案例资料答案
案例分析及答案
案例分析及答案1、农民郭某在自己承包的土地上挖了一个养鱼池进行甲鱼养殖。
某食品有限公司的废水排放渠距离养鱼池只有50米远。
郭某听说食品有限公司排放的废水中有很多营养物质，于是萌发了引废水养甲鱼的想法。
一天夜里，郭某偷偷扒开食品有限公司的排污渠将废水引入自己的养鱼池。
第二天郭某养的甲鱼开始死亡，五天内全部死光。
经评估，直接经济损失5万元。
郭某认为损害是由食品有限公司废水污染所致，于是依据《水污染防治法》关于“造成水污染危害的单位，有责任排除危害，并对直接受到损失的单位或者个人赔偿损失”的规定向人民法院提起损害赔偿的诉讼。
人民法院以该案属于环境污染案件，尚未请求环保部门处理为由，裁定不予受理。
问：(1)人民法院的裁定是否合法，为什么(2)食品有限公司是否应当承担赔偿责任，为什么答：（1）人民法院的裁定不合法。
因为根据我国《环境保护法》第41条规定“造成环境污染损害的民事纠纷，可以根据当事人的请求，由环境保护行政主管部门或者其他依法行使环境监督权的部门处理；当事人对处理决定不服的，可以向人民法院起诉。
当事人也可以直接向人民法院起诉。
”（2）食品有限公司不用承担赔偿责任。
首先应明确的是污染环境损害民事责任的归责原则。
我国法律规定的环境侵权责任是无过错责任制。
即因污染环境而给他人造成财产或人身损害的单位或个人，即使主观上没有故意或过失，也要对造成的损害承担赔偿责任。
除非具备免责条件。
而我国法律规定的免责条件为：(1)不可抗力；(2)因受害人自身引起的；(3)由第三者的故意或过失引起的。
因此，食品有限公司不用承担赔偿责任。
2、某市甲养殖场承包了水库的600亩水面养殖淡水鱼。
乙造纸厂位于距水库2000米处，自投产后第一年有一定数量的污水沿河道排入水库。
甲养殖场共向水库投放鱼苗10万尾，投资8万元。
1989年10月，甲养殖场工作人员发现水面上漂浮了很多死鱼，经打捞共有1000余条。
养殖场当即通知乙造纸厂，并要求赔偿损失。
管理学案例分析(超全有答案)
一、管理与管理者案例1 甜美的音乐马丁吉他公司成立于1833年，位于宾夕法尼亚州拿撒勒市被公认为世界上最好的乐器制造商之一，就像Steinway的大钢琴、Rolls Royce的轿车，或者Buffet的单簧管一样，马丁吉他每把价格超过10 000美元，却是你能买到的最好的东西之一。
这家家族式的企业历经艰难岁月，已经延续了六代。
目前的首席执行官是克里斯琴·弗雷德里克·马丁四世，他秉承了吉他的制作手艺。
他甚至遍访公司在全世界的经销商，为它们举办培训讲座。
很少有哪家公司像马丁吉他一样有这么持久的声誉，那么，公司成功的关键是什么？一个重要原因是公司的管理和杰出的领导技能，它使组织成员始终关注像质量这样的重要问题。
马丁吉他公司自创办起做任何事都非常重视质量。
即使近年来在产品设计、分销系统以及制造方法方面发生了很大变化，但公司始终坚持对质量的承诺。
公司在坚守优质音乐标准和满足特定顾客需求方面的坚定性渗透到公司从上到下的每一个角落。
不仅如此，公司在质量管理中长期坚持生态保护政策。
因为制作吉他需要用到天然木材，公司非常审慎和负责地使用这些传统的天然材料，并鼓励引入可再生的替代木材品种。
基于对顾客的研究，马丁公司向市场推出了采用表面有缺陷的天然木材制作的高档吉他，然而，这在其他厂家看来几乎是无法接受的。
马丁公司使新老传统有机地整合在一起。
虽然设备和工具逐年更新，雇员始终坚守着高标准的优质音乐原则。
所制作的吉他要符合这些严格的标准，要求雇员极为专注和耐心。
家庭成员弗兰克·亨利·马丁在1904年出版的公司产品目录的前言里向潜在的顾客解释道：“怎么制作具有如此绝妙声音的吉他并不是一个秘密。
它需要细心和耐心。
细心是指要仔细选择材料，巧妙安排各种部件。
关注每一个使演奏者感到惬意的细节。
所谓耐心是指做任何一件事不要怕花时间。
优质的吉他是不能用劣质产品的价格造出来的。
但是谁会因为买了一把价格不菲的优质吉他而后悔呢？”虽然100年过去了，但这些话仍然是公司理念的表述。
案例答案
1、甲向某编辑部乙去函，询问该编辑部是否出版了有关律师考试的教材和参考资料，乙立即向甲邮寄了律师考试资料5本，共120元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方为此发生争议。
【答】：合同未成立，甲第一次询问是属于要约邀请。
2、被告（某市食品公司）因建造一栋大楼，其急需水泥，基建处遂向本省的青锋水泥厂、新华水泥厂及原告（建设水泥厂）发出函电，函电中称：“我公司急需标号为150型号的水泥100吨，如贵厂有货，请速来函电，我公司愿派人前往购买。
