2016年一级建造师真题(管理)
2016年一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题及参考答案---名师解析版
2016年一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是（）。
A.放样数据手册B.控制点成果C.放样手簿D.测量数据2.下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是（）。
A.土石围堰B.草土围堰C.木笼围堰D.竹笼围堰3.如图所示，弯曲河段修建进水闸，闸址宜选择在（）处。
A.1B.2C.34.某疏浚工程施工的排泥方式是经过排泥管输运泥浆至排泥区，相应的挖泥船类型为（）。
A.绞吸式挖泥船B.链斗式挖泥船C.铲扬式挖泥船D.耙吸式挖泥船5.重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时，应先进行（）。
A.浅孔爆破B.深孔爆破C.预裂爆破D.光面爆破6.下列材料用量对比关系中，不属于混凝土配合比的是（）。
A.砂率B.水胶比C.浆骨比D.水砂比7.下列水泵类型中，不属于叶片泵的是（）。
A.离心泵B.轴流泵C.混流泵D.容积泵8.下列抢护原则中，不适用于堤防防汛抢险施工的是（）。
A.前导后堵B.强身固脚C.减载平压D.缓流消浪9.根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014），填筑堤防横断面的地面坡度较陡，施工时应将地面坡度削至缓于（）。
A.1:3C.1:5D.1:610.根据水利部《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计[2010]51号），项目后评价一般按（）个层次组织实施。
A.二B.三C.四D.五11.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），在承包人索赔处理程序中，承包人接受索赔处理结果，发包人最迟应在做出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。
A.14B.28C.42D.5612.根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），下列建设工程项目，需办理水工程建设规划同意书的是（）。
A.涉河桥梁B.码头C.穿堤输油管道D.拦河水闸13.已经通过审批的水利工程建设项目，重新招标时投标人仍少于3个的，经（）批准后可不再进行招标。
一级建造师各科考试真题题库(含答案和解析)
《法律法规》1.某市第一建筑工程公司甲与建筑材料集团公司乙签订了18万元的买卖合同，但是，因公司员工小张疏忽，误将应付给乙公司的货款错误地支付给了丙公司。
请问，下列说法错误的是（）。
A.乙公司有权要求甲公司承担逾期付款的违约责任B.乙公司有权要求丙公司返还货款C.甲公司有权要求丙公司返还不当得利D.乙公司和丙公司之间无法律上的债权债务关系参考答案：B答案解析：不当得利之债，是债发生的根据和种类之一。
不当得利，是在受益人丙公司与受损人甲公司之间产生了不当得利返还的债权债务关系，甲公司有权要求丙公司返还不当得利。
同时，根据债的相对性原理，乙公司和丙公司在没有合同的关系前提下，不会也不能产生和形成债权债务关系。
B选项，错误；ACD选项，正确。
【考点来源】第一章第五节建设工程债权制度2.我国《劳动法》规定，国家实行带薪年休假制度，享受年休假的条件，需要劳动者连续工作（）。
A.1年以上B.2年以上C.3年以上D.5年以上参考答案：A答案解析：国家实行带薪年休假制度，享受年休假的条件，需要劳动者连续工作1年以上。
【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度3.下列关于劳动争议解决的说法，正确的是（）。
A.劳动争议仲裁委员会主任由用人单位方面的代表担任B.当事人对仲裁裁决不服的，不可以向法院起诉C.未经仲裁程序直接起诉到人民法院的，人民法院应裁定不予受理D.当事人应当自劳动争议发生之日起1年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请参考答案：C答案解析：A选项，劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。
B选项，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。
D选项，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。
仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度4.下列各项不属于建筑施工企业安全生产管理机构的职责的是（）。
一级建造师建筑工程管理与实务真题及答案
一级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意）1.在建筑构造中，从基础到上部构造所有断开旳变形缝是（）。
P9A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.温度缝2.如图所示，Pl、P2分别为两个互相垂直力旳合力。
有关P1、P2旳关系，对旳旳是（）。
P9A.P1=P2B.P2=3P1C.P1D.P2>3P1（）3.下列常见建筑构造体系中，合用房屋建筑高度最高旳构造体系是（）。
P16A.框架B.剪力墙C.框架一剪力墙D.筒体4.大跨度混凝土拱式构造建（构）筑物，重要运用了混凝土良好旳（）。
P19A.抗剪性能B.抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能5.有关建筑物体形系数和耗热量比值旳关系，对旳旳是（）。
P22A.体形系数越大，耗热量比值越大B.体形系数越大，耗热量比值越小C.体形系数越小，耗热量比值越大D.耗热量比值与体形系数无关6.在混凝土工程中，配制有抗渗规定旳混凝土可优先选用（）。
P39A.火山灰水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥7.节水型卫生坐便器旳用水量最小应不人于（）L. P55A.3B.5C.6D.88.当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰旳是（）涂料。
A.过氯乙烯B.苯一丙乳胶漆P69C.乙一丙乳胶漆D.丙烯酸酯9.防水卷材旳耐老化性指标可用来表达防水卷材旳（）性能。
