.2：询问环境因素识别与评价情况，查环境因素和重要环境因素文件，现场确认环境因素有无遗漏、重要环境因素评价是否合适？现场确认污水排放、污泥排放、恶臭气体排放、化学品泄漏等重要环境因素是否遗漏？关注污水中是否含第一类污染物。
4） 6.1.3：查法律法规识别情况，是否收集了适用的污水排放标准（包括第一类污染物的相关要求）、污水、大气、固体废物污染防治法等法规要求？
5） 6.2.2,查阅污水处理站对于实现其环境目标措施的策划是否合理、充分；抽查措施的实施情况，是否按期实施，达到预期目标；
6)8.1：请负责人介绍污水处理日常控制要求，查阅污水处理程序、作业指导书，重点关注：
今污水处理站三同时执行情况；
今对含第一类污染物污水的处理规定；
今现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录；
今污水处理设施运行是否正常，抽查近期设施运行、维护记录；
今污水处理用化学品管理、存放情况；
今污泥、废弃药品及包装物的处置，包括与固废处置合同方的沟通。
7)8.2：查是否针对污水超标排放紧急情况制定了应急预案。现场检查应急设施、物质的配备情况。
8)9.1.1：查阅污水监测规定，抽查污水处理站的监测记录3-5份，抽查第三方的监测报告，查看在线监测系统运行情况，了解达标排放情况，抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
9)9.1.2,查合规性评价记录，对污水处理适用的合规义务遵守情况是否己进行了评价，结果如何。
10)10.2：抽查近期该站监测不达标或其他不符合的纠正措施记录，了解纠正措施的实施情况。
第 3 题：问答题(本题10分)
3、请就“信息交流过程”，谈谈应从哪些方面收集审核证据。
(考试时间：2017年3月，2016年9月)
解题思路:按照标准7.4的要求扩展并结合实际描述即可。要注意分别从内部交流和外部交流两方面进行审核。
1)需从主管部门审核信息交流的策划，如组织是否通过策划，建立和实施环境信息内外部沟通的过程？确定了哪些需要沟通的事项，具体有哪些沟通方式？
2)再到各相关部门查实施记录(如各部门内部及之间的有效沟通记录，对重要环境因素、环境绩效、合规性义务和环境风险应对措施与外部联络的方法及实施记录，如对环境投诉的答复和处理记录，如环境信息对外公开情况及与环保局的排污申报记录，与外部供方(包括合同方)沟通其相关环境要求的证据)。
第 4 题：问答题(本题10分)
4、某城市工业区内一汽车制造厂涂漆车间的生产工艺为：清洗除油一水清洗—磷化-水清洗■-涂漆—水清洗■-干燥-中涂-烘干—喷面漆-烘干。清洗除油采用NaOH和合成洗涤剂，磷化使用磷酸锌、硝酸镍，涂底漆使用不含铅的水溶性涂料，中漆和面漆含苯、甲苯、二甲苯，烘干采用热空气加热方式。生产过程中产生的废气经过吸附处理后由30米高的排气筒排放：产生的废水排入
汽车制造厂污水综合处理站处理达标后排入城市污水处理厂。请问：
(1)该涂漆车间的主要环境因素有哪些？
(2)请给出喷漆废水的主要污染因子，评价污水处理方式的合规性。
(3)与该生产过程有关的固体废弃物是否属于危险废物，为什么？
(考试时间：2016年12月，2007年6月，2009年6月，2011年6月，2011年12月)
磷化：是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程，所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的R的主要是：给基体金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀：州于涂漆前打底，提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力。
解题思路:(1)该涂漆车间的主要环境因素有：含油废水排放、含锌镍废水的排放、涂料废水的排放、含苯废气的排放、废除油液、废磷化液、磷化渣、废油漆的废弃、含漆包装物的废弃、油抹布废弃、废活性炭的废弃、水电的消耗、加热燃料的消耗、NaOH、硝酸镍等化学品的泄漏、潜在油漆着火。
(2)废水中主要含NaOH、锌、镍等污染因子，组织将该车间的污水汇入综合污水处理池处理是不符合法规的，根据《污水综合排放标准》的要求，含镍污水属于第一类污染物，含此类污染物的污水，一律在车间或车间处理设施排出口取样，不得与其他污水混合后进行处理。
(3)根据《国家危险废物名录》，具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等危险特性的固体废物和液态废物属于危险废物；该生产过程主要的固废为磷化渣、废油漆、废含油抹布、废活性炭都属于危险废物。
第 5 题：问答题(本题10分)
5、某化工厂于2005年建成，当时处于特定工业区内，在污染防治设施经环保部门验收合格后正式投入生产，其烟囱排放的大气污染物全部符合国家《大气污染物综合排放标准》的规定。该厂于2009 年11月获得了EMS认证资格。随着城乡一体化建设，该厂所属的工业区已经于2012年1月起转化为一般工业区，2011年7月开始，位于烟囱下风向1公里处开发建成了一个约500亩采摘桔园。2016年5月，认证中心对该厂实施环境管理体系再认证审核。审核员在审核该厂安环部时，发现2 人冲进安环部办公室，经了解此2人为桔园的桔农代表，前来进行污染索赔，索赔的原因为：2012 年7月桔园的桔树陆续非正常落果且大量落叶，损失200万斤，请当地农业局专家调査发现桔园管理良好，未发生任何明显病虫害，为此作出了“桔园中未发生病虫害，桔子落果也与农户施肥、施药无关，落果桔子中硫化物和氟化物的含量较高，在落叶中含氟量更髙，可能与大气污染有关”的结论，桔农认为是该化工厂排放的废气造成桔子减产向化工厂提出了损害赔偿请求。该化工厂的安环部主任听完来意后，直接回答：“化工厂按照环保法的要求建厂并进行了环保验收，废气排放一直符合国家规定的污染物排放标准，而且还获得了国际环境认证，不会对环境造成破坏，并且化工厂建设在前，桔园建设在后，化工厂不应当承担桔园损害的赔偿责任。你们请回吧r如果你作为现场的审核员，你将如何进行审核？在接下来的审核中应重点关注哪些问题？
(考试时间：2016年12月)
解题思路:审核重点关注：
4.1有无确定厂区外部环境的变化(有特定工业区变为一般工业区，新建桔园)带来的新的问题。 4.2有无把桔农确定为工厂的环境相关方并确定其哪些需求和期望，是否确定这些需求和期望哪些是合法的要求。
6.1.2.有无更新环境因素，特别是新建桔园后是否考虑大气污染对桔园的环境影响。
6.1.3有无确定由特定工业区变为一般工业区的相关环境法规的新要求，特别是大气污染物综合排放标准是否重新确定适用要求。
6.1.4有无根据识别的新环境因素和法规的变化要求，制订出对应的措施。
7.4对桔农的相关投诉情况是否进行处理并合理回应。
8.1有无建立大气污染防控程序，现场查看相关运行控制实施情况，包括工人的操作和设施的运作情况。
8.2有无针对大气超标排放，制定应急预案及演练和修订情况，应急设施和物资是否齐全，相关员工是否进行应急培训。
9.1.1有无工厂环境检查制度文件，查看是否按规定进行监测，特别是工厂废气排放的监测情况，查看环保局对其的日常监控记录。
10.2有无对不符合采取纠正措施，是否验证其措施的有效性。
第 6 题：问答题(本题10分)
6、某印刷厂建设于2010年，地处某开发区，周围无居民，也无其他的环境敏感的相关方，但有其他工厂。主要的污染物产生于染色车间。公司配套有一个生化污水处理站对印染废水、其他工序废水、生活废水进行预处理，之后排入开发区的污水处理厂集中处理，排水口安装有在线监测仪器。印染使用的对环境有害的化学品有盐酸、烧碱、含铬染料等。企业每年的环境监测结果都符
合GB4287?纺织染整工业水污染物排放标准》的要求及污水处理厂的接管要求，排水总量也符合排污许可要求。但是对污水处理站排放的臭气，周围的其他工厂偶尔还是投诉。
请问：
(1)该印染车间的主要环境因素有哪些？
(2)印染废水的主要污染因子有哪些，对于上述污水处理方式的合规性应如何评价？
(3)与印染过程有关的固体废物是否属于危险废物，为什么？
(4)对于投诉你如何审核？(考试时间：2017年3月)
正确答案:
解题思路:(1)主要环境因素有以下内容：
水的消耗；电的消耗；汽的消耗；原材料消耗(坯布、染化料、助剂)；机物料消耗；锅炉燃烧产生的烟气排放；漂白工序使用氯气泄露时氯气的排放，烧毛工序煤气泄露时煤气的排放；发生火灾时烟尘的排放；主要的固体废弃物有：盛放染化料、染化助剂的废包装；废机物料；污水处理站的污泥；机修过程产生的废油抹布；花筒雕刻过程的废胶片；染料废物；办公产生的废旧灯管、墨盒；锅炉燃烧产生的废渣等；可能产生的土地污染方式是化学品的泄露；
(2)印染废水的主要污染因子有：
印染过程中的水体的污染物有退浆、煮练、丝光工序中的处理液中的酸、碱；漂白处理液中的盐性物质；染色工序中使用的偶氮染料、芳香胺染料、含氯芳香族染料；防皱、防缩、阻燃整理过程中采用的树脂、有机卤化物、甲醛；煮练过程中去除的蜡状物质、含氮物质、果胶物质、棉籽壳和色素；各工序施加的印染助剂中的有机化合物；印花车间的滚筒雕刻废水含六价铬等。主要有退浆和漂练污水、印染有色污水、含氯漂白造成的有机卤化物污水、化学后整理剂污水。
污水处理方式的合规性评价：
1.评价印染厂的排放是否符合有关法律法规的要求：《中华人民共和国水污染防治法》、《纺织染整工业水污染物排放标准》《生态纺织品技术要求》《国家纺织产品基本安全技术规范》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》《一般工业固体废弃物贮存、处置控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》《中华人民共和国节约能源法》《节约能源管理暂行条例》《中华民人共和国大气污染防治法》《锅炉大气污染物排放标准》《常用化学危险品
贮存通则》《危险化学品安全管理条例》《氯气安全技术说明书》《一氧化碳安全技术说明书》；并评价以上法律法规的是否为最新版本。2.评价组织过程控制是否符合自己环境管理体系的要求，是否定期开展了合规性评价，合规性评价规定中是否规定了评价的频次及详细的内容。
(2)与印染过程有关的固体废物属于危险废物。因为：
主要的固体废弃物有：盛放染化料、染化助剂的废包装；废机物料；污水处理站的污泥；机修过程产生的废油抹布；花筒雕刻过程的废胶片；染料废物；办公产生的废旧灯管、墨盒；
锅炉燃烧产生的废渣等。属于国家废物名录清单里的内容。
(3)对于投诉，查印染厂首先要建立投诉反馈处理程序，规定投诉反馈流程，对于投诉中的问题给于正面回应，对于不合规情况要进行纠正及纠正措施，并对投诉中所识别到的改进项目输入到管理评审环节中。
抽查投诉相关记录，对于投诉内容是否有详细的记录，规定了负责人？反馈时间等细节查管理评审记录或报告，是否将投诉输入到管理评审中，是否识别了改进项目。
第7 题：问答题(本题10分)
7、审核员依据GB/T24001-2016标准去审核企业环境管理体系时，应从标准的哪些条款和内容关注企业环境管理体系体现基于风险的思维？(考试时
间：2017年6月，2016年6月转版)
(1)基于风险的思维，主要表现在以下条款： 6.1,6.2,第7章，第8章和9.1、9.3.
