2015年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案（多选题）多项选择题51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。
A．自然人B．企业法定代表人C．企业法人D．非企业法人E．其他组织52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。
A．合同当事人违约B．代理发生变化C．法院判决D．仲裁机构裁定E．物价正常波动53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。
A．招标代理B．委托代理C．法定代理D．追加代理E．指定代理54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。
A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。
A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C．有办理招标手续的人员及能力D．有编制招标文件的能力E．有组织评标的能力56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。
A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。
A．投标截止时间后招标人不同意开标的B．投标截止时间止，投标人少于3家的C．投标人投诉中标人的D．经评标委员会评审后否决所有投标的E．招标人不接受评标评审结果的58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。
A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的C．不同投标人的投标文件异常一致的D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。
台湾省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题
台湾省2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在建立单位的计划系统中，根据初步设计中确立的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为__。
A．工程项目总进度计划B．工程项目前期工作计划C．工程项目年度计划D．工程项目进度平衡计划2、建设项目在建设期内，由于价格变化引起投资增加，需要事先预留的费用属于。
A：未明确项目准备金B：基本预备费C：建筑安装工程间接费D：涨价预备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。
A：协调工程项目的外部关系B：报送监理人员情况C：保守工程秘密D：协调合同管理工作E：专业监理4、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理5、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。
用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。
A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。
这种编制预算的方法是。
A：工料单价法B：综合单价法C：全费用单价法D：实物单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、建设工程进度控制的经济措施之一是指。
监理工程师《合同管理》真题及答案（2）
监理工程师《合同管理》真题及答案（2）2015监理工程师《合同管理》真题及答案21.某国外设备投标的到岸价为30D万美元，评宙供货范围偏差增加评标价△万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。
A.7.5B.11.5C.13.0D.20.5【答案】D22.关于勘察成果的说法，错误的是()。
A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质愔况修正勘察结果【答案】D23.关于设计合同履行的说法，正确的是( )。
A.初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B.提交施工图设计文件10天内，发包人一次性支付设计费C.合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金D.合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金【答案】C24.关于设计文件的说法，正确的是()。
A.发包人可要求监理人修改不重要的设计B.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改D.设计宙批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担【答案】C25.关于工程设计管理的说法，正确的是()。
A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位芫成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质重軎故分祈【答案】B26.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是( )。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】D27.根据《标准施工合同》，履约拒保和预付款担保采用的担保形式是()。
A.均米用无条件担保B.分别米用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件拒保D.分别米用有条件担保和无条件担保【答案】A28.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。
2015年下半年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题
2015年下半年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】主要依靠评价人员的知识、经验和判断，对设计方案进行评选，属于方法。
A：定量评价B：定性评价C：综合评价D：定性评价定量化E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某建设项目的净现金流量如表3-3所示，则该项目的静态投资回收期为年。
A：3．33B：4．25C：4．33D：4．75E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用是指。
A：工程造价B：建筑工程费C：建设工程总投资D：建筑安装工程费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。
A：专用条件B：通用条件C：附录AD：附录BE：工程保险金5、某项目设备工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为万元。
A：4000B：4200C：4300D：4420E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是。
A：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作B：工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期C：工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作D：非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作E：自我评定7、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容包括。
A：对组织不断的改进B：提高有效性和效率C：确定挑战性的改进目标D：确定关键、重要过程E：工程变更单8、由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在采购订货前应向__申报。
2015年下半年台湾省监理工程师合同管理：违约责任的概念考试试题
2015年下半年台湾省监理工程师合同管理：违约责任的概念考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、通过质量控制的动态分析随时了解生产过程汇总的质量变化情况，预防出现废品。
下列方法中，属于动态分析方法的是。
A：排列图法B：直方图法C：控制图法D：解析图法E：工程变更单2、编制建设工程监理规划需满足的要求是。
A：基本构成内容和具体内容都具有针对性、指导性和可操作性B：基本构成内容和具体内容都应当力求统一C：基本构成内容应力求统一，具体内容应有针对性、指导性和可操作性D：基本构成内容应有针对性、指导性和可操作性，具体内容应力求统一E：工程保险金3、发生工程质量问题，在施工单位收到《监理通知单》后，在的组织参与下，尽快进行质量问题调查并完成报告编写。
A：建设单位B：项目监理机构C：质量监督机构D：质量检测机构E：工程变更单4、提供质量管理体系业绩改进指南，采用“过程方法”，通过满足相关方要求提高相关方的满意程度。
A：GB／T19000—2008B：GB／T19001—2008C：GB／T19004—2009D：ISO19011E：工程变更单5、某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。
一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由__承担。
A．发包人B．工程师C．承包人D．发包人与承包人共同6、某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工。