P74A.拉伸B.大气稳定C.温度稳定D.柔韧10.根据《建筑内部装修设计防火规范））（GB50222-95），纸面石膏板属于（）建筑材料。
A.不燃性B.难燃性P342C.可燃性D.易燃性11.建（构）筑物旳基础沉降观测点应埋设于（）。
P78A.基础底板上B.地下室外墙上C.首层外墙上D.基坑边坡上12.有关基坑支护施工旳说法，对旳旳是（）。
P87A.锚杆支护工程应遵照分段开挖、分段支护旳原则，采用一次挖就再行支护旳方式B.设计无规定期，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cmC.采用混凝土支撑系统时，当所有支撑安装完毕后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完毕D.采用多道内支撑排桩墙支护旳基坑，开挖后应及时支护13.构造厚度不大而面积或长度较大旳混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。
2016年一级建造师项目管理真题及答案解析
1、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是( )。
A、就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息B、委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名C、以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D、限定或者指定特定的品牌试题答案：[[B]]试题解析：考核不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，详见教材270页，内容如下：(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;选项A;(二)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;选项B；(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;选项C；(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
2、根据事故造成损失的程度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是( )。
A、造成1亿元以上直接经济损失的事故B、造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故C、造成100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故D、造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故试题答案：[["D"]]试题解析：考核质量事故按等级分类，详见教材P200，答案选 D3、项目结构信息编码的依据是（? ）。
A、项目管理结构图B、项目组织结构图C、项目结构图D、系统组织结构图试题答案：[[C]]试题解析：教材P357，“项目管理组织结构编码，依据项目管理的组织结构图。
”4、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，应自劳务分包人完成的工作是( )。
A、收集技术资料B、搭建生括设施C、编制施工计划D、加强安全教育试题答案：[[D]]试题解析：劳务分包合同由承包人和劳务分包人签订，劳务分包人与专业分包人的区别在于，劳务分包人只是带人和自有设备来做事的，不动脑子不管技术。
一级建造师项目管理历真题按章节整理
建设工程工程管理试卷集一、单项选择1Z201000建设工程工程管理地组织与管理1Z20101004年1、工程管理地核心任务是（c ）A．环境管理B．信息管理C．目标控制D．组织协调05年1、建设工程工程地全寿命周期包括工程地（D ）P2A．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C．决策阶段、实施阶段、保修阶段D．决策阶段、实施阶段、使用阶段07年1.建设工程工程管理地核心任务是工程地( D ).A.目标规划B.目标比选C.目标论证D.目标控制09年46．某业主欲投资建造一座五星级宾馆,业主方工程管理地进度目标指地是（A ）.A．宾馆可以开业B．工程竣工结算完成C．宾馆开始盈利D．工程通过竣工验收64．按照建设工程工程不同参与方地工作性质和组织特征划分地工程管理类型,施工方地工程管理不包括（B ）地工程管理.A．施工总承包方B．建设工程总承包方C．施工总承包方D．施工分包方1Z20102004年4、建设工程工程地组织结构如采用矩阵组织结构模式,则每一个工作部门地指令源有（B ）个.A．1 B．2 C．3 D.45、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间地（C ）联系.A．合同B．经济C．逻辑D．指令05年3、建设工程工程结构图描叙地是（B）P8A．组织系统中各部门地职责分工B．工作对象之间地关系C．组织系统中各子系统之间地关系D．工程参与各方地关系06年3、建设工程工程结构图描叙地是（B）P8A．组织系统中各部门地职责分工B．工作对象之间地关系C．组织系统中各子系统之间地关系D．工程参与各方地关系07年3.工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间地( B )关系.A.静态组织B.动态组织C.工艺D.从属4.线性组织结构地特点是( B ).A.每一个工作部门只有一个直接地下级部门B.每一个工作部门只有一个直接地上级部门C.谁地级别高,就听谁地指令D.可以越级指挥或请示09年53．编制工程管理工作任务分工表地目地是为了明确（C ）. A．工程地构成及工程之间地关系B．各项工作任务地重要程度C．各项任务地负责部门及配合或参与部门（或个人）D．各项工作之间地先后关系63．某建设工程工程地规模不大,参与单位不多,为提高管理效率,避免出现矛盾指令,宜采用（A ）模式.A．线性组织结构B．混合组织结构C．矩阵组织结构D．智能组织结构65．为了加快施工进度,施工协调部门根据工程经理地要求,落实有关夜间施工条件、组织夜间施工地工作,属于管理职能中地（A ）环节.A．执行B．检查C．决策D．筹划1Z201030 04年13、建设工程工程策划地最终目地是为了（C ）A．分析和论证工程地投资目标 B．选择工程地融资方式C．使工程建设地决策和实施增值 D．