(2)在审核6.1.1-6.1.4条款时，应关注基于风险的思维给组织带来的风险和机遇。例如6.1.1,策划环境管理体系时，组织应确定与环境因素、合规义务、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇； 6.1.2:重要环境因素可能导致与有害环境影响(威胁)或有益环境影响(机会)相关的风险和机遇;6.1.3:合规义务可能会给组织带来风险和机遇。
(3)在审核以下条款时，应关注基于风险的思维，要求组织应对和管理相关的风险和机遇。例如： 6.1.4组织应采取措施管理其6.1.1中识别的风险和机遇；制定环境目标6.2时，应考虑风险和机遇；第7章，在支持过程，组织应从资源提供、能力的获取、组织控制下工作的人员的风险意识的培养，在内外部交流中应包括风险和机遇；在第8章，运行过程中，进行策划和控制应考虑需应对和管理的风险和机遇；9.1怎样利用分析和评价的结果，考虑到相应的风险和机遇；9.3在管理评审中，应
考虑到有关风险和机遇的变更信息。
8、审核员来到某施工现场，向项目经理了解工地食堂和混凝土搅拌污水排放问题，经理说公司废水都能达标。审核员看到检测报告，污染物排放浓度均达到排放标准要求。审核员询问，如何进行污水取样，项目经理说以上两种废水最终均排到化粪池，从化粪池排放口取样。请针对上述场景，阐述审核思路。(考试时间：2017年6月，2013年9月，2015年9月)
解题思路:1)6.1.1,查看对施工现场确定的需要应对风险和机遇的文件资料。2)6.1.2,查看其环境因素识别评价记录，确认有无识别食堂污水和混凝土搅拌污水排放，关注混凝土搅拌污水中是否有第一类污染物。
3)6.1.3,查看其收集的适用的《水污染防治法》、《污水综合排放标准》等相关
环保法律法规及标准，确认有无收集对食堂污水和混凝土搅拌污水处理及监测、达标要求。
4)6.2.2,查阅施工现场对于实现其环境目标措施的策划是否合理、充分；抽查措施的实施情况，
是否按期实施，达到预期目标；
5)8.1,重点关注：
今三同时及环评批复的执行情况；
今查看食堂污水和混凝土搅拌污水处理系统的适宜性，是否清污分流，现场查看其污水处理设施是否正常运转，现场污水处理操作流程是否符合规定要求；
今两种污水处理产生的固废处置方是否符合法规要求。
6)8.2,污水超标排放的应急措施的制定和实施。
7)9.1.1,查看其食堂污水和混凝土搅拌污水的监测规定，是否分别食堂污水和混凝土搅拌污水处理系统排放口取样，再抽查公司污水监测记录，确认是否执行监测规定要求。查看第三方环保监测部门对其污水的监测报告，确认污水处理是否符合要求。
8)10.2,对以前发生的污水超标的情况，有无采取纠正措施并有效实施。
第8 题：问答题(本题10分)
9、监督审核时，某审核员在经理陪同下来到某公司二期工程厂房。经询问审核员了解到，一期工程及配套污水处理厂是2004年投产的，持有“三同时”、“环评”等批文，当时的设计生产能力是年产50万台。审核员紧接着问：“二期工程何时投产？”……“现在全公司三班年产多少台？”经理回答
说：“2010年4月，三班年产100万台!”但当问到2004年后是否兴建新的
污水处理装置(或厂)时，回答没有。在磷化装置前发现未经处理的含镍的污水直接排入流向污水处理厂的下水管道。现场工程师告诉审核员，污水处理是公司污水厂的职责，我们只管生产。请描述你的审核思路。(至少回答出五个关键条款) (考试时间：2007年9月，2009年9月，2011年9月，2012年6月，2013年3月，2013年6 月，2015年6月，2015年12月, 2017年9月)
解题思路:1)6.1.1,查看对二期工程确定的需要应对风险和机遇的文件资料。
2)6.1.2,查是否针对二期扩建项目进行了环境因素的识别和评价，环境因素的识别是否充分，评价是否准确，是否包括了含镍废水的排放环境因素。
3)6.1.3,查公司适用的法律法规和要求清单，确定是否收集和识别了二期项目及含镍废水排放控制的相关要求和标准。
4)6.2.2,查阅二期工程对于实现其环境目标措施的策划是否合理、充分；抽查措施的实施情况，是否按期实施，达到预期目标；
5)8.1,查工程的环评批复、竣工环保验收的批复执行情况，查是否有新建项目的管理要求，查原污水处理厂的处理能力是否满足二期生产要求，查是否建立了含镍废水的处理规定，含镍废水的处理运行能力是否确保在车间排放口达标后，再排入公司污水处理厂。
6） 8.2,查是否识別了污水超标排放紧急情况并制订了相应应急预案，现场查看应急池等相应应急设施，查应急预案的演练及评审情况。
7） 9.1.1,查废水排放监测的管理规定及监测报告，了解生产废水是否达标排放，特别是含镍污水是否在车间排放口取样并达标。
8） 9.1.2,查合规性评价记录，对二期工程“环境影响评价”和“三同时”验收
等相关法规的遵守情况是否已进行了评价，结果如何。
9） 10.2,查针对监测中或合规性评价中存在的不符合是否己实施了纠正并制定了相应的纠正措施。
第9 题：问答题(本题10分)
10.在某橡胶厂，专业审核员在现场巡视，发现已30T甲醇罐，旁边正有一辆罐车在往甲醇罐中打入甲醇，附件没有标志安全距离，也没有消防设施设备，也未见消除静电的设施，相关人员也未穿戴必要的防护用品。于是询问陪同的负责安全的人员，有没有甲醇的MSDS,安全人员说没有，又询问其甲醇的装卸活动有什么要求，该人员回答说，为了配合环保的要求，我们对燃煤锅炉进行了改造，换成了现在这个用甲醇的锅炉，由于每天都需要使用，所以我们每半个月进一次货，我们是很重视安全问题的，储罐的基础设施都符合安全环保的要求，已通过了验收，至于装卸活动方面，运输方已合作多年，也没什么特别的要求，一直这么操作，有人看着就行，从来没有出过事。请针对此场景设计审核内容。（考试时间：2017年9月）解题思路:审核内容如下：
1）询问负责人关于此甲醇罐的安全环境是如何管理的，是否规定了具体的操作规定及安全环境说明书，是否识别了MSDS数据单，在管理过程中有没有考虑到对承包商及外部供应商的安全环境要求及风险要求。对装卸活动是否有规定。
2）查关于甲醇罐的安全环境管理细则，查是否对安全距离做了规定，是否符合相关标准要求；查所配合的消防设施是否符合国家消防法，配置灭火器、消防栓等器材是否齐全；查是否有配备消除静电设施。
3）抽查消防设施及消除静电设施清单，抽查对这些器材的检定及定期检验记录，是否在有效期内，是否定期进行检查。如果有动火作业，查动火票据等资料；4）抽查与运输方合同中是否规定了相关的安全及环境要求，并查对运输方的检查记录。是否与合作方确定甲醇的采购要求，是否符合国家标准。
5）抽查在燃煤锅炉改造过程中对安全和环境要求方面风险的识别。
6）现场观察消防设施标识是否齐全，相关人员劳保及防护用品的穿戴是否合适。
第10 题：问答题(本题10分)
11.审核员在某有机化工企业审核，该企业以二氧化硫为原料生产糖精钠，审核时发现该企业的事故档案中有一起去年9月的泄露事件，事件概况是该企业的承包方A物流公司用槽车将40吨液体二氧化硫运至该企业，由随车的装卸工卸至该企业危险品仓库的一个储罐中，当槽车内的二氧化硫即将卸完时，在槽车一端的胶管与铁管连接处突然发生破裂，造成槽车内和管道中的二氧化硫出现泄露：现场的库管员立即向厂办进行了汇报，主管安环的副总经理闻讯后立即带领安环部长和1名安环员携带2台氧气呼吸器赶到现场，库管员和随车装卸工带上呼吸器后迅速切断空气压缩机电源开关，关闭槽车出料口阀门和储罐进料口阀门，控制了槽车内及空气压缩机混合气体的扩散，事件发生后8分钟处理完毕。审核员观察到该企业下风侧有几家工厂和零散居民区。请针对此情况阐述你作为审核员的审核思路（至少4个条款的内容）。（考试时间：2017年12月）
解题思路:审核思路：
1）讯问负责人企业对生产经营过程中的应急是如何管理的，在制定应急预案或者应急卡时是否考虑了二氧化硫的泄露的风险？是否考虑二氧化硫的输送为
承包方，考虑到应急预案中相关方的作用。
2）查二氧化硫应急预案（泄漏或爆炸），对应急预案的响应、处置、分工、职责是否明确，特别是
运输过程中的风险是否进行了描述。
3）对己发生的二氧化硫是否启动了应急预案，汇报及抢救流程是否合理？查见应急事故之后是否对应急预案进行了评审修订？现场观察灭火器、呼吸器等应急设备是否在有效期内？
4）查对此类应急情况，企业是否对相关方就相关信息进行了培训和交流？
5）查人员能力评价表，应急人员有无能力启动应急预案，人员有无换岗等特殊情况。
6）查相关方，特别是企业下风侧工厂和零散居民区有无身体不适感觉，利用监测设备对下风侧的工厂及零散居民所处空间进行监测，看二氧化硫是否有超标现象。
7）查企业的环境因素识别清单或重要环境因素识别清单，是否识别到二氧化硫的泄露，除了应急预案是否制定了运行准则及相关的控制措施。
8）查在日常运行过程中，与承包商的协议或合同中是否规定了对二氧化硫储存、运输等环境要求。
9）查不符合或事故隐患台帐，是否存在此类危险性液体的泄露。
第11 题：问答题(本题10分)
12.某金属配件厂的生产工艺如下所示：
下料（剪板）一成型（冲压）一组焊?-表面处理（前处理、喷漆）一装配一成品该工厂的靠近冲压设备一面有住宅楼，因工厂三班倒，晚班用剪板机及冲压机设备噪声过大，总是遭到住宅楼居民的投诉。根据上述给出的工艺图，请分析剪板机和冲压机噪声治理可能的措施以及喷漆工序废气可能的治理措施，并写出上述场景中的环境因素。（考试时间：2011年9月，2013年6月，2015年6月，2015年12月，2017年12月）
解题思路:剪板机和冲压机的噪声治理的措施：
1）车间设备合理布局，将剪板机、冲压机放置于远离住宅楼的场所，可采取独立封闭式车间，作好隔声措施；
2）采用低噪声冲压、剪板等设备替换高噪声设备，对设备进行改造，加装减振、吸声装置、材料，加强对设备维护保养，减少设备异常发声；
3）合理安排生产计划，将冲压、剪板等产生高噪声的工序安排在白天，以减少对周边住宅区人群休息的影响。
喷漆工序废气的治理措施：
1）设置封闭式喷漆房，严禁露天喷漆，加装水幕，将漆雾冲洗进入水池，对水中漂浮漆渣定期打捞，池中吸附用水循环使用，防止造成第二次污染；
2）将喷漆房废气排入"活性炭吸附塔”，可吸附废气中苯系列污染物。
环境因素：固废的排放（金属下脚料、焊渣、废漆）
喷漆废气的排放
噪声的排放（剪板机、冲压机噪声）
第12 题：问答题(本题10分)
1、审核组到某一木质家具厂进行审核，请针对喷漆房编制检査表。
（考试时间：2007年9月，2008年12月，2010年3月，2011年3月，2013年12月）
解题思路:1） 7：查相关文件，确定喷漆房人员职责的分工是否明确，现场查看环保资源配备，询问现场人员的职责和环保意识。查看培训记录了解对本岗位员工的培训情况。
2） 6.1.1：查看对家具厂确定的需要应对风险和机遇的文件资料。
3） 6.1.2：查看环境因素识别和评价记录，确定是否包括喷漆废气排放、废水排放、粉尘排放、噪声排放、固废的废弃、火灾等环境因素。
4)6.1.3：查看法律法规清单，确定喷漆废气、废水、粉尘、噪声执行的排放等级标准及固废管理要求是否识别。
5)6.2.2,查阅家具厂对于实现其环境目标措施的策划是否合理、充分；抽查措施的实施情况，是否按期实施，达到预期目标；
6)8.1：查阅喷漆废气、废水、噪声及粉尘处理相关的作业指导书或规范等相关文件，车间现场査看喷漆废气、废水、噪声及粉尘排放的处理是否符合规定要求，处理设施运行是否有效，查看运行、保养记录。查看固废的处置记录，确定是否交有资质危险废物处置方进行合理处理。
7)8.2：是否针对废气、废水、粉尘超标排放、火灾等紧急情况制定应急预案，查看相应的应急设施、物质是否具备，是否进行了演练，查看演练记录。8)9.1.1：查阅废气、废水、粉尘、噪声常规监测工艺、指标，査看环境监督部门监测报告和近期组织的监测记录，确定是否达标排放。检测设备是否进行了校准和检验，是否定期进行维护保养，查看检定证书及相关记录。
9)9.1.2,查合规性评价记录，对木质家具厂适用的合规义务遵守情况是否己进行了评价，结果如何。
10)10.2：是否存在不符合，如果存在是否采取了纠正措施，采取的措施是否有效。
第13 题：问答题(本题10分)
2、请针对某燃煤热水锅炉房(额定功率大于等于14MW)编制检査表。至少答7个条款。(考试时间：2007年12月，2009年3月，2009年12月，2010年9月，2012年9月)
解题思路:1)7：请负责人介绍锅炉房的主要职责、角色设置及人员配备情况，提供人员名单，抽查关键岗位(如司炉工、水处理工)的上岗证、培训记录。
2)6.1.1：查看对燃煤锅炉确定的需要应对风险和机遇的文件资料。
3)6.1.2：询问环境因素识别和评价情况，抽查锅炉房环境因素识别和评价记录，对照现场，重要环境因素清单是否有遗漏(如烟尘、S02废气排放、噪声、炉渣煤灰、废水排放等)。