若该工程在原约定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调整其价格差额时，现行价格指数应采用。
A：原约定竣工日期的价格指数B：实际竣工日期的价格指数C：原约定竣工日期和实际竣工日期价格指数中较低的一个D：实际竣工日期前42天的价格指数E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对进行检查。
A：现场质量管理体系B：勘察实施方案C：重要岗位人员的上岗证D：勘察成果报告E：工程变更单8、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着。
2015年下半年台湾省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试题
2015年下半年台湾省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、预算定额是对规定计量单位的进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。
A：扩大施工工序B：扩大分部工程C：分部工程D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的__。
A．双方享有的同时履行抗辩权B．后履行方享有的抗辩权C．先履行方享有的不安抗辩权D．后履行方享有的不安抗辩权3、根据概率数理统计，计点值数据服从。
A：正态分布B：二项分布C：线性分布D：泊松分布E：工程变更单4、用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是。
A：施工过程B：施工段C：流水步距D：流水节拍E：自我评定5、关于保证人资格的说法，正确的是。
A：企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B：企业法人的分支机构一律不得作为保证人C：医院可以作为保证人D：学校不得作为保证人E：专业监理6、计数标准型一次抽样方案为N，(n，c)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，C为合格判定数。
当从n中查出有d个不合格品时，若，应判定该送检批合格。
A：d>c+1B：d=c+1C：d≤cD：d>cE：工程变更单7、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。
A：-45．84B：-1．57C：27．76D：42．55E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、与新斯的明比较，毒扁豆碱的药理作用显著特点是A．对心血管系统作用较强B．对骨骼肌兴奋作用更强C．对胃肠平滑肌作用较弱D．具有中枢作用E．对腺体分泌作用较弱9、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为天。
台湾省2015年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试题
台湾省2015年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。
A：是终局的，对发包人具有强制约束力B：不是终局的，对发包人具有强制约束力C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力E：专业监理2、工程进度款的计算主要涉及。
A：工程质量的检验和施工进度计划B：工程量的计量和单价的确定C：直接费和间接费的计算D：施工方案和分部分项工程的确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。
关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是。
A：自行负责B：由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C：不予补偿，但应合理顺延合同工期D：由发包人给予补偿，合同工期相应顺延E：专业监理4、我国颁布的质量管理体系认证依据标准的编码是。
A：GB／T19001B：GB／T19004C：GB／T19000D：GB／T19011E：工程变更单5、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。
下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是。
A：招标申请经批准后，招标人可以自行招标B：办理招标备案后，招标人可以自行招标C：无须办理招标备案，招标人可以自行招标D：办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标E：专业监理6、某企业拟建造一幢宿舍楼，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详细的设备材料清单，该工程适宜采用形式。
A：固定总价合同B：估计工程量单价合同C：可调单价合同D：纯单价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出。
A：某一工作的实际进度情况B：某一工作完成工作量情况C：导致进度拖延的某一具体工作D：项目总的实际进展情况E：自我评定8、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
台湾省2015年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷
台湾省2015年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为。
A：发包人负责试验，费用由发包人承担B：发包人负责试验，费用由承包人承担C：承包人负责试验，费用由发包人承担D：承包人负责试验，费用由承包人承担E：专业监理2、风险管理的首要步骤是。
A：风险识别B：风险分析与评价C：风险对策的决策D：风险对策的实施E：工程保险金3、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。
由于设计人的资源能力所限，不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成．关于该事件的说法正确的是。
A：设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B：设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C：设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D：设计人不对变更部分的设计质量负责E：专业监理4、勘察合同履行期间，勘察人完成52%的工作量时，发包人要求解除合同，则发包人应__。
A．不退还发包人已付定金B．不退还发包人定金，再支付52%的勘察费C．支付预算额52%的勘察费D．支付预算额100%的勘察费5、某工程双代号网络计划如图3-37所示，其关键线路有条。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定6、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A．主观性B．明确性C．现实性D．层次性7、设计人完成合同约定的设计任务后，交付设计文件，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。
由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。
变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备及工、器具购置费3000万元，工程建设其他费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为万元。
A：5930B：5948C：6090D：6108E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主B：提交给工程师C：提交给承包商D：分别提交给业主和承包商E：专业监理3、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。
A：固定资产B：无形资产C：项目铺底流动资金D：其他资产E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、与限制民事行为能力人订立的合同属于。
A：无效合同B：效力待定合同C：可变更合同D：可撤销合同E：工程保险金5、在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。
A：采购方和运输部门B：供货方和采购方C：供货方和运输部门D：供货方、采购方和运输部门E：专业监理6、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理7、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以为对象。
A：建设项目B：单项工程C：单元工程D：单位工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某企业向银行借款，甲银行年利率2．8％，每年计息一次；乙银行年利率3．2％，每季度计息一次。
则。
A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率C：甲乙两银行实际利率相同D：甲乙两银行的实际利率不可比E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延．监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明。
A：解除施工单位应负的责任B：批准合同工期延长C：施工进度计划满足合同工期要求D：同意施工单位在合理状态下施工E：自我评定10、勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于的委托任务。