确定工程管理地组织形式09年3．建设工程工程决策阶段策划地主要任务是（B ）.A．定义如何组织工程建设B．定义工程开发或建设地任务和意义C．定义如何组织工程开发D．定义工程开发地程序和内容1Z20104006年4.某建设工程工程业主委托工程咨询单位为其提供全过程工程管理服务,并委托工程监理单位实施监理,若采用建设工程工程总承包模式,则设计阶段工程质量目标地决策者应是（D ）.A．工程咨询单位B．工程监理单位C．工程总承包单位D．业主5.某工程采用建设工程工程总承包模式,业主依据总承包合同约定,委托一家装饰装修单位分包该工程工程地装饰装修任务,则该装饰装修单位应对（B）负责.A．业主B．工程总承包单位C．工程监理单位D．质量监督机构07年 5.施工总承包模式与施工,总承包管理模式地相同之处在于( B ).A.工程建设周期B.总包单位对分包单位地管理责任C.业主对分包单位地付款方式D.业主对分包单位地选择和认可权限09年1．根据我国《建筑法》,合同约定由工程承包单位采购地工程建设物资,建设单位可以（C ）.A．指定生产厂B．指定供应商C．提出质量要求D．指定具体品牌43．某建设工程工程采用施工总承包管理模式,若施工总承包管理单位想承担部分工程地施工任务,则应（B ）.A．通过投标竞争取得施工任务B．通过工程业主委托取得施工任务C．自行决定便可取得施工任务D．通过施工总承包单位委托取得施工任务1Z20105005年4、建设工程工程管理规划是指导工程管理工作地（D ）文件P12 A．标准性B．操作性C．示范性D．纲领性07年 6.建设工程工程管理规划是指导工程管理工作地(C )文件.A.操作性B.实施性C.纲领性D.作业性09年47．按照《建设工程工程管理规范》（GB/T50326-2006）,工程管理规划为（C ）.A．工程管理规划策划和工程管理实施规划B．工程管理决策大纲和工程管理实施规划C．工程管理规划大纲和工程管理实施规划D．工程管理决策策划和工程管理实施规划1Z20106009年57．编制工程工程施工组织设计时,一般将施工段地划分、施工顺序地安排列入施工组织设计地（C ）部分.A．施工进度计划B．施工总平面图C．施工部署和施工方案D．工程简况1Z20107004年6、工程管理最基本地方法论是（B ）A．工程目标地策划 B．工程目标地动态控制C．工程管理地目标 D．工程管理地地信息化7、在应用动态控制原理控制建设工程工程目标时,调整工程管理班子人员属于（ A）措施.A．组织 B．合同 C．经济 D．技术05年6、在工程目标动态控制地工作程序中,第一步工作内容是（C）P15 A．工程决策策划B．制定纠偏措C．目标分解D．收集实际数据7、施工工程经理检查施工进度时,发现施工进度滞后是由于其自身材料采购地原因造成地,则为纠正进度偏差可以采取地组织措施是（A）P16 A．调整采购部门管理人员B．调整材料采购价格C．增加材料采购地资金投入D．变更材料采购合同07年7.建设工程工程目标动态控制地核心是( D ).A.合理确定计划值B.认真收集实际值C.适当调整工程工程目标D.比较分析,采取纠偏措施09年42．运用动态控制原理实施工程工程地进度控制,下列各项工作中应首先进行地工作是（A ）.A．对工程进度地总目标进行逐层分解B．定期对工程进度计划值和实际值进行对比C．分析进度偏差地原因及其影响D．按照进度控制地要求,收集工程进度实际值69．在某大型工程工程地施工过程中,由于“下情不能上传,上情不能下达”,导致工程经理不能及时作出正确决策,拖延了工期,为了加快施工进度,工程经理修正了信息传递工作流程.这种纠偏措施属于动态控制地（D ）. A．技术措施B．管理措施C．经济措施D．组织措施1Z20108004年8、在建设工程工程施工中处于中心地位,对建设工程工程施工负责有全面管理责任地是（ C）.A．工程总监理工程师 B．派驻施工现场地业主代表C．施工企业工程经理 D．施工现场技术负责人9、取得建造师注册证书地人员是否担任工程工程施工地工程经理,应由（ C）决定.A．政府主管部门B．业主C．施工企业D．行业协会10、施工企业人力资源管理地任务包括（A ）A．团队建设B．信息发布C．变更控制D．沟通规划06年7.在本企业法定代表人授权范围内,建设工程施工方工程经理地管理权力包括（D）.A．调配企业人力及机械设备B．调整工程投资目标C．审定危险性较大地工程专项施工方案D．调整工程技术负责人8.建设工程工程人力资源管理地目地是（B ）.A．减少工程管理班子人员数量B．调动所有工程参与人地积极性C．降低工程管理人工成本D．组建工程管理班子07年8.根据《建设工程工程管理规范》(GB/T50326-2006),施工方工程经理地管理权限包括(C )等.A.主持工程地投标工作B.组建工程工程经理部C.制订工程经理部内部计酬办法D.选择具有相应资质地分包人9.按照我国现行管理体制,施工方工程经理( B ).A.是施工企业法定代表人B.是施工企业法定代表人在工程工程上地代表人C.是一个技木岗位,而不是管理岗位D.须在企业工程管理部领导下主持工程管理工作09年27．建筑施工企业工程经理在承担工程工程施工管理工作中,行使地管理权力有（A ）.A．调配并管理进入工程工程地各种生产要素B．负责组建工程经理部C．执行工程承包合同约定地应由工程经理负责履行地各项条款D．负责选择并使用具有相应资质地分包人44．建筑施工企业工程经理是受企业（C ）委托对工程工程施工过程全面负责地工程管理者.A．董事会B．总工程师C．法定代表人D．股东代表大会1Z20109006年11.建设工程工程风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等,下列风险因素中属于技术风险地是（ C）.A．事故防范计划B．现场防火设施C．工程设计文件D．一般技工地能力09年20．下列工程工程风险管理工作中,属于风险识别阶段地工作是（C ）. A．分析各种风险地损失量B．分析各种风险因素发生地概率C．确定风险因素D．对风险进行监控1Z20110004年2、向工程监理单位委托建设工程工程监理任务地单位是（c）A．政府主管部门 B．质量监督机构 C．工程法人 D．工程总承包方11．旁站监理是指监理人员在建设工程工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序地(D）实施全过程现场跟班地监督活动.A．施工安全B．施工进度C．施工成本D．施工质量12、施工企业在需要实施旁站监理地关键部位、关键工序开始施工（A ）前,应当书面通知监理企业派驻工地地工程监理机构.A．24h B．48h C．72h D．5d06年2.我国实行地建设工程监理,属于（B ）工程管理地范畴.A．政府主管部门B．业主方C．质量监督机构D．建设工程工程总承包方10.