4)6.1.3：请负责人介绍燃煤锅炉适用的环保法规(关注锅炉噪声、锅炉废气排放标准)。
5)6.2.2,查阅燃煤锅炉对于实现其环境目标措施的策划是否合理、充分；抽查措施的实施情况，是否按期实施，达到预期目标；
6)8.1：请负责人介绍锅炉房日常控制要求，查阅锅炉房管理制度文件，到锅炉房现场，重点关注：々现场烟气治理工艺执行情况；
今锅炉房烟囱高度不得低于45m,若烟囱周围半径200米距离内有建筑物，需高出最高建筑物3m;
今锅炉运行是否正常，査看配套的脱硫除尘装置，抽査近期锅炉运行、维护记录，锅炉安全附件、仪器、仪表定期检定情况，抽查检定证明；
今燃煤现场防火、防尘措施。
7)8.2：抽查针对废气超标排放、设备故障、火灾爆炸等事故及紧急情况制定的应急预案，现场检查应急设施、物资的配备情况。
8)9.1.1：查噪声、废气、废水监测情况，抽查近期噪声、废气、废水排放监测记录是否达标排放; 监测设备是否有效，抽查校准或检定记录(关注废气在线监测仪)。
9)9.1.2,查合规性评价记录，对燃煤锅炉适用的合规义务遵守情况是否已进行了评价，结果如何。
10)10.2：了解过去监测不达标或其他不符合的处理情况，抽查相关纠正、纠正措施的实施。
第14 题：问答题(本题10分)
3、针对化学品管理部门及仓库编制检査表，至少写6个条款。(考试时间：2012年3月)
解题思路:1） 7：与化学品管理部门负责人交谈，询问其职责，仓库中存放化学品种类及分布的情况，查看仓库现场，询问保管员其职责是否明确。抽查管理人员、保管员、司机的资格、培训记录；询问其环保意识及知识，确认其控制重要环境因素的技能。
2） 6.1.1,查看对化学品仓库确定的需要应对风险和机遇的文件资料。
3） 6.1.2：查环境因素清单，识别是否充分；查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。废弃化学品及包装物、危化品的泄漏、火灾爆炸等是否评价为重要环境因素；
4） 6.1.3:查化学品管理的相关法律法规及其他要求清单；抽查《危险化学品安全管理条例》、《固体废物污染环境防治法》等识别情况；
5） 6.2.2,查阅化学品仓库对于实现其环境目标措施的策划是否合理、充分；抽查措施的实施情况，是否按期实施，达到预期目标；
6） 8.1：今查化学品仓库装卸、贮存、搬运、防火等管理制度的建立及执行情况；今查对供方和合同方的管理情况，如化学品的采购、化学品外运，进入仓库区域机动车等有无管理规定？与废化学品及包装物处置方有无签订管理合同？今查化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。
7） 8.2：今针对化学品泄漏、火灾、爆炸而伴随着重大环境影响，是否制定了应急措施；今消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求；应急物资是否配备齐全、有效；
今现场观察消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等）、避雷和通风设备、报警电话是否保持其良好运行状况；
々是否定期对应急预案进行了演练和评审。
8） 9.1.1：查化学品库的监测项目（废气、废水）、监测频次规定和要求是否已明确；查监测记录，确认按有关规定和程序要求进行了例行监测；查看监测和测量设备校准和验证的记录，现场观察记录中确定的监测和测量设备是否在有效期内。
9） 9.1.2,查合规性评价记录，对化学品仓库管理适用的合规义务遵守情况是否已进行了评价，结果如何。
10） 10.2：了解过去监测不达标或其他不符合的处理情况，抽查相关纠正、纠正措施的实施。
第15 题：问答题(本题10分)
4、你作为审核员，如何审核组织的“合规性评价w工作，请编写审核检査表。（考试时间：2010年12月，2012年9月，2013年9月，2015年9月）
类似题：对标准“合规性评价”的符合性和有效性进行审核时，应取得哪些证据，试举例说明？（考试时间：2008年3月，2009年6月，2010年6月，2011年6月）
解题思路:解析：此题除要求对符合性获取证据外，还要求对有效性获取证据。因此，必须对评价的结果进行验证，除在主控部门对评价信息/依据进行验证外，还需在相关部门对一些守法情况进行验证。
【参考答案】
1）到主管部门了解合规性评价程序的策划是否满足标准要求，抽查最近合规性评价的记录（如评价记录表、评价报告），了解合规性评价依据的环保法规和其他要求是否适当，了解各部门提交的合规性评价输入信息对组织的环境运行情况描述是否充分，例如环境监测部门提供的污水排放监测报告是否准确、全面；
2）到相关部门，查阅有关记录确定其守法情况。例如：查看污水处理场的运行记录、污水监测记录、药品使用记录等证据确定污水处理系统是否运行正常；查看危险化学品仓库现场管理是否符合法律法规要求以及危险废弃物处置情
况等（危废处理记录、处置方的资质等）。
第16 题：问答题(本题10分)
5、 GB/T 24001标准要求识别能够施加影响的环境因素，并在相关条款中提出了有关管理要求。请根据下图回答：
⑴根据此图，应至少识别供方中的哪类（活动、产品、服务）环境因素？通过标准的哪个条款哪项要求进行管理？并举例识别出相关环境因素和说明如何管理，写出具体措施。
0）产品中的重要环境因素可通过标准的哪个条款的哪项要求对消费者施加影响？并举例说明如何对消费者施加影响，写出具体措施。
（考试时间：2011年3月, 2011年12月，2013年12月，2014年9月）正确答案:
解题思路:1）组织应至少识别供方所提供产品中的环境因素，通过标准中的
8.1c条款要求进行管理。如燃煤电厂对煤炭供方的管理，涉及的相关环境因
素有S02的排放、烟尘的排放、炉渣煤灰的排放等，可在煤炭采购合同中要求煤炭供方所供煤炭的硫分、灰分等指标达到所要求的等级。
2）产品中的重要环境因素可通过标准中的7.4.3条款要求对消费者施加影响。如电池生产厂家建立回收点，提倡消费者废电池回收，还有酸奶厂家鼓励消费者空酸奶瓶回收等。
第17 题：问答题(本题10分)
6、 2009年6月1日审核员到某汽车4S店进行第一阶段现场审核，了解到以下信息：
1）该4S店于2007年9月建成，2008年1月1日开店营业，2009年1月1日正式按GB/T24001 标准实施运行环境管理体系。
2）该4S店没有进行过环境影响评价，也没有申请环保设施竣工验收。
3）汽车维修车间将喷漆产生的废气评价为重要环境因素，审核员在巡视维修车间时，发现正在进行烤漆作业时的废气净化系统并没有按《喷漆废气控制程序》的规定启动运行。废油漆桶、废报纸、废旧汽车配件等都堆在一个大塑料桶中，其中还有一些烟头。
4）该4S店自营业以来从未对喷漆废气进行过监测。
请根据以上信息，回答：
1）该4S店违反了哪些主要的环境保护方面的法律法规？（至少写出4个）2）该4S店不符合GB/T24001标准中哪些条款？为什么？（至少写出两个条款并说明理由）（考试时间：2010年9月，2012年3月）
解题思路:1）该4S店违反的主要环保法规有：《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《消防法》等。
2）
a）未进行环评和申请环保设施竣工验收，违反对新项目的环境管理要求，不符合标准8.1;
b）未按《喷漆废气控制程序》的规定启动运行废气净化系统，及废油漆桶（危险废物）与废报纸、废旧汽车配件等混装在塑料桶中，桶中有烟头，不符合标准8.1;
c）未进行喷漆废气检测，不符合标准9.1.1。
第18 题：问答题(本题10分)
7、审核中发现某公司有一蒸汽锅炉，需要24小时不间断供汽，在运行过程中，每半个小时左右会减压放气一次，产生比较尖锐刺耳的声音，影响了周围居民的休息而导致了投诉，当地环保监测证实在减压时噪声超过排放标准限值15分贝，公司据此认为这属于偶发噪声不需要改进。请谈审核思路（至少答出4个关键条款），并阐述锅炉房噪声污染防治的措施。（考试时间：2012年12月）
解题思路:1） 6.1.2,查看环境因素识别记录，确定是否识别了锅炉减压放气中产生的噪声；
2） 6.1.3,查看适用法律法规及要求的识别情况，确定是否收集了《工业企业厂界环境噪声排放标准》：“夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10 dB （A）”等规定。
3） 7.4.3,查阅公司对居民关于锅炉放气噪声投诉的处理情况。
4） 8.1,查看公司对锅炉房噪声控制措施及运行控制情况。
5） 10.2,对噪声超标的原因分析及采取的纠正措施。
可从以下方面考虑锅炉房噪声防治措施：
1）安装锅炉排气消音器
2）加强设备维护保养，更换低噪声设备，减震，隔咅罩，厂房设计合理
3）合理布局，砌围墙，建绿化带
4）居民安装隔音窗或搬迀
第19 题：问答题(本题10分)
8、审核员在化学制药行业审核，调阅企业自测污水排放监测报告，其外排污水COD为280mg/l, BOD为90mg/l,审核员接下来应该考虑审核哪些问题，这些问题与GB/T24001标准的哪些条款有关？（考试时间：2012年6月，2012年12月）
解题思路:1） 9.1.1,查阅组织的监测依据，抽查监测记录确定监测方法及内容是否符合要求，抽查校准维护记录确定监测设备是否校准；
2） 10.2,查对该污水超标排放的原因分析及采取的纠正措施的实施及其有效性的证据；
3） 8.1,污水处理控制程序中是否规定了运行准则，现场操作是否符合运行准则，现场污水处理设施是否运行正常；
4） 6.1.2,是否识别了关于污水排放的环境因素，是否包括了COD、BOD排放；5） 6.1.3,是否收集适用的污水排放标准。
第20 题：问答题(本题10分)
9、审核员发现在企业的事故档案中有一起XX年7月因供方送货人员装卸不小心发生柴油泄漏，使土壤和水体受到污染，请针对此场景阐述审核思路。（至少3个条款内容）（考试时间：2013年3月）
解题思路:1） 8.2,查企业是否识别了柴油泄漏的紧急情况并制定了响应程序，针对本起泄漏事故是否启动了应急预案，是否消除了环境影响，查阅有关事故响应记录，查事后对应急预案评审及必要修订情况。
2） 10.2,查是否对此已发生的泄漏事故及时进行了原因分析并采取纠正措施，查相关纠正措施的实施及验证记录。
3） 6.1.2,查企业环境因素的识别和评价情况，确定是否识别了供方装卸活动导致柴油泄漏。
4） 8.1,查是否制定相关方的控制程序，并将相关程序要求告知该供方，如与供方签订环境管理要求协议，对供方装卸活动进行监督管理等。
第21 题：问答题(本题10分)
1.GB/T24001-2016标准强调了风险和机遇的有关要求，请阐述风险和机遇的来源以及标准中对于组织如何应对和管理风险和机遇的主要要求？（考试时
间：2015年12月）
解题思路:风险和机遇来自于：
1）影响组织实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题，包括能够影响组织或受组织影响的环境状况。（4.1）
2）相关方的需求和期望（4.2）
3）环境因素（6.1.2）4）合规义务（6.1.3）
标准中对于应对和和管理风险和机遇的主要要求包括以下内容：
1）通过将环境管理融入到组织的业务流程、战略方向和决策制定中、与其他业务优先项结合，并将环境管理纳入组织的全面管理体系中，最高管理者就可以有效地解决其面临的风险和机遇（0.3成功因素）
2）在策划中充分考虑风险和机遇，充分考虑组织的内部和外部的事项、相关方的需求和期望、环境因素、合规义务；建立环境目标时充分考虑了风险和机遇。3）在管理风险和机遇中，充分提供各种资源，保证相应的能力和意识，做好充
分的内外部信息交流，保持必要的文件化信息。
4）针对所识别出的风险和机遇所涉及到的过程，对其运行进行策划和控制（包括应急准备和响应）。
5）对识别出风险和机遇所涉及到的过程实施监视、测量、分析和评价。
6）针对不符合响应或采取纠正措施，应对风险和机遇，持续改进，提升环境绩效。
第22 题：问答题(本题10分)
2.请根据GB/T24001-2016标准的相关要求，阐述预期结果与环境绩效的关系。（考试时间：2015年12月）
解题思路:相关术语定义：
1）预期结果：组织通过实施其环境管理体系想要实现的结果，或者是组织希望达到的绩效水平。最低限度的预期结果包括提升环境绩效、履行合规义务和实现环境目标。
2）环境绩效：与环境因素的管理有关的绩效，可依据组织的环境方针、环境目标或其他准则，运用参数来测量的结果，是组织在环境方面的现实表现。
预期结果与环境绩效两者关系：
a） 4.4 “环境管理体系”中明确组织应按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，目的是取得预期的结果，包括提升环境绩效。