”三家水泥厂在收到函电以后，都先后向原告回复了函电，在函电中告知它们备有现货，且告知了水泥的价格。
而原告建设水泥厂在发出函电的同时，亦派车给被告送去了50吨水泥。
在该批水泥送达被告之前，被告得知新华水泥厂生产的水泥质量较好，且价格合理，因此，向新华水泥厂发去函电，称：“我公司愿购买贵厂100吨150型号水泥，盼速送货，运费由我公司负担。
”在发出函电后第二天上午，新华水泥厂发函称已准备发货。
下午，原告将50吨水泥送到，被告告知原告，他们已决定购买新华水泥厂的水泥，因此不能接受原告送来的水泥。
原告认为，被告拒收货物已构成违约，双方因协商不成，原告遂向法院提起诉讼。
【答：】1不成立。
被告第一次函电“我公司急需标号为150型号的水泥100吨，如贵厂有货，请速来函电，我公司愿派人前往购买”无价格条款，即缺少足以使合同成立的主要条款，所以不构成要约。
而原告向被告的函电则构成要约，而被告并未予以答复，故合同未成立。
既然合同不成立，原告不必承担违约责任2被告第一次函电不是要约，新华给被告的函电是要约，被告对新华的第二次函电是承诺，合同成立3缔约过失责任是指在订立缔(经济合同法论文) 约过程中，合同不成立、无效、被撤销、不被追认，当事人一方因此受有损失，对方当事人对此有过错时，应赔偿受害人的损失。
现已知原告因合同不成立而受有损失，所以认定是否有缔约过失责任关键在于认定被告在合同不成立的问题上是否有过错。
案例分析及答案
案例分析及答案1.某企业与某服装厂签订了加工定做5万套员工工作服的承揽合同。
合同约定，某企业应于2008年5月10号前给付制衣厂30万元预付款，某服装厂于12月底交付服装，余款于12月底服装厂交付服装后10内结清全部货款。
合同签订后双方重合同、守信用，至合同履行期限届满，双方分别履行各自承担的合同义务。
问：①分析本案涉及的经济法律关系的主体、客体和内容？②请指出某企业与某服装厂经济法律关系产生、终止的法律事实是什么？答:①本案涉及的经济法律关系的主体是某企业和某服装厂；客体是完成工作的行为——某服装厂加工定做劳务并交付劳动成果工作服；该法律关系的内容为：某企业有权要求服装厂按合同的约定交付定做的工作服，同时承担给付加工费的义务；某服装厂有权要求某企业按合同规定给付加工费，同时承担按合同规定交付工作服的义务。
（5分）②某企业与某服装厂经济法律关系产生、终止的法律事实是双方签订立合同的行为。
（5分）2.海盛国有食品加工企业，2009年发生以下事项：(1)1月，该企业新领导班子上任后，作出了精减内设机构等决定，将会计科撤并到企业管理办公室(以下简称“企管办”)，同时任命企管办主任王某兼任会计主管人员。
企管办主任王某自参加工作后一直从事文秘工作，为了使王某尽快胜任会计主管人员岗位，企业同意王某半脱产参加会计培训班，并参加2010年会计从业资格考试。
(2)2月，原会计科长与王某办理会计工作交接手续，人事科长进行监交。
(3)6月，档案科会同企管办对企业会计档案进行了清理，编造会计档案销毁清册，将保管期已满的会计档案按规定程序全部销毁，其中包括一些保管期满但尚未结清债权债务的原始凭证。
要求：根据会计法律制度的有关规定，回答下列问题：(1)该企业任命会计主管人员。
会计工作岗位分工是否有违反法律规定之处?分别说明理由。
(2)该企业在办理会计工作交接、销毁会计档案中是否有违反法律规定之处?分别说明理由。
答:(1) 任命王某为会计主管人员有违法之处。
案例分析(附答案)【范本模板】
案例一一般资料：男，18岁，高中二年级学生，目前休学l年。
案例介绍：求助者自小少语寡言，交往少,脾气暴躁，1年前因父亲意外身亡和失恋，开始失眠、呆滞、郁郁不乐，说：“我活不了几天了，我有罪。
"听到火车鸣响就害怕，听到鸡鸣狗叫也恐慌,见到警察就称“我有罪”，回家后就问家人：“警察和你们谈过话吗？为什么我想的事别人都知道？"认为自己脑子里想的事别人知道了.“监视器就是邻居家的录音机和自己的手表"。
不时侧耳倾听“地球的隆隆响声”.一次，突然对电扇下跪,说听到电风扇有一男声责骂他是“坏人";求助者时常自言自语,对母亲不象以前那么关心了，生活极端懒散,整天不刷牙洗脸甚至不主动摄食。
求助者不认为自己有病，在母亲的反复劝说下，才勉强被带到心理门诊.多选：1、该案例典型症状包括（）。
（A）妄想（B）错觉（C）幻觉（D）强迫多选：2、该案例异常心理的症状包括(A）自罪妄想（B）被洞悉感（C）幻听（D)意志缺乏单选：3、根据求助者的表现可以判断他属于（）。