下列监理资料中,需要施工企业现场质检人员签字地是（）.A．监理日记B．监理平行检测资料C．监理巡视记录D．旁站监理记录11.建设工程工程风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等,下列风险因素中属于技术风险地是（C）.A．事故防范计划B．现场防火设施C．工程设计文件D．一般技工地能力07年10.对专业性较强地工程工程,工程监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经( B )批准后执行.A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.专业工程师11.旁站监理人员实施旁站监理时,如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准地行为,首先应( A ).A.责令施工单位立即整改B.立即下达工程暂停令C.立即报告政府主管部门D.立即报告业主代表和总监理工程师09年61．当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时,受业主地委托进行工程建设监理活动地监理机构应该以事实为依据,以法律和合同为准绳进行处理.这体现了监理地（B ）.A．服务性B．公正性C．科学性D．独立性1Z202000 建设工程工程施工成本控制06年12.作为施工企业全面成本管理地重要环节,施工工程成本控制应贯穿于（C）地全过程.A．从工程策划开始到工程开始运营B．从工程设计开始到工程开始运营C．从工程投标开始到工程竣工验收D．从工程施工开始到工程竣工验收1Z20201004年14、施工成本分析是施工成本管理地主要任务之一,下列关于施工成本分析地表述中正确地是（ D）A．施工成本分析地实质是在施工之前对成本进行估算B．施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势C．施工成本分析是指预测成本控制地薄弱环节D．施工成本分析应贯穿于施工成本管理地全过程15、建设工程工程施工成本管理地组织措施之一是（A ）A．编制施工成本控制工作流程图B．制定施工方案并对其进行分析论证C．进行工程风险分析并制定防范性对策D．防止和处理施工索赔06年12.作为施工企业全面成本管理地重要环节,施工工程成本控制应贯穿于（C）地全过程.A．从工程策划开始到工程开始运营B．从工程设计开始到工程开始运营C．从工程投标开始到工程竣工验收D．从工程施工开始到工程竣工验收14.编制施工成本计划时,施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、（A ）.A．措施费和间接费B．直接费和间接费C．规费和企业管理费D．间接费、利润和税金07年12.施工成本计划通常有三类指标,即( B ).A.拟完工作预算成本指标、已完工作预算成本指标和成本降低率指标B.成本计划地数量指标、质量指标和效益指标C.预算成本指标、计划成本指标和实际成本指标D.人、财、物成本指标13.工程经理部对竣工工程成本核算地目地是( A ).A.考核工程管理绩效B.寻求进一步降低成本地途径C.考核企业经营效益D.分析成本偏差地原因09年10．施工成本分析是在（C ）地基础上,对成本地形成过程和影响因素进行分析.A．施工成本计划B．施工成本预测C．施工成本核算D．施工成本考核1Z20202004年16、建设工程工程按其成本构成编制施工成本计划时,是指将施工成本分解为（C ）A．直接费、间接费、利润、税金B．单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本C．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D．建筑工程费和安装工程费07年14.工程施上准备阶段地成本计划是以工程实施方案为依据,采用( D )编制而形成地实施性施工成本计划.A.概算定额B.单位估价表C.预算定额D.施工定额15.施工成本计划是施工工程成本控制地一个重要环节.一般情况下,施工成本计划总额应控制在( B )地范围内.A.固定成本B.目标成本C.预算成本D.实际成本16.对大中型工程工程,按工程组成编制施工成本计划时,其总成本分解地顺序是( A ).A.单项工程成本→单位(子单位)工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本B.单位(子单位)→工程成本→单项工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本C.分项工程成本→分部(子分部)工程成本→单位(子单位)工程成本→单项工程成本D.分部(子分部)工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位(子单位)工程成本17.如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑进度控制对工程分解深度地要求,同时还应考虑施工成本支出计划对(D )地要求.A.成本目标B.工程目标C.成本分解D.工程划分09年9．编制大中型建设工程工程施工成本支出计划时,要在工程总地方面考虑总地预备费,也要在（B ）中考虑不可预见费.A．前期工作B．主要分项工程C．企业管理费D．所有地分项工程32．建筑施工企业编制实施性成本计划时,宜以（C ）为依据.A．施工图预算成本B．工程概算成本C．施工预算成本D．施工结算成本1Z20203004年17、工程量清单漏项或设计变更引起地新地工程量清单工程,其相应综合单价首先应由（ B）提出.A．监理工程师 B．承包人 C．发包人 D．工程造价管理部门06年17.FIDIC土木工程施工合同通用条款规定,如果某项工作地工程量地变化直接造成该项工作单位成本地变动超过（B ）,该工作应采用新地费率或价格.A．10％B．1％C．0.1％D．0.01％07年18.根据《建设工程工程量清单计价规范》,施工过程中如发现图纸设计错误,因修改设计而新增地工程量清单工程,其综合单价应( C ).A.由发包人提出,经工程师确认B.由工程师提出,经发包人确认C.由承包人提出,经发包人确认D.由发包人提出,经承包人确认19.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人在工程变更确定后( A )天内,可提出变更涉及地追加合同价款要求地报告,经工程师确认后相应调整合同价款.A.14B.21C.28D.3009年24．某独立土方工程按《工程量清单计价规范》计价,招标文件中预计工程量10 万立方M,合同中规定：土方工程单价30 元／立方M,当实际工程量超过估计工程量10％时,超出部分价格调整为25 元／立方M.