b） 5.1 “领导作用和承诺”中的f）中明确最高管理者要确保环境管理体系实现其预期结果，环境管理体系的预期结果包括提升环境绩效。
总之，环境管理体系达到的预期结果包括环境绩效，环境绩效是环境管理体系取得预期结果的重要内容之一，环境绩效的测量结果也会影响预期结果的实现。
第23 题：问答题(本题10分)
3.请根据GB/T24001-2016标准的要求，阐述对“7.2能力”的审核要点。（考试时间: 2015年12月）
解题思路:1）询问相关负责人是否对“能力”策划了哪些文件和要求？若有，查策划的充分性和合理性，是否符合新标准条款的要求。
2）组织在确定所要控制的人员时，是否考虑的是与组织环境绩效和履行合规性义务能力有关的人员，如其工作可能造成重大环境影响的人员、实施内部审核的人员、对紧急情况做出响应的人员。
3）关于需要胜任工作的人员，有没有适当的教育、培训或经历，查相关记录。4）组织有没有对与环境因素和环境管理体系相关的培训需求进行了解，了解的是否全面；查培训需求情况，确定需求了解是否全面，是否有将一些重要的环境因素规避在外与实际业务不符的情况。
5）如果组织出现不能满足工作所需能力时，组织有没有采取必要的措施，如培训、指导、重新委派工作、招聘等，并在措施后对其的有效性进行评价。
6）查与环境有关的特殊工种岗位是否有相关的资质证书，是否持证上岗作业，如污水处理工或化学品管理员。
第24 题：问答题(本题10分)
4.阐述GB/T24001-2016标准提出的，有关将环境管理体系融入组织的业务过程
的条款及具体要求。（考试时间：2016年3月）
解题思路:答：标准中明确要求的将环境管理体系融入组织的业务过程中的条款及具体要求如下：
5.1领导作用与承诺：c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；
6.1.3b）确定如何将这些合规义务应用于组织；
6.1.4措施的策划：1）在其环境管理体系过程中或其他业务过程中融入并实
施这些措施；
6.2.2实现环境目标措施的策划：组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。
9.3管理评审：g）持续改进的机会。管理评审的输出应包括：如需要，改进环
境管理体系与其他业务过程融合的机遇；
以上条款是标准明确提到将环境管理体系融入组织的业务过程，但其他条款的实施其要求也应与组织的实际业务过程相结合。
第25 题：问答题(本题10分)
5.阐述GB/T24001-2016标准中对组织保持和保留文件化信息的要求。（各举至少5例）（考试时间：2016年3月）
解题思路:1）标准对组织保持文件化信息的要求有：
4.3应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。
5.2环境方针应保持文件化信息。
6.1.1组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息 6.1.3组织应保持其合规义务的文件化信息。
6.2.1组织应保持环境目标的文件化信息。
2）标准对组织保留文件化信息的要求有：
7.2组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据。
9.1.1组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。9.1.2组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。
9.2.2组织应保留文件化信息，作为审核方案实施和审核结果的证据。
9.3组织应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。
第26 题：问答题(本题10分)
6-1.阐述GB/T24001-2016标准采用生命周期观点提出的环境管理要求。（考试时间：2016年3 月）
6-2. GB/T24001-2016标准明确要求将生命周期的观点应用于组织的环境管理
体系，请阐述“标准”的要求中是如何体现生命周期观点的应用的？（考试时间：2016年6月）
解题思路:环境管理体系的目的：环境管理的系统方法可向最高管理者提供信息，通过“采用生命周期观点，控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、交付、消费和处置等的方式，能够防止环境影响被无意地转移到生命周期的其他阶段”以获得长期成功。
4.3：确定环境管理体系的范围：组织应运用生命周期观点考虑其对活动、产品和服务能够实施控制或施加影响的程度。
6.1.2：在确定环境因素时，组织要考虑生命周期观点。
在识别活动、产品和服务中的环境因素时需考虑产品或服务的典型生命周期阶段
（包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置），以保证环境因素识别的充分性。
8.1：组织在进行运行策划和控制时，需考虑从生命周期的观点出发，对相关方提出环境方面的要求。比如：a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，落实其环境要求，此时应考虑生命周期的每一阶段；b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
总之，审核企业如何采用生命周期观点，控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、交付、
消费和处置等的方式，如何运用生命周期观点考虑其对活动、产品和服务能够实施控制或施加影响的程度，防止环境影响被无意的转移到生命周期的其他阶段。
第27 题：问答题(本题10分)
7、阐述组织应如何在体系中实施“领导作用与承诺”，才能满足
GB/T24001-2016标准的要求。（考试时间：2016年9月）
解题思路:GB/T24001-2016环境管理体系标准的几个条款中，对领导作用专门提出了要求，如下：
5.1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：
a）对环境管理体系的有效性负责；
b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；
c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；
d）确保可获得环境管理体系所需的资源；
e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；
f）确保环境管理体系实现其预期结果；
g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；
h）促进持续改进；
i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
5.2环境方针：最高管理者应在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针。
5.3组织的角色、职责和权限：最高管理者应确保在组织内部分配并沟通相关角色的职责和权限。最高管理者应对下列事项分配职责和权限，确保环境管理体系符合本标准的要求。
9.3管理评审：最高管理者应按计划的时间间隔对组织的环境管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。
第28 题：问答题(本题10分)
8、依据GB/T24001-2016标准，举例说明什么是外包及外包过程应满足的条件。（考试时间：2016年12月）
解题思路:安排外部组织执行组织的部分职能或过程。如公司产生的废水，未有配套处理设施进行达标处理，特委托有资质的第三方进行有偿污水处理，确保污水达到排放要求。
外包过程是满足下述所有条件的一种过程：
—一在环境管理体系的范围之内；
一一对于组织的运行是必需的；
一一对实现组织环境管理体系预期结果是必须的；
一一组织保有符合要求的责任；
一一相关方认为该过程是由与外部供方有关系的组织实施的。
第29 题：问答题(本题10分)
9、举例说明如何理解组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。（考试时间：2016年12月）
解题思路:紧急情况是非预期的或突发的事件，需要紧急采取特殊应对能力、资源或过程加以预防或减轻其实际或潜在的后果。紧急情况可能导致有害环境影响或对组织造成其他影响。组织在确定潜在的紧急情况（例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：
一一现场危险物品（例如：易燃液体、贮油箱、压缩气体）的性质；
一一紧急情况最有可能的类型和规模；
一一附近设施（例如：工厂、道路、铁路线）的潜在紧急情况。
第30 题：问答题(本题10分)
一、新版真题汇总：★★★
1.在与最高管理者沟通时，审核员了解到该企业已经作出开发新的高附加值产品的决策。来到设计部门，负责人告诉审核员，研发人员的热情非常髙，新产品及其工艺设计工作已接近尾声，一旦完成新设备的安装调试，投入试生产，我们就要认真分析生产过程中污染物、废物的产生和排放问题, 研究控制问题。（考试时间：2011年3月，2013年12月，2015年9月，2016年12月）
解题思路:不符合GB/T24001-2016标准6.1.2 “确定环境因素时，组织必须考虑：a）变更，包括己纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务”要求。
不符合事实：新产品及其工艺设计工作己接近尾声，但未及时对其过生产过程中的环境因素进行识别。
第31 题：问答题(本题10分)
2.审核员对某科研院进行初次审核时，看到该院在邻近医院的一块空地上新建一座试验楼，施工处于基础阶段。审核员在科研院基建科看到近一个月来，收到医院和住院病人的多次投诉记录，反映夜间施工的噪声和强光对他们造成很大的困扰。基建科负责人说：“试验楼工程因故延期了两个多月才开工，为了赶工期才夜间施工的，好在基础施工这几天就要完工了，我们也要求施工单位以后不要再夜间施工了。我还带人到医院去进行了解释，希望他们能够谅解。”审核员査看基建科的环境因素清单，上面列出了科研院内物业管理和建筑物维修维护中的环境因素，但没有施工建设中的环境因素。基建科负责人说：“我们院10多年来才有这么一次新建试验楼的施工项目，况且这座试验楼的施工几个月也就完成了，等完工后也就不存在施工建设中的环境因素了，因此，我们认为没必要对施工建设中的环境因素进行识别和管理了。”
（考试时间：2017年9月，2010年9月，2012年3月，2013年3月）
解题思路:不符合GB/T24001-2016标准6.1.2 “确定环境因素时，组织必须考虑：a）变更，包括己纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务”要求。
不符合事实：科研院基建科没有识别和管理施工建设中的环境因素。
第32 题：问答题(本题10分)
3.某电梯制造公司成立于2010年，厂界外50米左右有新建设的居民楼。2016
年8月环境管理体系初次审核第二阶段，审核员对该公司设备部位于厂界边上的空压机房进行审核，空压机房四门大开，机械嗡嗡作响，审核员问设备主管噪声达标情况，设备主管说，天气热，不开门，机器散热不好，开门后应当会引起厂界环境噪声超标。审核员又问，空压机房的噪声是否被评价为重要环境
因素，设备主管回答，没有，因为我们评价环境因素时是在冬季，那时门窗都是关闭的。（考试时间：2017年6月，2016年6月、2016年9月）
解题思路:不符合标准GB/T24001-2016标准“6.1.2组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。”的要求。
不符合事实：夏天空压机房开门后应当会引起厂界环境噪声超标，但是噪声未被评价为重要环境因素。
第 33 题：问答题(本题10分)
4.在一家企业，由于某几类化学品存在泄露的可能性较大，且一旦泄露将产生重大的环境影响，该企业将这几类化学品的泄露确定为重要环境因素，也将其确定为需要应对的风险，并识别了与之相关的业务过程。当了解企业为此而策划了哪些针对性措施时，相关部门的有关人员向审核员说明：由于“化学品泄漏”属于紧急状态下的环境因素，因此，我们只建
立了应急准备与响应程序和预案，一个月前我们还对预案进行了试验和评审，审核员査看程序和预案，仅规定了一旦化学品泄漏后如何应急的措施。（考试时间： 2016年9月，2017