(A）心理正常（B)心理健康（C）心理不健康（D）心理异常单选：4、该案例最可能的诊断是（）.（A）精神分裂症（B)强迫性神经症（C）焦虑性神经症(D)恐怖性神经症单选单选：5、该案例怡当的处理方式是( ）。
（A）进行心理治疗（B）建议看精神科（C）建议加强交往（D）纠正歪曲认知多选:6、求助者的心理状态不符合（）。
（A)主客观世界统一性(B）心理活动的内在协调性(C)人格的相对稳定性（D）身心状态的同一性多选多选：7、对该求助者心理与行为异常表现作定性分析的依据包括(）。
(A）无主动求治愿望（B）对症状无自知力（C）有幻听妄想症状（D）社会功能受损严重单选：8、求助者的自知力程度属于( )。
（A）自知力完全存在（B）自知力部分存在（C）几乎没有自知力（D）该资料难以判断多选:9、求助者的求医行为表明其（）。
（A）自知力完整（B）自知力缺失（C)主动性求医（D）被动性求医多选：10、本案例还应了解的信息是( ）。
案例分析附答案
2013附答案案例分析1.A向B发盘，发盘中说：“供应50台拖拉机，100匹马力，每台CIF香港3500美元，订立合同后两个月装船，不可撤销即期信用证付款，请电复°”B收到发盘后，立即电复说：“我接受你的发盘，在订立合同后立即装船。
”但A未作任何答复。
问双方的合同是否成立?为什么答案合同未成立。
因为合同的成立必须是一方发出实盘（要约），另一方作出有效的承诺。
在本案例中，A发出实盘，但B的承诺不是有效的承诺，B对原发盘作出了实质性的修改，按照公约第19条规定：“表示接受的发盘如载有添加、限制或其他更改的答复，即为拒绝该发盘，并构成还盘”，所以，合同不成立。
2.CIF出口合同规定9月份装船，买方开来的信用证规定，装船时间不得迟于9月20日。
因船源关系，卖方无法在9月20日以前装船，于是立即去电要求买方将装船时间延长至10 月20日，买方来电表示同意，但我方在10月15日装船完毕，持全套单据向银行办理议付时却遭银行拒付，请问这是为什么？买方同意无效。
如L/C中未规定装运期，则买方来电延长，开证行是否允许,应同时修改信用证。
3.广州伞厂与意大利客户签订了雨伞出口合同。
买方开来的信用证规定，8月份装运交货，不料7月初，该伞厂仓库失火，成品、半成品全部烧毁，以致无法交货。
请问：卖方可否援引不可抗力条款要求免交货物？首先应认定该伞厂的火灾是否属于不可抗力事故（无法预见、无法预防、无法避免、无法控制）。
如实为不可抗力，应由中国国际贸易促进委员会出具相关证明文件，根据《联合国国际货物销售合同公约》可免除责任。
4.国内某公司于1990年11月2日与伊朗签定了一份进口合同，交易条件为FOB。
后因海湾战争爆发，我方接货货轮无法驶抵伊朗，到1991年4月海湾战争结束后，我方方能派船接货，而外商以我方未能按时派船接货为由，要求我方赔偿其仓储费。
外商这一要求是否合理？为什么？不合理。
因为我方未能按时派船接货是由于不可抗力事件的发生。
刑法案例分析题及答案
刑法案例分析题及答案
一、案例分析题。
案例一，小明因为在超市偷窃被抓获，超市方面要求追究其刑事责任。
请分析小明的行为构成什么罪名，并说明其刑事责任。
案例二，小红因为在公共场所故意伤害他人，导致对方受伤。
请分析小红的行为构成什么罪名，并说明其刑事责任。
案例三，小华因为在网上传播淫秽物品，被公安机关依法处理。
请分析小华的行为构成什么罪名，并说明其刑事责任。
二、案例分析答案。
案例一，小明的行为构成盗窃罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
小明的行为属于盗窃罪，因此应当承担相应的刑事责任。
案例二，小红的行为构成故意伤害罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定，有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，（一）轻伤他人的；（二）造成严重精神障碍或者严重身体伤残的。
小红的行为导致他人受伤，构成故意伤害罪，应当承担相应的刑事责任。
案例三，小华的行为构成传播淫秽物品罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百四十七条规定，传播淫秽物品，有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
小华在网上传播淫秽物品，属于传播淫秽物品罪，应当承担相应的刑事责任。