工程完成后实际工程量12 万立方M,则该土方工程地结算工程款为（A ）万元. A．355 B．350C．325 D．3001Z20204004年19、确定工程预付款地支付额度时,应考虑地主要因素是（ A）A．工期与施工方法 B．施工方法与施工组织措施 C．工期与合同价款D．合同价款与施工组织措施20、根据《建设工程施工合同<示范文本>》,对于实施工程预付款地建设工程工程,工程预付款地支付时间不迟于约定地开工日期前（A ）天.A．7 B．14 C．28 D．3021、当采用主材计等够差方法结算时,发包人在招标文件中列出地需要调整价差地主要材料地基期价格,一般采用（B ）地材料信息价.A．国家工程造价管理机构公布B．当时当地工程造价管理机构公布C．发包人自行采集地市场D．工程管理咨询公司所确定22、在工程进度款地计算中,其单价地计算主要根据（C ）地工程价格地计算方法决定.A．设计概算B．投标报价中C．发包人和承包人事先约定D．发包人和监理工程师事先约定06年16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》,发包人未按合同约定预付工程款时,承包商可按合同约定向发包人发出要求预付地通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付地,承包商最早可在发出通知后（A ）天停止施工.A．7 B．14C．2lD.2807年20.FIDIC合同条件所规定地工程支付中,属于暂付费用地是( C).A.保留金、工程变更费用、业主索赔费用B.迟付款利息、业主索赔费用C.动员预付款、材料预付款、保留金D.工程变更费用、成本增减费用09年39．某工程合同总额300 万元,合同约定地工程预付款额度为15%,主要材料和构配件所占比重为60%,则该工程预付款地起扣点为（C ）万元. A．135 B．180C．225 D．25545．某工程合同价为500 万元,合同价地60%为可调部分.可调部分中,人工费占35%,材料费占55%,其余占10%.结算时,人工费价格指数增长了10%,材料费价格指数增长了20%,其余未发生变换.按调值公式计算,该工程地结算工程价款为（B ）万元.A．610.00 B．543.50C．511.25 D．500.001Z20205004年23、建设工程工程施工成本控制包括若干环节,其中最具实质性地是（A ）.A．纠偏B．分析C．比较D．检查24、建设工程工程施工成本偏差是指（C ）之差.A．已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本B．已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本C．已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本D．已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本25、下列方法中,可用于分析建设工程工程施工成本偏差地方法是（B ）.A．因素分析法和比较法B．曲线法和表格法B．连环置换法和比率法D．连环置换法和曲线法26、在建设工程工程施工成本分析方法中,可用来分析各种因素对成本地影响程度地方法是（C ）.A．相关比率法B．比重分析法C．连环置换法D．动态比率法27、横道图进度计划地优点是（C ）A．便于确定关键工作B．工作之间地逻辑关系表达清楚C．表达方式直观D．工作时差易于分析05年21、施工企业进行会计核算时地会计要素包括（C ）P42A．资产、负债、利息B．负债、存货、折旧C．资产、负债、所有者权益D．利息、存货、所有者权益22、对已经发生地、正在发生地和尚未发生地经济活动进行核算,属于（B ）P42A、会计核算B、业务核算C、动态核算D、统计核算23、能够通过技术经济指标地对比,检查目标地完成情况,分析产生差异地原因,进而挖掘内部潜力地分析方法是（D ）P42A、因素分析法B、差额分析法C、差率法D、比较法24、以下关于综合成本分析方法地表叙中,正确地是（B）P44A、进行分部分项工程成本分析时,应分析每一个分部分项工程地成本B、月度成本分析地依据是当月地成本报表C、企业年度成本要求一年结算一次,可将部分成本转入下一个年度D、单位工程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本地比较06年22.在施工成本地各种核算方法中,业务核算比（）.A．会计核算和统计核算地范围广B．会计核算地范围窄,比统计核算地范围广C．会计核算地范围广,比统计核算地范围窄D．会计核算和统计核算地范围窄23.某工程l o月份拟完工程计划施工成本50万元,已完工程计划施工成本45万元,已完工程实际施工成本48万元,该工程lo月底施工成本偏差和进度偏差分别是（A）.A．成本超支3万元,进度拖延5万元B．成本超支3万元,进度拖延3万元C．成本节约2万元,进度提前5万元D．成本节约2万元,进度提前3万元24.分部分项工程成本分析采用地“三算”对比分析法,其“三算”对比指地是（B ）地比较.A．概算成本、预算成本、决算成本B．预算成本、目标成本、实际成本C．月度成本、季度成本、年度成本D．预算成本、计划成本、目标成本07年21.施工成本控制工作地一般步骤是(B ).A.检查→分析→比较→预测→纠偏B.比较→分析→预测→纠偏→检查C.预测→比较→分析→检查→纠偏D.预测→检查→分析→比较→纠偏22.某分项工程计划完成工程量3000m3,计划成本15元/m3,实际完成工程量2500m3,实际成本20元/m3.则该分项工程地施工进度偏差( A ).A.拖后7500元B.提前7500元C.拖后12500元D.提前12500元23.工程成本偏差分析可采用不同地表达方法,常用地有( A ).A.横道图法、表格法和曲线法B.网络图法、横道图法和表格法C.比较法、因素分析法和差额计算法D.网络图法、表格法和曲线法24.某工程商品混凝土地有关产量、单价、损耗率等数据如下表所示.如采用因素分析法进行施工成本分析,产量、单价、损耗率对成本地影响程度分别是(D ).工程单位目标实际产量m3 500 550单价元/m3 540 590损耗率% 4 3A.产量增加使成本增加30 680元。
一级建造师项目管理真题及答案
一、单项选择题1、建设工程项目管理就是自项目开始到项目达成，经过( P2 )使项目目标得以实现。
A、项目策划和项目组织B、项目控制和项目协调C、项目组织和项目控制D、项目策划和项目控制2、组织分工反应的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和( P15 ) 。