年9月）
解题思路:不符合GB/T24001-2016标准的“6.1.4组织应策划：a）采取措施管理其： 3） 6.1.1
所识别的风险和机遇”的要求。
不符合事实：企业将几类化学品的泄露确定为重要环境因素，也将其确定为需要应对的风险，但除了建立了应急准备与响应程序和预案，没有策划其他针对性措施。
解析：己针对识别出的重要环境因素建立了预案，但是未针对风险策划措施。
第34 题：问答题(本题10分)
5.一家汽车4S店专营XXX公司品牌汽车的销售、维修和售后服务。这家4S店还与XXX公司签署了执行（绿色专营店管理要求和指南）的协议。审核员在现场看到这家4S店已将《绿色专营店管理要求和指南》纳入了《环境管理体系■合规义务》的文件，审核员进一步询问4S店的有关管理人员：
“《绿色专营店管理要求和指南》中的各项要求在本店的相关业务过程中是如何落实的？”这位管理人员解释说：“因为XXX公司会派专门人员来我们现场抽査《绿色专营店管理要求和指南》的执行情况，所以在我们的环境管理体系过程和相关业务过程中就没有再考虑针对《绿色专营店管理要求和指南》规定专门的要求。”（考试时间：2017年6月）
解题思路:不符合GB/T24001-2016标准6.1.4条款“组织应策划：b）如何：1）在其环境管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施”的要求。
不符合事实：4S店己将《绿色专营店管理要求和指南》纳入了《环境管理体
系-合规义务》的文件，但在环境管理体系过程和相关业务过程中没有考虑针对《绿色专营店管理要求和指南》规定专门的要求。
第35 题：问答题(本题10分)
6.某企业2016年建立了新的环境目标，其中一项是：2年内使外排污水中的COD和NH3-N浓度分别再降低40%和30%o审核员现场审査了环境目标的有关文件化信息，询问并核实了实现目标的措施的实施情况。当问到采用什么参数来监视目标实现的趋势时，企业的有关人员答复：“我们的技术部门论证过，只要按策划的措施实施，2年内肯定能实现目标。因此，我们就没有考虑使用什么参数来监视此项目标实现进度。”（考试时间：2017年3月）
解题思路:不符合标准GB/T24001-2016标准“6.2.2策划如何实现环境目标时，组织应确定：e）如何评价结果，包括用于监视实现其可度量的环境目标的进度所需的参数。”的要求。
不符合事实：企业2016年建立了新的环境目标：2年内使外排污水中的COD
和NH3-N浓度分别再降低40%和30%,但未考虑使用什么参数来监视此项目标实现进度。
第36 题：问答题(本题10分)
7.现场审核化学品仓库时，审核员发现一员工正在搬三氯乙烯，审核员与其交流，该员工说他是新来的也不是化工专业，领导安排做什么就做什么，不知道对此类化学品的管理有什么要求，也不清楚自己的职责及三氯乙烯对环境的影响及预防措施。（考试时间：2016年12月，2016年9月，2016年6月，2007
年12月，2010年9月，2012年3月，2013年3月）
解题思路:不符合GB/T24001-2016标准7.3条款的“组织应确保在其控制下工作的人员意识到：b）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响”的要求。
不符合事实：化学品仓库正在搬三氯乙烯的员工不清楚三氯乙烯对环境的影响及预防措施。
解析：本题侧重于员工对三氯乙烯的环境影响的意识不强，非说作业能力不够！
第37 题：问答题(本题10分)
8.现场审核危险化学品仓库时，审核员发现一员工正在搬甲苯，审核员与其交流，该员工说他是新来的，也不是化工专业，领导安排做什么，就做什么，不知道对此类化学品的日常管理有什么要求，不知道甲苯对环境的影响和预防的要求，也不清楚如果泄露或者发生火情应如何应对。
（考试时间：2017年3月）
解题思路:不符合GB/T24001-2016标准7.3条款的"组织应确保在其控制下工作的人员意识到：b）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响”的要求。
不符合事实：危险化学品仓库搬甲苯的新员工不知道对此类化学品的日常管理有什么要求，不知道甲苯对环境的影响和预防的要求，也不清楚如果泄露或者发生火情应如何应对。
第38 题：问答题(本题10分)
9.现场观察发现，某企业原料仓库堆放有大量易燃的有机溶剂，仓库有相应的火灾应急程序，现场摆放有灭火器，审核员询问仓库管理员此有机溶剂的名称和性质时，仓库管理员说因为标签均是英文的，上次主管告诉他此物质的具体名称和性质，但他也记不起来了，只知道此物质易燃，要特别防火，对如何灭火比较清楚，其他的就记不太清楚了，他们还进行过灭火演练，审核员追踪到采
购部门，问是否有中文的标签和特性说明，采购部门说他们采购时忘了向供应商获取，现已向供应商索要，供应商正在翻译中，最快也得下月才能提供。（考试时间：2017年6月）
解题思路:不符合GB/T24001-2016标准7.5.3条款“组织应识别所确定的对环境管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时，应对其予以控制。”的要求。
不符合事实：采购部门在采购易燃的有机溶剂时没有及时向供应商索取有机溶剂的中文标签和特性说明。
第39 题：问答题(本题10分)
10.审核员在审核《某印铁厂LNG管理设备定期检査表》时发现，2016年实际检査时间分别为2016.1.4、2016.3.6,査阅公司文件《天然瓦斯LNG泄漏点检技术标准》，规定：LNG泄漏检査频次为1次/月。（考试时间：2017年3月，2016年6月）
解题思路:不符合标准GB/T24001-2016标准“8.1组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过:按照运行准则实施过程控制。”的要求。
不符合事实：公司文件《天然瓦斯LNG泄漏点检技术标准》规定：LNG泄漏检查频次为1次/月，实际检查时间分别为2016.1.4、2016.3.6。
解析:此题LNG泄漏点检是对LNG泄漏这一环境因素的常规控制措施，属于8.1
运行控制，非9.1.1 环境绩效的监视和测量。
第40 题：问答题(本题10分)
11.审核员审核某制药企业环境管理体系，发现提取车间每天产生50kg的髙浓度釜残废液，其COD 达到40万mg/L,询问如何处置，培同人员回答，我们全部废液都是排入污水站处理后达标排放。
（考试时间: 2013年12月，2015年9月，2016年12月）
解题思路:解折：《制药工业污染防治技术政策》：高浓度釜残液应作为危险废物处置，不宜进入废水中。
不符合GB/T24001-2016标准8.1 “组织应建立、实施、控制并保持满足环境
管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。”要求。
不符合事实：制药企业高浓度釜残废液直接排入污水站处理。
第41 题：问答题(本题10分)
审核员在某污水处理站审核，现场观察发现，操作人员在草坪中临时挖了一个用于污泥接种的暂存池，暂存池的底部及四周未做硬化处理也无其他防渗漏措施;审核员还发现，水解酸化池、氧化沟的运行控制参数如污泥浓度、溶解氧浓度梯度、沟内平均流速等，都未规定控制要求，也未保持运行记录；污水处理站
环境管理体系考题-案例分析题
1、在公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDSL写有：案例分析: 不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准447 “组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。” 不符合事实：“公司的化学品仓库中发现贮存有大量的金属表面处理剂，其MSDSt写有: “本品如发生意外泄漏，应迅速用水稀释或黄沙混合后，并以熟石灰中和处理。”但仓库中尚未配置上述物资。” 2、查看某分厂“环境管理方案”中写明建立空压机房，以降低噪声排放，现场发现空压机仍露天放着， 案例分析： 不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准443 “组织应制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案。” 不符合事实：查看某分厂“环境管理方案”中写明建立空压机房，以降低噪声排放，现场发现空压机仍露天放着。 3、2006年6月审核员在某厂发现，公司制造车间在3个月前引入了新的喷漆生产线，查阅该车间的环境因素识别和评价记录得知是在2006年1月填写的， 案例分析： 不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准431 a) “识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；” 不符合事实：公司制造车间在3个月前引入了新的喷漆生产线，查阅该车间的环境因素识别和评价记录得知是在2006年1月填写的，之后没有增加或修正。 4、某食品加工企业，负责环境管理体系策划和总体实施的总务部提供的当地环境监测部门提
供的监测报告显示连续两次污水排放COD超标， 案例分析： 不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准4.5.3 “组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。”“ b）对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生；” 不符合事实：总务部提供的当地环境监测部门提供的监测报告显示连续两次污水排放COD 超标，而公司内污水处理站内部监测记录显示污水处理后COD未超标，因此没有采取任何措施。 5、审核员到某电镀公司审核，看到电镀车间内的含铬废水流向一地下管道， 案例分析： 不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准446 “组织应根据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行，以确保a）建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因为缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况”的要求。 不符合事实：在电镀车间审核，看到电镀车间内的含铬废水直接流到综合处理池处理。&企业的环境监测站负责对本企业排放的污水进行监测，审核员查阅相关污水监测数据，其结果均符合相关污水排放标准。审核员又发现该监测站使用的仪器超过检定周期仍在使用。案例分析：不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准4.5.1 “组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准和检验，并予以妥善维护。应保存相关的记录。” 不符合事实：企业的环境监测站负责对本企业排放的污水进行监测，该监测站使用的仪器 超过检定周期仍在使用。 8、审核员在参观某公司锅炉房时，发现锅炉的烟尘是通过一级旋风除尘后进入烟囱的， 案例分析： 不符合的条款和内容：GB/T24001-2004标准442 “组织应建立、实施并保持一个或多个
招投标与合同管理案例题