A：岩土工程勘察、水文地质勘察B：要求简单的勘察、要求复杂的勘察C：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察D：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察E：专业监理11、由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是__。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延12、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。
A：发包人提供的材料、设备不符合要求B：发包人原因指示的暂停施工C：发包人要求提前交货D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格E：专业监理13、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作G的总时差为周。
A：2B：3C：4D：5E：自我评定14、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。
A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工15、在图3-39所示双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作用一台施工机械且必须顺序施工，则该施工机械在现场最小闲置时间为周。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定16、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。
A：行业协会指定B：仲裁委员会指定C：业主与承包商协商选定D：工程师和承包商协商选定E：专业监理17、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程18、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括__。
A．协调处理施工现场周围地下管线保护工作B．按工程需要提供非夜间施工使用的照明C．办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D．组织设计交底19、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。
按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是。
A：试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B：监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C：监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D：试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任E：专业监理20、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，需要通知监理人A：第一阶段B：第二阶段C：第三阶段D：三个阶段都需要E：专业监理21、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A：原设计单位B：原审批机关C：原备案部门D：建设行政管理部门E：专业监理22、下列质量管理应用的统计方法中，具有动态分析功能的是。
A：排列图法B：因果分析图法C：直方图法D：控制图法E：工程变更单23、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1-4周实际完成的工程量见表4-5，则截至第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。
A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60天B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60天C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50天D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50天E：自我评定24、在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及__事项。
A．变更工期B．变更报价C．变更主要工种施工方案D．变更报价、工期等25、《注册监理工程师管理规定》于__起施行。
A．2005年4月31日B．2005年12月31日C．2006年4月1日D．2006年6月1日二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中__。
A．与投标人就投标价格进行谈判B．将中标结果通知未中标的投标人C．强制中标人接受新的承包条件D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E．授权评标委员会确定中标人2、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的情况有__。
A．施工现场发现地下构筑物B．施工现场地下水位过高而引起抽水台班增加C．业主采购的钢筋未及时供应D．特殊恶劣气候造成停工E．施工图纸未按时提供3、监理企业规章制度包括__。
A．档案文书管理制度B．人事管理制度C．经营管理制度D．项目法人管理制度E．财务管理制度4、下列属于专业甲级工程监理企业资质等级标准的是。
A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元B：企业近2年内独立监理过2个以上相应专业的二级工程项目C：申请工程监理资质之日前2年内没有规定禁止的行为D：申请工程监理资质之日前1年内没有因本企业监理责任造成质量事故E：企业具有必要的工程试验检测设备5、__属于对归档文件的质量要求。
A．不得利用施工图改绘竣工图B．工程文件必须采用碳素墨水或蓝黑墨水书写C．工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合D．工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程E．归档的工程文件必须为原件，不能采用复印件6、工程开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的__。
A．合同管理体系B．质量管理体系C．技术管理体系D．组织管理体系E．检查验收体系7、建筑材料或产品质量检验方式中，与全数检验相比较，抽样检验的优点有。
A：检验数量少，比较经济B：适合于需要进行破坏性试验的检验项目C：不需要复杂设备D：检验结果准确性高E：检验所需时间较少8、施工准备阶段质量控制的内容主要有__。
A．作业技术交底B．设计交底和图纸会审C．施工组织设计审查D．施工生产要素配置质量审查E．审查开工申请，把好开工关9、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有__。
A．办理施工所需的证件B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备C．按规定办理施工噪声有关手续D．负责已完成工程的成品保护E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定10、设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是__。
A．提供地下管线资料B．办理法律、法规规定的批准手续C．进行图纸会审D．按规定办理安全生产有关手续E．协调处理古树名木的保护工作11、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明。
A：数据分布集中程度高B：离散程度大C：均值对总体的代表性差D：离散程度小E：数据分布集中程度低12、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，承包人应在每个计量周期到期后的7d内，向发包人提交工程进度款支付申请，并应包括内容。
A：累计已完的合同价款B：本周期合计完成的合同金额C：返工损失费D：恶劣气候造成的窝工损失费E：本周期合计应扣减的金额13、对工程质量产生影响的环境条件包括（）。
A．工程技术环境B．工程作业环境C．工程周边环境D．工程经济环境E．工程地区环境14、工程价款的动态结算方法有。
A：固定综合单价法B：按主材计算价格法C：调值公式法D：工料单价法E：竣工调价系数法15、在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法正确的有__。
A．委托人违约应承担违约责任B．监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算C．监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限D．监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任E．监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任16、竣工决算的内容中（）是竣工决算的核心内容和重要组成部分。
A．竣工财务决算说明书B．工程竣工图C．工程造价对比分析D．竣工财务决算报表E．建设项目财务结算书17、建设工程监理文件档案资料管理的主要内容是监理文件档案资料的__。
A．收文、发文与登记B．传阅C．分类存放D．归档、借阅、更改与作废E．移交18、为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括__。
A．招标广告B．合同协议书C．评标方法D．资格预审文件E．定标原则19、引进技术和进口设备其他费包括。
A：外贸手续费B：银行手续费C：国外工程技术人员的来华费用D：分期和延期付款的利息E：进口设备检测鉴定费用20、项目法人的工作内容包括。