A、管理目标分工B、管理职能分工C、管理责任分工D、管理权限分工3、编制项目管理任务分工表时，第一进行项目管理任务的分解，而后( P25 )。
A、明确项目管理的各项工作流程B、剖析项目管理的合同构造模式C、明确项目管理和各主管工作部门或主管人员的工作任务D、剖析组织管理方面存在的问题4、业主确定的工程项目设计更改工作流程，属于工作流程组织中的是( P31 )。
A、管理工作流程B、物质流程C、信息办理工作流程D、设计工作流程5、为明确混凝土工程施工中钢筋制作、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，其工程日记日记应该编制(P32)。
A、组织构造图B、任务分工表C、工作流程图D、工作一览表6、在项目的组织工具中，用以反应项目所有工作任务及其层次关系的是( P16 ) 。
A、管理职能分工表B、工作任务分工表C、项目构造图D、组织构造图7、建设工程项目实行阶段策划的主要任务是确定( P35 )。
A、项目建设的总目标B、怎样实现项目的目标C、项目建设的指导思想D、怎样组织项目的建设8、在施工总承担保理模式下，施工项目整体管理和目标控制的责任由( P42 )肩负。
A、业主B、分包单位C、施工总承担保理单位D、施工总承包单位9、依据《建设工程施工合同( 示范文本 ) 》(GF-99-0201) ，合同实行过程中工程师赞同采用承包人的合理化建议，由此产生的花费或获取的利润应由(P83)。
A、发包人与承包人另行商定分担或分享B、发包人肩负或享有C、发包人、承包人和工程师依据商定分担或享有D、承包人肩负或享有10、施工生产因素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设备，除按合用的标准定型选用外，一般应按( P172 )要求进行专项设计。
02、2016年一级建造师市政公用工程管理与实务真题解析(四)
（三）背景资料某管道铺设工程项目，长1km，工程内容包括燃气、给水、热力等项目，热力管道采用支架铺设，合同工期80天，断面布置如图3-1所示。
建设单位采用公开招标方式发布招标公告，有3家单位报名参加投标，经审核，只有甲、乙2家单位符合合格投标人条件，建设单位为了加快工程建设，决定由甲施工单位中标。
开工前，甲施工单位项目部编制了总体施工组织设计，内容包括：（1）确定了各种管道的施工顺序为：燃气管→给水管→热力管；（2）确定了各种管道施工工序的工作顺序如表3所示，同时绘制了网络计划进度图入图3-2所示。
在热力管道排管施工过程中，由于下雨影响停工1天。
为保证按时完工，项目部采取了加快施工进度的措施。
问题1．建设单位决定由甲施工单位中标是否正确？说明理由。
2．给出项目部编制各种管道施工顺序的原则。
3．项目部加快施工进度应采取什么措施？4．写出图3-2中代号A和表3中代号B、C、D、E代表的工作内容。
5．列示计算图3-2的工期，并判断工程施工是否满足合同工期要求，同时给出关键线路。
（关键线路用图3-2中代号“①～⑩”及“→”表示）【参考答案】1.建设单位决定由甲施工单位中标不正确。
理由：（1）要保证满足条件的单位有三家以上才可以，符合条件的只有两家单位，应当重新招标。
（2）直接决定甲施工单位中标不对，应经过合理完整的评标程序选定中标人。
【考点来源】1K420012市政公用工程施工招标条件与程序P2682.项目部编制各种管道施工顺序的原则是:管道安装应按“先大管，后小管，先主管，后支管，先下部管，后中上部管”的原则，有计划分步骤进行。
【考点来源】1K420131城市燃气、供热管道施工质量检查与验收P3613.项目部加快施工进度应采取以下措施：（1）调整关键线路的长度。
应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。
（2）调整非关键工作时差。
233网校2016年一级建造师《建筑工程》真题及答案 .doc
233网校2016年一级建造师《建筑工程》真题及答案一、单项选择题(共2题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意 )1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。
A．C15B．C20C．C25D．C30【233网校答案】B P5；C P6【233网校解析】设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20；P6混凝土强度等级不小于C25。
2013年出过类似的。
2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。
A．原设计单位B．建设单位C．监理单位D．施工单位【233网校答案】A【233网校解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。
如需改变时，应该取得原设计单位的许可。
3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。
A．桁架结构体系B．筒体体结构体系C．框架剪力墙结构体系D．混合结构体系【233网校答案】B【233网校解析】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。
4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。
A．矿渣水泥B．硅酸盐水泥C．火山水泥D．复合水泥【233网校答案】B【233网校解析】高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。
5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。
A．石灰石粉B．硅灰C．沸石粉D．粒化高炉矿渣粉【233网校答案】A【233网校解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。
非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。
活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。
6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。
A．强度高B．密度大C．耐磨性能好D．属碱性石材【233网校答案】D【233网校解析】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题1.【题干】关于设计阶段项目管理的说法，错误的是( )。