以上为对三个案例的分析答案，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，对于不同的犯罪行为应当给予相应的法律制裁，以维护社会秩序和公共利益。
民事火灾事故案例分析题及答案
民事火灾事故案例分析题及答案某大型商业综合体发生火灾事故，造成大量财产损失和人员伤亡。
商业综合体包括商场、影院、写字楼、酒店等多个功能，每天有数千人在此工作和购物。
火灾发生当日，商业综合体的自动消防系统并未及时响应，火灾蔓延迅速，导致大面积火灾，造成财产损失严重。
除此之外，多名消防人员在扑救火灾时殉职，引起社会广泛关注。
此次火灾原因尚不明确，但商业综合体所有者和管理方均受到了外界质疑和指责。
分析问题1. 商业综合体所有者和管理方是否存在过错？2. 商业综合体的自动消防系统为何未及时响应？3. 当时是否有足够应急预案和疏散通道？4. 火灾原因可能有哪些？5. 消防人员的牺牲是否与相关管理有关？6. 商业综合体的财产损失应如何进行赔偿和评估？案例分析与解答1. 商业综合体所有者和管理方是否存在过错？商业综合体所有者和管理方作为商业综合体的经营者和管理者，有责任对商业综合体的安全进行全面的管理和维护。
依据《中华人民共和国消防法》相关规定，商业综合体所有者和管理方应当对商业综合体进行定期的消防安全检查和维护，确保消防设施设备完好，并定期进行消防演练和员工培训，提高灾害应对能力。
在此次火灾中，商业综合体的自动消防系统未能及时响应，很可能是因为平时的维护和保养不到位，导致系统失效。
因此，商业综合体所有者和管理方存在管理不善的过错。
2. 商业综合体的自动消防系统为何未及时响应？商业综合体的自动消防系统未能及时响应，可能是由于以下几个原因造成的：一是系统设备老化，由于长期使用或者年久失修，导致消防设备损坏或无法正常工作；二是维护保养不到位，商业综合体所有者和管理方没有按照规定进行定期的设备检查和维护，导致系统故障；三是设计不合理，消防系统的设计不符合实际需要，导致在火灾发生时无法有效发挥作用。
因此，商业综合体所有者和管理方应对消防系统进行全面的检查和维护，并根据实际情况及时更换或更新设备，确保系统的正常运行。
3. 当时是否有足够应急预案和疏散通道？在火灾发生时，应急预案和疏散通道的设置和运行是保障火灾扑救和人员疏散的关键。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
案例一某工程为钢筋砼结构，地下二层，地上18层，基础为整体笺板，砼工程量为850立方米，采用集中空调设备。
施工组织设计确定，土方采用大开挖施工，开挖工期为20天，浇筑笺板砼需4天，施工过程中发生如下事件：事件1、施工单位在合同协议条款约定的开工日期前7天提交了一份延期开工10天的报告。
其理由为：1）电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。
2）由铁路部门运输的5台属于施工单位自有的施工主人机械在开工后8天才能运到施工现场。
3）为工程开工所必需的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。
事件2：在基础开挖中遇有地下文物，乙方采取了必要的保护措施，费用5000元和延长工期2天。
事件3：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。
但监理对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格，发生费用500元。
事件4：主体工程施工中，由于台风原因施工现场建筑材料损失价值20万元，施工机械损坏损失20万元。
甲方伤1人，乙方伤3人，救治费5000元/每人，影响工期5天。
事件5：结构施工期间，总包单位经总监同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误，总包单位以总监同意为由，要求给予适当补偿2天的工期损失。
事件6：设备安装时，由施工单位供货并选择的分包商将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题，需要更换，分包方增加费用1万元和工期5天。
问题：1、说明以下哪此事件索赔成立与否，并说明理由。
2、你认为正确的工期和费用索赔是多少？案例一参考答案问题1事件1：可以批准4天工期，其余理由不成立事件2：索赔成立，地下文物属于业主应承担的风险事件3：索赔成立，重新检验质量合格可以索赔事件4：索赔不成立，不可抗力造成损失各自承担, 但承包商运至施工现场的材料损失应由业主补偿。