1、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：（1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日—5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；（4）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题： （1）建设工程索赔按索赔目的不同分为哪几类？ （2）合同文件作为索赔的最主要依据，其内容包括哪些？其优先解释顺序如何？ （3）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？ （4）有关费用索赔方面，可以索赔的共有多少工日？ 解：（1）建设工程索赔按索赔目的不同分为工期索赔和费用索赔两类（2）合同文件的组成内容及优先解释顺序如下：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术资料、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 （3）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。索赔工期5天（5月15日—5月19日）事件3：索赔成立。因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误。索赔工期3天（5月20日—5月22日）事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。索赔工期1天（5月23日）所以总计工期索赔是5+3+1=9天（4）15+30=45个工日 2、建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方5000元人民币，承包方违约一天应罚款5000元人民币。该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计1200根。预制桩由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从5月10日开工至5月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在5月13日才开工；5月13日至5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5月19日至5月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。 问题1、在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理？2、土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？3、设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？4、施工单位向建设单位索赔的程序如何？标准答案: 1、对于上述工程拖期，监理工程师可做出如下的处理：（1）从5月10日至5月13日共3天，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工期和费用的补偿。（2）从5月13日至5月18日共6天，属于不可抗力的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。（3）从5月19日至5月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。2、应予以补偿的具体数额为：土建施工单位应获得的工期补偿为3+4=7（天）。土建施工单位应获得的费用补偿这3times;5000-6times;5000=-15000（元），即应扣款1.5万元。3、设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。设备安装单位应获工期补偿3+6+4=13（天）。应获费用补偿为13times;5000=65000（元）4、施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向监理方发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予签复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；（4）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后25天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
工程合同管理案例分析
案例分析 案例一 背景：某年4月A单位拟建办公楼一栋，工程地址位于已建成的X小区附近。A单位就勘察任务与B单位签订了工程合同。合同规定勘察费15万元。该工程经过勘察、设计等阶段于10月20日开始施工。施工承包商为D建筑公司。 问题：1、委托方A应预付勘察定金数额是多少？ 2、该工程签订勘察合同几天后，委托方A单位通过其他渠道获得X小区业主C单位提供的X小区的勘察报告。A单位认为可以借用该勘察报告，A单位即通知B单位不再履行合同。请问在上述事件中，哪些单位的做法是错误的？为什么？A单位是否有权要求返还定金？ 3、若A单位和B单位双方都按期履行勘察合同，并按B单位提供的勘察报告进行设计与施工。但在进行基础施工阶段，发现其中有部分地段地质情况与勘察报告不符，出现软弱地基，而在原报告中并未指出。此时B单位应承担什么责任？ 4、问题3中，施工单位D由于进行地基处理，施工费增加20万元，工期延误20天，对于这种情况，D单位应怎样处理？而A单位应承担什么责任？ 案例二 背景：某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无需再考虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到了设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍由一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。 问题：1、在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办？ 2、对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲乙双方需要注意哪些时效性问题？ 3、根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何处理此事？案例三： 背景：某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇见松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。 问题：1、该项施工索赔能否成立？ 2、在该索赔事件中，应提出得索赔内容包括哪些方面？ 3、在工程施工中，通常可以提供得索赔证据有哪些？ 4、通常施工索赔的程序是怎样的？ 5、监理工程师应如何审查索赔报告？ 案例四 背景：某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。 10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。 10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。 为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下： 1、工期索赔： a、框架柱扎筋 10月3日至10月16日停工，计14天 b、砌砖 10月7日至10月9日停工，计3天 c、抹灰 10月14日至10月17日迟开工，计4天 总计请求顺延工期：21天 2、费用索赔： a、窝工机械设备费： 一台塔吊 14*234＝3276元
环境管理体系国家注册审核员考试复习题解集-案例
“学习之家”EMS国家注册审核员培训考试题 判标及案例分析题（说明:此答案仅供参考） 认真观察下述事例，有无不符合项，请指出不符合GB／T24001－2004idtISO14001：2004标准中的哪一个条款号，并说明理由。 1. 组织现场发现有不少遗撒的煤渣和机油渍，负责人说这是外部运输公司撒的，我们管不了，所以只好如此。4.4.6 2．对相关方的投诉，只进行了处理，没保留有关处理记录。4.4.3 3．文件审核发现环境管理方案未有职责。4.4.1 4．审核员查看组织的环境因素清单，发现该清单是在去年引进新的生产线前确定的，之后没有对环境因素进行重新确定。4.3.1 5．某组织按标准要求建立了用来确定并获取适合本组织的法律法规和其他要求的程序，但未能提供所获取的法律法规和其他要求的证据。4.4.4? 6．组织经过一段时间的环境管理体系良好运行之后取得了良好的环境效益，在节能降耗等方面取得了较好的经济效益，但员工对组织的环境状况的改进情况并不了解。4.4.3 7．某仪表厂所有零部件均是外购和外协件，厂内的生产活动就是装配作业和检验。该厂废水排放量很少，且不超标，废气、废渣也经过处理，达到无害化，该厂再也找不出有害环境影响，在初始环境评审阶段，企业认为本厂无环境因素可识别，更没有需要努力解决的环境影响。4.1 8．某工厂未根据作业指导书对已焊锡渣进行处理,内审发现后并开具不符合,但未更改。4.5.3 9．培训记录中的人数与实际参加培训的人数不符。4.4.2 10．生产车间看到某一岗位的员工仅有0版的运行控制程序，而审核员在文件管理员处看到了1版的该程序。4.4.5 11.某汽车制造厂研发部正在研究并制定新产品中如何降低汽车尾汽排放的措施，这一场景适用于标准的哪一条要素（ ４.３.３ ）。 12.组织的环境管理手册的附录包括了一份程序文件清单。这一情景适用于标准的哪一条要素（４.４.４）。 13.一名使用氢氟酸（HF）进行在制件清洁作业的工人不了解HF的危害。这一情景适用于标准的哪一条要素 ( ４.４.２ ) 。 14.某工厂计划开发新的产品，设计部门对新产品生产过程中的能源消耗情况、可能产生的污染物等进行了认真预先分析，以便在工艺设计中尽可能提高能源效率，减少污染物排放。 这一情景适用于标准的哪一条要素（ ４.３.１ ）。 15.公司确定了与其重要环境因素有关的运行，并针对这些运行进行了策划，规定了运行准则，编制了运行控制程序文件。这一情景适用于标准的哪一条要素（ ４.４.６ ）。 16.环境管理科小王正在装订、整理上半年内部审核记录。适用于这一情景的条款是（ ４.5.4 ）。 17.某企业每天对排放污水的SS、PH、COD、氨氮等项目进行例行的监测，并保留相关记录。 这一情景适用于标准的哪一条要素（ ４.５.１ ）。 18.机加工车间技术员设计了一个新装置以便解决内审中提出的机床漏油的“老大难”问题。适用于这一
建设工程合同管理案例分析
工程合同管理案例分析 一、案例一 背景： 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月，合同固定总价为1500万元。2006年2月1日开工，工程进行才3个月，监理工程师于2006年5月2日自主决定，要求承包商于2006年11月1日竣工，承包商不予理睬，至2006年5月21日仍不作出书面答复。2006年5月31日，业主以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元，该承包商于2006年6月25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。 注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。 问题： 1.合同的效力方面 （1）判断：该合同属有效经济合同。（） （2）选择：合同的有效条件为（） A.主体资格合格 B.内容合法 C.订立合同的形式合法 D.合同草案必须送建设行政主管部门或其授权机构审查 E.订立合同的程序合法 2.合同的履行方面 判断： （1）监理工程师是建设施工合同的当事人。（） （2）未经业主授权，监理单位不得擅自变更与承建单位签订的承包合同。（） 3.合同违约方面 （1）判断：发包方应承担违约责任。（） （2）选择：承担违约责任的形式有（） A.违约金 B.赔偿金 C.继续履约 D.没收抵押物 E.变卖留置物 4.合同解除方面 选择：单方提出变更，解除合同的法律条件是（） A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行 B.由于一方在合同约定的期限没有履行义务 C.由于承包人的保证人失去民事权利能力和民事行为能力 D.由于承包人的保证人的法人地位被取消 E.由于承包人的法人代表已经更换 5.诉讼方面 判断： （1）承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉，方可能被立案处理。（）（2）此施工合同纠纷案件的经济诉讼当事人包括业主、承包商、监理工程师。（） 6.诉讼时效方面 （1）选择：国内经济合同纠纷的申请仲裁或上诉的诉讼时效为（） A.1年 B.2年 C.3年 D.4年 （2）判断：凡超过诉讼时效的经济纠诉案件，法院一般不予受理。（） 二、案例二 背景： 某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位(乙方)承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下： 1、协议书中的部分条款 (1)工程概况 工程名称：职工住宅楼 工程地点：市区 m的砖混结构住宅楼 工程内容：建筑面积为32002 (2)工程承包范围 承包范围：某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程。 (3)合同工期 开工日期：2002年3月12日 竣工日期：2002年9月21日 合同工期总日历天数：190天(扣除5月1-3 日五一节放假)