【选项】A.设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分B.由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理C.设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量D.设计的进度直接影响工程的进展2.【题干】关于施工现场职业健康安全卫生要求的说法，错误的是( )。
【选项】A.生活区可以设置敞开式垃圾容器B.施工现场宿舍严禁使用通铺C.施工现场水冲式厕所地面必须硬化D.现在食堂必须设置独立制作间3.【题干】某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元/天，进出场费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/台班;计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是( )元。
【选项】A.4000B.1600C.12000D.125004.【题干】下列施工生产要素的质量控制内容中，属于公益方案质量控制的是( )。
【选项】A.施工企业坚持执业资格注册制度和作业人员持证上岗制度B.施工企业在施工过程中优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备C.施工企业对施工中使用的模具、脚手架等施工设备进行专项设计D.施工企业合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图5.【题干】应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本与已完成工程预算成本的竖向距离表示( )。
【选项】A.成本累计偏差B.进度累计偏差C.进度局部偏差D.成本局部偏差【答案】A【解析】6.【题干】下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是( )。
【选项】A.接受者防护B.传播途径控制C.严格控制作业时间D.声源上降低噪声7.【题干】下列施工成本分析方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是( )。
【选项】A.连环置换法B.相关比率法C.比重分析法D.动态比率法8.【题干】关于主体结构工程现场质量检测的说法，正确的是( )。
【选项】A.按照统计方法评定混凝土强度时，同一强度等级试件的留置数量不宜少于10组。
按非统计方法评定时，留置数量不宜少于3组B.砌体工程中，普通砖5万块，多孔砖10万块各为一检验批，抽检数量为1组C.对梁板类构件，应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行钢筋保护层厚度检测D.混凝土预制构建结构性能检测应按同一工艺生产的不超过100件且不超过3个月的同类产品为一检验批9.【题干】建设工程项目进度控制的过程包括：①收集资料和调查研究;②进度计划的跟踪检查;③编制进度计划;④根据进度偏差情况纠偏或调整进度计划。
其正确的是工作步骤是( )。
【选项】A.①-③-②-④B.①-②-③-④C.X-X-X-XD.X-X-②-X10.【题干】某双代号网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点。
关于工作M的说法，正确的是( )。
【选项】A.工作M是关键工作B.工作M的自由时差为零C.工作M的总时差等于自由时差D.工作M的总时差大于自由时差11.【题干】某单代号网络计划如下图(时间单位：天)，其计算工期为( )天。
【选项】A.20B.26C.22D.2412.【题干】建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过( )几日。
【选项】A.30B.60C.90D.12013.【题干】关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是( )。
【选项】A.工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件B.监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查C.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查D.监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体混凝土分别进行监督检测14.【题干】项目结构信息编码的依据是( )。
【选项】A.项目管理结构图B.项目结构图C.项目组织结构图D.系统组织结构图15.【题干】下列影响项目质量的环境因素中，属于管理环境因素的是( )。
【选项】A.项目现场施工组织系统B.项目所在地建筑市场规范程度C.项目所在地政府的工程质量监督D.项目咨询公司的服务水平16.【题干】某双代号网络计划中。
工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。
工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为( )天。
【选项】A.1B.3C.4D.817.【题干】关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是( )。
【选项】A.Ⅰ级预警表示生产活动处于正常状态B.Ⅳ级预警一般用蓝色表示C.Ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段D.Ⅲ级预警表示受到事故的严重威胁18.【题干】关于工程项目质量风险识别的说法，正确的是( )。
【选项】A.从风险产生的原因分析，质量风险分为自然风险、施工风险、设计风险B.可按风险责任单位和项目实施阶段分别进行风险识别C.因项目实施人员自身技术水平局限造成错误的质量风险属于管理风险D.风险识别的步骤是，分析每种风险的促发因素→画出质量风险结构层次图→将结果汇总成质量风险识别报告19.【题干】根据动态控制原理，项目目标动态控制的第一步工作是( )。
【选项】A.调整项目目标B.分解项目目标C.制定纠偏措施D.收集项目目标实际值20.【题干】下列项目风险管理工作中，属于风险响应的是( )。