事件5：索赔不成立，组织施工管理属于承包商责任事件6：索赔不成立承包商自己供货应对其质量承担问题2工期索赔：4天+2天＝6天费用索赔：20万+0.5万+0.05＝20.55万元案例二某邻街高层写字楼工程，施工合同价为2200万，合同工期为一年，2005年4月1日~2006年3月31日，工期提前或拖后一天，奖或罚5000元，该工程基础为箱形基础，承包商向业主工程师提交了施工组织设计并审定，土方采用机械大开挖，合同约定：如由于设计图纸原因造成承包商工期和费用损失，业主不予补偿，人工单位为30元/工日，窝工费按人工单价的40%计算，机械闲置费按台班单价20%计算，土方工程量为2850M3，工期为10天，综合单价40元/M3，基础砼1200M3，工期为25天，综合单价520元/M3，施工中发生了如下几项事件：1、土方开挖时，施工单位原计划用两台自有挖掘机施工（台班单价580元/台班），但其中一台正在维修，为了不影响开挖工作，施工单位立刻租赁一台挖掘机进场施工（台班单价为650元/台班。
）2、当基础挖深到地下室地面标高时发现还未到持力层，工程师立刻下令停工进行地质复查，时间为1天，然后通知设计单位三天时间提交变更图纸，结果使土方工程量增加了574M3，配合土方施工10人工/天。
3、基坑开挖完毕后，经有关部门检槽后，项目经理指派两名工人下到基坑清理，并开始砼工程施工，由于工程邻街车辆行走产生振动，突然塌方，塌方土方50M3，清运土方影响工期5天，随后施工单位立刻采取防护措施，费用为1万元。
4、基础砼施工时，原砼箱形基础底板设计为100厚，根据施工单位以往的施工经验，认为这个厚度有点薄，为保证工程质量，施工单位在施工时便将砼底板打成120厚，使工程量增加了5M3，由于基础加深使砼基础工程量增加了95M3，共计砼工程量增加100M3。
5、主体施工时，为保证工期施工单位将原投标时拟采用卷扬机改为塔吊施工，增加机械费用16万元。
6、装修施工开始时，业主提出将大厅及会计室的内墙及天棚的原设计刷乳胶漆改为贴纺织锦缎壁纸，并添加了豪华灯具，增加费用30万元，所用时间为10天，承包商为避免遭受损失，向业主工程师办理了经济签证。
工程终于在2006年4 月10日竣工，承包商在规定时限内提出索赔要求。
问题；1、简述索赔成立的条件是什么？2、试判断以上哪些索赔成立，为什么？3、试判断工期是奖还是罚，奖或罚是多少？4、正确的索赔费用是多少？追加工程款是多少？案例二问题1答：客观性，合理性，合法性，时效性问题2事件1：索赔不成立，施工机械属于承包商自身责任事件2：索赔成立，地质变化属于业主的风险责任事件3：索赔不成立，基坑支护属于承包商责任事件4：索赔不成立，但砼工程索赔成立，承包商应照图施工事件5：索赔不成立，承包商自身责任事件6：索赔成立，设计变更属于业主责任问题3工期索赔：事件2：1天+2天＝3天事件4：2天事件6：5天（30×365/2200＝5天）共计：10天与合同交工日期相比拖期10天，则10—10＝0天，不奖也不罚问题4费用索赔1天×10人×30元/工日×40%＝120元机械费：2×580×20%＝232元追加工程款：574×40＋95×520＝72360元+300000=372360元案例三某高层综合商务办公楼工程为钢筋砼全框架结构，业主与承包商签订了施工承包合同，合同总价为2800万元，工期为7个月。
合同约定：1、开工前业主向承包商支付合同总价的25%预付备料款，并从第4个月开始等额扣回，竣工时全部扣清。
2、业主按月支付工程款，保修金为合同总额的5%，按每月工程结算款的10%扣除，直至扣完为止。
3、每月工程进度款小于300万元时，业主不予支付工程款。
承包商各月完成产值如下表所示：问题：1、预付备料款为多少？2、业主共扣留了多少保修金？3、各月工程结算款为多少？4、工程竣工交付使用后，为主在悬挑大雨篷上制作安装了一大型标版，造成雨篷漏雨，返工维修费用1.5万元，此时未过保修期，你认为该笔费用应如何处理？案例三参考答案问题1预付款＝2800×25%＝700万问题2：保修金＝2800×5%＝140万（从第四个月扣预付款每月应扣700/4＝175万元）问题33月完成280万，工程进度款280×90%＝252万＜300万，本月不支付工程款。