建设工程合同管理案例分析(2)
工程合同管理案例分析 7.1 案例一 背景： 工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为 12个月，合同固定总价为 1500万元。 2006年2月1日开工，工程进行才 3个月，建立工程师于 2006年5月 2日自主决定，要求承包商于 2006年11月1日竣工，承包商不予理睬，至2006年5月21日仍不作出书面答复。2006年 5月 31日，业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业：“本公司决定解除原施工合同，望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架，致使承包方无法继续履行原合同义务，承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费 609 万元，该承包商于 2006年 6月 25日向人民法院提起诉讼，要求业主承担违约责任。 注：经法院委托专业权威单位调查鉴定，确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量，如期竣工。 问题： 1. 合同的效力方面 （1）判断：该合同属有效经济合同。（） （2）选择：合同的有效条件为（） A. 主体资格合格 B. 内容合法 C. 订立合同的形式合法 D. 合同草案必须送建设行政主管部门或其授权机构审查 E. 订立合同的程序合法 2. 合同的履行方面 判断： （1）监理工程师是建设施工合同的当事人。（） （2）未经业主授权，监理单位不得擅自变更与承建单位签订的承包合同。（） 3. 合同违约方面 1）判断：发包方应承担违约责任。（）
（2）选择：承担违约责任的形式有（） A. 违约金 B. 赔偿金 C. 继续履约 D. 没收抵押物 E. 变卖留置物 4. 合同解除方面选择：单方提出变更，解除合同的法律条件是（） A. 由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行 B. 由于一方在合同约定的期限没有履行义务 C. 由于承包人的保证人失去民事权利能力和民事行为能力 D. 由于承包人的保证人的法人地位被取消 E. 由于承包人的法人代表已经更换 5. 诉讼方面判断： （1）承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉，方可能被立案处理。（） （2）此施工合同纠纷案件的经济诉讼当事人包括业主、承包商、监理工程师。（） 6. 诉讼时效方面 （1）选择：国内经济合同纠纷的申请仲裁或上诉的诉讼时效为（） A. 1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年 （2）判断：凡超过诉讼时效的经济纠诉案件，法院一般不予受理。（）答案： 1. （1）正确； （2）A、B、 C、 E 2. （1）错误； （2） 正确 3. （1）正确； （2） A、B 4.A、B 5. （1）正确； （2） 错误 6. （1）A；（2）正确 7.2 案例二 某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位(乙方)
XXX公司环境管理体系手册
XXX公司 环境管理体系手册 （ISO14001-2004） 发行号：01 修订号：A 生效日期：2005-6-6 拟定：总经办 审核：(环境管理者代表) 批准日期：（总经理） 地址：江苏省昆山市 电话：
封面 目录 (1) 修订页 (2) 颁布页 (3) 前言 (4) 手册控制 (5) 总则..................................................................................6-8 环境方针. (9) 环境组织结构图 (10) 职能分配表 (11) 4.1环境管理体系总要求 (12) 4.2环境方针 (13) 4.3环境因素 (14) 4.3.2法律法规和其他要求 (15) 4.3.3目标、指标和方案 (16) 4.4.1资源、作用、职责和权限............................................. 17-18 4.4.2能力、培训和意识 (19) 4.4.3信息交流 (20) 4.4.4文件..................................................................21-22 4.4.5文件控制 (23) 4.4.6运行控制..............................................................................24-25 4.4.7应急准备和响应. (26) 4.5.1监测和测量 (27) 4.5.2合规性评价 (28) 4.5.3不符合、纠正及预防措施 (29) 4.5.4记录控制 (30) 4.5.5内部审核 (31) 4.6管理评审 (32) 程序目录书 (33)
工程合同管理几个案例答案
书本P187.题］5 某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日于建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才岀现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1.该工程采用固定价格合同是否合适？ 2.改施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处理？ 答案： 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件, 故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当釆取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可釆取口头形式，但事后应予以书面形式确认。
否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔, 丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例四： 某建设项目施工，业主与承包商签定了施工合同，合同约定：业主负责设备采购，承包商负责安装；若业主原因导致承包商人员窝工，按18元/工日补偿；设备闲路按下列标准补偿：自卸汽车（5吨），单价318元/台班，按60%补偿；自卸汽车（8吨），单价458元/台班，按50%补偿；大型起重机，单价1060元/台班，按60%补偿。施工中发生了以下事件： 事件1：土方填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经晾晒后才能填筑，增加费用3万元，工期延误10天。 事件2：基坑开挖深度3米，施工组织设计中考虑放坡系数。乙方为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使开挖量增加导致费用超支1万元, 工期延误3
环境管理体系考试题和答案
环境管理体系考试试题一、选择题(在下列各题中选择一个你认为最适合的答案，填到空格中。每题1分，共计10分) 1.已知某个月的所有星期天的日期加起来是85，那么这个月的最后一个星期天是（）号。a） 30 b） 28 c） 29 d） 31 【答案】d 【解析】一个月的星期天只可能是4个或5个。由于85-（1+2+3+4）×7＝15，15÷5＝3，所以这个月应当有5个星期天，第一个星期天是该月3号，最后一个星期天是31号。 2.《城市区域环境噪声标准》中各类标准的适用区域由（A ）划定。a）当地人民政府b）当地环境保护行政主管部门c）当地气象部门d）当地人民代表大会3.GB/T24001-2004标准的全称是（a ） a）环境管理体系要求及使用指南 b）环境管理体系规范及使用指南 c）环境管理体系原则体系和支持技术通用指南d）环境管理体系要求及支持技术指南 4.污染预防不包括（b ） a）更改过程、产品或服务 b）污染工序外包 c）采用替代能源 d）源的减少或消除 5.某市的红光大厦工程建设任务进行招标。有四个建筑公司投标。为简便起见，称它们为甲、乙、丙、丁。在标底公布以前，各公司经理分别做出猜测。甲公司经理说：“我们公司最有可能会中标，其他公司不可能。”乙公
司经理 说：“中标的公司一定出自乙和丙两个公司之中。”丙公司经理说：“中标的若不是甲公司就是我们公司。”丁公司经理说：“如果四个公司中必有一个中标，那就非我们莫属了！”标底公开后得知，四人中只有一个人的预测成真了。以下哪项判断最可能为真？（）a）甲公司经理猜对了，甲公司中标了 b）乙公司经理猜对了，丙公司中标了c）乙公司和丁公司的经理都说错了d）甲公司和乙公司的经理都说错了【答案】d 【解析】由题干可知，若甲为真，则丙为真，不能出现两真，所以甲必为假，假如据此而认定丙中标，即丙为真，则乙也为真，也不可能，所以丙为假，即丙未中标，因此中标者或者为乙、或者为丁，如是前者乙所说为真，如是后者丁所说为真，符合这一结果的只有D。 6.为满足ISO14001环境管理体系标准，当识别环境因素时应考虑（ d ）a）组织的环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务b）组织能够控制或能施加影响的环境因素c）已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务d）所有上述答案7. “与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息”，是指(b）a）审核结论b）审核发现c）审核方案
公司环境管理体系建立过程
环境管理体系建立过程 各类企事业单位、公司、政府机关，无论是它们的结合体或部份（以下统称为组织），无论是何种文化背景和所有制性质，无论它们处于何种环境表现水平和环境管理水平，都可按ISO14001标准的规要施适用于组织自身的环境管理体系（以下简称为EMS）。EMS是个动态的，需不断发展和完善的体系，建立程序与其运作模式没有本质的区别，都遵循著名的"策划－实施－检查－改进"管理循环理论（简称PDCA循环），通常可分解为如下六个阶段和过程。 一、领导决策与准备：EMS是组织全面管理体系的组成部分，环境保护对于组织具有深远的战略意义，EMS的建立与实施需要投入人、财、物等各种资源，因此，必须首先得到最高管理者（层）的明确承诺和支持。最高管理者应任命环境管理者代表，授权其负责建立和维护体系，并向其汇报体系情况。组织应组建一支精干的EMS工作组，在管理者代表的领导下，在通过国际标准、环境知识、环境法律等培训后，即可着手建立体系。 二、初始环境评审：初始环境评审是组织明确环境管理现状的手段，其结论是建立EMS的技术基础和前提条件。管理者代表和工作组应精心策划和实施评审，充分调动发挥各部门的积极性和作用，广泛收集信息资源，编制评审报告。初始环境评审的容主要包括： （1）明确组织应遵守的与环境相关的法律法规标准及其他要求，对组织的环境表现进行评价，确定改进的需求和可能性； （2）利用产品生命周期分析的思想明确组织产品、活动和服务中可以控制和可能施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，以作为改进和控制的对象； （3）收集、分析和评审组织现有与环境相关的管理制度、职责、程序、惯例等信息资源和文件，与I SO14001标准要求对照，确认有益合理成份，以作为EMS的基础。（4）对以前的环境条件和市场信息进行分析评审，以避免环境风险，争取竞争优势。 三、体系策划与设计：依据评审结论，结合组织战略和实力，组织应进行如下策划活动： （1）由最高管理者制定和签署环境方针，环境方针应明确承诺遵守法律法规，承诺持续改进和污染预防，应指明总体环境目标指标的架构； （2）制定尽可能量化和分层次的环境目标指标，应符合环境方针的承诺，考虑重要环境因素、法律法规要求、技术和财务自行性及相关方的要求； （3）制定确保目标指标实现的环境管理方案，明确职责、时限和方法措施； （4）建立和明确环境管理组织机构和职责权限。 四、EMS文件编制：与质量管理体系相似，EMS遵循如下思路，"写出组织要做的，做组织所写的，记