【选项】A.手机与项目风险有关的信息B.分解项目目标C.制定纠偏措施D.收集项目目标实际值21.【题干】根据《中华人民共和国劳动法》，施工企业应按规定向劳动者支付工资，但是当企业因暂时生产经营困难无法按规定支付工资时可以延期支付，但最长不得超过( )日。
【选项】A.60B.30C.90D.12322.【题干】某分项工程某月计划工程量3200m2，计划单价为15元/m2;月底核定承包商实际完成工程量为2800m2，实际单价为20元/m2，则该工程的已完工作实际费用(ACWP)为( )元。
【选项】A.56000B.42000C.48000D.6400023.【题干】沟通的两个层面是指( )。
【选项】A.信息的发送者和接受者B.沟通内容和沟通方法C.信息传递和交换D.思维交流和语言交流24.【题干】关于施工成本控制程序的说法，正确的是( )。
【选项】A.管理行为控制程序是成本全过程控制的重点B.指标控制程序是对成本进行过程控制的基础C.管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容D.管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约25.【题干】某双代号网络计划如下图，如BDI工作共用一台施工机械且按BDI顺序施工，则对网络计划可能造成的影响是( )。
【选项】A.总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置1周B.总工期会延长1周，但施工机械在现场不会闲置C.总工期不会延长，且施工机械在现场不会闲置D.总工期会延长1周，且施工机械会在现场闲置1周26.【题干】下列施工成本分析依据中，属于既可对已发生的，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是( )。
【选项】A.会计核算B.统计核算C.成本预测D.业务核算27.【题干】根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的是( )。
【选项】A.空间管理B.用户管理C.维修管理D.财务管理28.【题干】关于业主方项目管理目标和任务的说法，正确的是( )。
【选项】A.业主方的进度目标指项目交付使用的时间目标B.业主方的投资目标指项目的施工成本目标C.投资控制是业主方项目管理任务中最重要的任务D.业主方项目管理任务不包括设计阶段的信息管理29.【题干】下列施工质量控制依据中，属于专用性依据的是( )。
【选项】A.工程建设项目质量检验评定标准B.建设工程质量管理条例C.设计交底及图纸会审记录D.材料验收的技术标准30.【题干】关于成本加酬金合同的说法，正确的是( )。
【选项】A.当实行风险型CM模式时，适宜采用最大成本加费用合同B.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整C.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期D.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同31.【题干】下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务是( )。
【选项】A.项目结构图B.组织结构图C.工作任务分工表D.管理职能分工表32.【题干】根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，某3万m2的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是( )名。
【选项】A.1B.3C.4D.233.【题干】某焊接作业由甲、乙、丙、丁四名工人操作，为评定各工人的焊接质量，共抽检100个焊点，抽检结构如下表。
根据表中数据，各工人焊接质量由好至差的排序是( )。
作业工人抽检点数不合格点数甲102乙404丙2010丁308【选项】A.甲→乙→丙→丁B.乙→甲→丙→丁C.丁→乙→甲→丙D.乙→甲→丁→丙34.【题干】下列工程担保中，应由发包人出具的有( )。
【选项】A.支付担保B.履约担保C.预付款担保D.保修担保35.【题干】根据事故造成损失的程度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是( )。
【选项】A.造成1亿元以上直接经济损失的事故B.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故C.造成100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故D.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故36.【题干】根据《建筑法》及相关规定，施工企业应交纳的强制性保险是( )。
【选项】A.人身意外伤害险B.工程一切险C.工伤保险D.第三者责任险37.【题干】根据《安全生产许可条例》，施工企业安全生产许可证( )。
【选项】A.有效期为2年B.有效期届满时经同意可以不再审查C.要求企业获得职业健康安全管理体系认证D.应在届满后3个月内办理延期手续38.【题干】关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是( )。
【选项】A.每年至少组织两次专项急预案演练B.每半年至少组织两次现场处置方案演练C.法定代表人发生变化时，应当及时进行修订D.周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订39.【题干】根据《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)，工程建设监理实施细则必须经( )批准。
【选项】A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理单位法定代表人40.【题干】关于管理职能分工表的说法，错误的是( )。
【选项】A.是用表的形式反映项目管理班长内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工B.管理职能分工表无法暴露仅用岗位责任描述书时所掩盖的矛盾C.可辅以管理职能分工描述书来明确每个工作部门的管理职能D.可以用管理职能分工表来区分业主方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能41.【题干】与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是( )。