扣28万保修金4月完成360万，工程进度款360×90%＝324万，本月支付252+324＝576万元扣36万保修金5月完成420万，工程进度款420×90%＝378万＞300万，本月支付378万元扣42万保修金6月完成480万，工程进度款480－175－34＝271万＜300万，本月不支付（保修金余额=140-28-36-42=34万元）7月完成500万，工程进度款500－175＝325万，本月支付271+325＝596万8月完成560万，工程进度款560－175＝385万＞300万，本月支付9月完成200万，工程结算款200－175＝25万，本月支付25万。
问题4因属于业主使用不当造成，不属于保修范围，应由业主自己承担。
案例四某电冰箱生产厂工程项目，承包商按合同规定按期完成合同内容，其中有组装车间、检验车间等，建设单位采用了委托地方政府部门组织验收，各项费用如表所示：建设单位及时组织有关人员编制了以下财务报表：①建设项目竣工财务决策审批表②建设项目概况表③建设项目交付使用资产明细表④建设项目竣工财务决算表⑤建设项目交付使用资产总表⑥建设项目竣工财务决算总表单位：万元Array问题：2、竣工验收应具备哪些条件？3、试计算组装车间和检验车间各自的新增固定资产为多少？（保留两位小数）3、以上哪些表应属于该工程编制的报表？案例四问题1答：①完成建设工程设计和合同约定的各项工程内容②有完整的技术档案和施工管理资料③有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告④有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件⑤发包人已按合同约定支付工程款⑥有承包人签署的工程质量保修书⑦存在的问题全部整改完毕⑧工程项目前期审批手续齐全问题2组装车间：①建设单位管理费＝（1200+150+300）/（2800+500+900）×80＝31.43万②土地征用费=1200/2800×120＝51.43万③勘察设计费=1200/2800×90＝38.57万④新增固定资产=1200+150+300+31.43+51.43+38.57=1771.43万检验车间:①建设单位管理费＝（800+110+160）/（2800+500+900）×80＝20.38万②土地征用费=800/2800×120＝34.29万③勘察设计费=800/2800×90＝25.71万④新增固定资产=800+110+160+20.38+34.29+25.71=1150.38万问题3该工程为小型工程，应包括：①③⑥案例八某工程项目采用了包工包料的固定价格合同，工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里，但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购，而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工，5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到5月26日才交给承包商；6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。
问题1、工程师能否批准该索赔要求吗？为什么？2、批准的索赔额是多少万元？3、索赔成立的条件是什么？4、若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按工日计价是否合理？如不合理应怎样计算？5、你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工拖期限违约损失赔偿金吗？为什么？参考答案问题1不批准；应合同签订的是固定价格合同，并且在招标文件中提供了用砂地是参考资料。
问题25.27 14天6.9 14×2＝28万6.103天 6.102×2＝4万问题3索赔成立条件是：客观性、合法性、合理性、时效性问题4答：不合理，设备窝工损失应按台班折旧费计算，如是租赁设备应按设备租赁费计算。
人工窝工损失应按降效费计算。
问题5、答：不应该。
因为只有到工程竣工时才能知道工程否拖期，拖期了就要扣除违约金。
如果承包商在后期施工中加紧施工，可能不会造成工程拖期限。
案例九问题1、上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些不能？说明其原因2、每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？3、工作E结算价是多少？4、假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，试计算除事件3外合理的费用索赔总额。