招投标与合同管理案例题
招投标与合同管理案例 题 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
1、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20 日完工。在实际施工中发生如下几项事件：（1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日； （3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日—5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；（4）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题： （1）建设工程索赔按索赔目的不同分为哪几类？ （2）合同文件作为索赔的最主要依据，其内容包括哪些其优先解释顺序如何 （3）每项事件工期索赔各是多少天总计工期索赔是多少天 （4）有关费用索赔方面，可以索赔的共有多少工日？ 解：（1）建设工程索赔按索赔目的不同分为工期索赔和费用索赔两类（2）合同文件的组成内容及优先解释顺序如下：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术资料、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 （3）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。索赔工期5天（5月15日—5月19日）事件3：索赔成立。因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误。索赔工期3天（5月20日—5月22日）事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。索赔工期1天（5月23日）所以总计工期索赔是5+3+1=9天（4）15+30=45个工日 2、建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方5000元人民币，承包方违约一天应罚款5000元人民币。该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计1200根。预制桩由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从5月10日开工至5月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在5月13日才开工；5月13日至5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5月19日至5月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。 问题1、在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理2、土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少 3、设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少4、施工单位向建设单位索赔的程序如何标准答案: 1、对于上述工程拖期，监理工程师可做出如下的处理：（1）从5月10日至5月13日共3天，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工期和费用的补偿。（2）从5月13日至5月18日共6天，属于不可抗力的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。 （3）从5月19日至5月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。 2、应予以补偿的具体数额为：土建施工单位应获得的工期补偿为3+4=7（天）。土建施工单位应获得的费用补偿这3times;5000-6times;5000=-15000（元），即应扣款1.5万元。 3、设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。设备安装单位应获工期补偿3+6+4=13（天）。应获费用补偿为13times;5000=65000（元） 4、施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向监理方发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予签复，或要求施工单位进一
环境管理体系手册公司版
环境管理体系手册公司版 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
环境手册 (依据ISO14001:2004标准编制) 受控状态：受控 受控号： 手册编号： 现行版本： 修订： 审核： 批准： 2013年 03月 11日修订 2013年 03月 15日发布 发布令 本公司依据ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，编制了公司环境管理体系文件，包括《环境管理体系手册》、《程序文件》及过程控制文 件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的 开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境保护的能力，是 公司环境管理体系运行的法规性文件，是指导公司实施环境管理控制、落实环境目 标和管理方案的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体员工务必认真学 习、充分理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。 本手册自2013年03月15日起实施。 总经理：李方喜 2013 年03月11日 任命书 为了贯彻执行GB/T 24001—2004 ISO 14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》，确保本公司的环境管理体系有效运行，特任命谢荣先生为公司管理者代表，其职责如下： 1、确保本公司按照GB/T 24001—2004 ISO14001：2004标准建立、实施并保持环境管理体 系，确保产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制； 2、负责组织编制及修订本公司环境管理体系文件，并获得批准发布； 3、向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求； 4、提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解； 5、组织本公司环境管理体系内部审核；
工程合同管理几个案例答案
书本P187.题15 某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日于建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违 约责任。 问题：1 .该工程采用固定价格合同是否合适？ 2. 改施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处 理？ 答案： 问题1: 答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2: 答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例四： 某建设项目施工，业主与承包商签定了施工合同，合同约定：业主负责设备采购，承包商负责安装；若业主原因导致承包商人员窝工，按18元/工日补偿；设备闲臵按下列标准补偿：自卸汽车（5吨），单价318元/台班，按60%卜偿；自卸汽车（8吨），单价458元/台班，按50%卜偿；大型起重机，单价1060元/台班，按60%补偿。施工中发生了以下事件： 事件1: 土方填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经晾晒后才能填筑，
环境管理体系基础试卷
环境管理体系案例分析试题 案例分析及阐述题，20分 1.某金属配件厂的生产工艺如下所示： 下料（剪板）→成型（冲压）→组焊→表面处理（前处理、喷漆）→装配→成品 该工厂的靠近冲压设备左面有一住宅楼，因工厂三班倒，晚班因剪板机及冲压机设备噪声过大，总是遭到住宅楼居民投诉。 根据上述给出的工艺图，请分析剪板机和冲压机的噪声治理的措施以及喷漆工序废气的治理措施。 噪声治理措施： a、合理调整工厂内部布局，将剪板机和冲压机移至远离住宅楼的位置； b、对住宅楼进行搬迁，远离工厂； c、控制工厂剪板机和冲压机的夜间作业时间； d、在冲压设备和住宅楼之间增设声屏障； e、采用噪声较小的冲压设备和加工工艺，如用液压代替冲压； f、将剪板及冲压工序外包。 g、冲压设备维护保养，使其正常工作。 废气治理措施: a、吸收法 b、吸附法 c、冷凝法 d、燃烧法 2.审核员在某工厂审核时查问污水处理记录，发现本月共排水3253立方米，又查阅了用水记录，发现自来水供水量仅有2500立方米，审核员便向孙处长了解原因，孙处长解释说公司以前还打了一些自用井，现在有时也会用一些自用井的水。经查阅上个月自用井的用水量为1200吨。请对此作出评价，并解释理由。 首先查看工厂的环境因素清单，看其是否识别了地下水的使用这个环境因素，若未识别判4.3.1，还需看其是否识别了地下水使用的有关法律法规及其要求，若未识别判4.3.2，若已识别，再检查是否符合相关法规法规及其要求，是否办理了有关取水手续，是否制定了有关控制文件并按文件执行4.4.6，是否进行了合规性评价4.5.2。
3.请编制锅炉房的检查表。(备注:审核员考试一般要求不得少于八个要素) 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.4.1/4.4.2/4. 5.1/4.5.3 4.审核员在工厂看到车间流出的污水排入了雨水排污口，作为审核员，您将怎 样处理和跟踪此事。 一：首先查看该车间环境因素识别记录是否有该环境因素,若没有,则判断不合格:环境因素识别遗漏此项环境因素;(不符合4.3.1环境因素) 第二：若对此项环境因素已识别,追查对其评价结果和评价方法,若为一般环境因素并且合理,由于一般环境因素涉及的环境影响较小，此现象不判为不合格; 第三：若评价结果为重要环境因素,则要追查查看环保部门对污水监测的结果,若不能提供,判断为不符合,不符合4.5.1监测和测量; 第四：若能提供监测报告,并且监测结果合格,则根据监测报告显示监测项目判 断污水含有的成分属于几类污染物, —A若属于一般污水,需要追查该工厂雨水排污口是否直接与市政排污管道直接相连,若是直接判不合格,造成直排，不符合4.4.6，未进行运行控制。 —B若是工厂内雨水排污口是通过工厂的污水处理站或水处理设备处理后再与市政排污口相连,同时最终排放的污水达标,则判合格。 —C若属于一类污染物,对环境污染严重 —刚追查流出污水的车间是否建有污水处理站,如果没有直接判断严重不合格,不符合4.4.6环境运行控制。 —若车间建有污水处理站,要追查车间流出的污水来源,属于处理后排放管道溢出而没有及时维修,判断为一般不合格;不符合4.4.6环境运行控制 —若建立的污水处理站而根本没有启用,污水没有经过污水处理站处理直接外排,判断严重不合格; 不符合4.4.6 第五：若监测结果不符合要求，要追查该工厂针对此不符合的处理记录， A.若不能提供处理记录，判断不符合，违背4.5.3不符合纠正和预防措施 B.若能提供,要追查采取的措施实施的证据，及实施效果验证的证据, —都符合要求,则判合格; —若不能提供,判断不符合,违背4.5.3不符合纠正和预防措施