工程木门安装合同
木门合同合同范本6篇
木门合同合同范本6篇木门合同合同范本篇1甲方：__（以下简称甲方）乙方：__（以下简称乙方）经过甲乙双方友好协商，就本工程复合实木门（含门套）、实木防火门（含门套）供应及售后服务，达成如下一致意见，特订立本合同。
1工程概况1.1工程名称：1.2建设地点：2合同内容2.1本合同包含内容：本工程实木门、实木防火门供应及售后服务、确保竣工验收通过。
2.2工程质量标准：2.2.1质量目标：确保“泰山杯”要求2.2.2合格率：壹次报验合格率需达到100%2.2.3优良率：壹次报验优良率需达到95%2.2.4质量要求：达不到“泰山杯”标准时，按结算总价5.00%进行违约处理。
3工期3.1工期：自接到甲方书面通知的开工令后50日内将木门加工制作完毕并根据总包商要求运至工地现场安装完毕。
（乙方根据现场情况自行进行实测实量，以保证木门下料尺寸、数量等数据的准确性）。
3.2木门进场、安装时间：以甲方书面通知为准。
3.3拖延工期处罚：乙方每拖延壹天按结算总价1.00%进行处罚。
4技术要求：4.1必须严格按照图集l92j601（木门）、l92j606（防火门）中规定制作加工，并严格执行国家相关工艺标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210—20xx）、《木结构工程施工及验收规范》（gb14101—93）的规定等。
4.2实木复合门、实木防火门的技术要求及检验标准：详见招标文件之要求。
4.3乙方必须保证向甲方提供满足上述质量要求的产品，且安装后应为符合国家规范规定的成品门，否则按如下办法处理：4.3.1甲方可以拒收此货物，否则执行下条：4.3.2甲方有权随意处理，且乙方要承担相应的处理费用。
4.4乙方需提供的技术文字资料：产品合格证、质量检测报告、其他山东省、聊城市建设主管部门规定的资料以及满足“泰山杯”竣工验收要求的资料。
5经济条款5.1承包方式：包工包料、包工期、包质量。
5.2合同范围及综合单价包含内容：包工包料成活价。
木门安装工人合同（3篇）
木门安装工人合同甲方（雇主）：地址：联系电话：乙方（工人）：地址：联系电话：一、工作内容及要求1. 甲方雇佣乙方从事木门安装工作，具体工作内容包括：根据甲方提供的设计图纸和要求，完成木门的安装、调试、调整等工作。
2. 乙方负责保证所安装的木门符合国家有关安全标准和设计要求，确保门扇、门框、锁具等配件齐全，安装牢固可靠。
3. 乙方应按照甲方的要求，保持工作现场的整洁，安全，并负责将施工过程中产生的垃圾、废料进行妥善处理，做到不污染环境。
4. 乙方应遵守甲方现场的安全规定，佩戴必要的安全防护用品，并严格遵守现场负责人的指挥，确保工作安全。
5. 乙方应保证工作质量，安装过程中如发生质量问题，应及时进行修复或更换，确保甲方满意。
二、工作时间及工资1. 工作时间：乙方工作时间为每周工作5天，每天工作8小时，具体工作时间由甲方安排。
2. 工资：乙方工资以月计算，月工资为人民币（以下简称“RMB”）XXX元。
甲方应定期按时支付乙方工资，以现金或银行转账形式支付。
三、劳动保护和责任1. 甲方应为乙方办理工伤保险，保障乙方在工作中发生工伤时的权益。
2. 乙方应自觉遵守劳动纪律，按时参加工作并完成各项任务。
3. 乙方在工作中发生意外事故或人身伤害的，甲方将及时协助乙方进行处理，并妥善安排医疗救治。
四、保密责任1. 乙方在工作期间和工作结束后，应对甲方的商业秘密和技术信息予以保密。
2. 乙方不得擅自复制、泄露和传播与工作任务有关的文件、资料和信息。
五、违约责任1. 乙方如未按照约定完成工作内容、质量标准或未按甲方要求工作时间，甲方有权要求乙方赔偿因此产生的损失。
2. 若乙方出现违反劳动纪律、工作疏忽大意或渎职等情况，甲方有权根据具体情况进行相应的处理，包括但不限于扣除工资、辞退等。
六、法律纠纷解决1. 双方因履行本合同所发生的争议，应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，并可根据双方协商一致的需要进行修改和补充。
工程木门合同范文
工程木门合同范文合同编号：_________甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________鉴于甲乙双方就工程项目中的木门供应及安装事宜达成以下协议：一、产品规格与要求1.1 木门类型：工程木门应包括但不限于实木门、复合门、模压门等。
1.2 材质与工艺：所有木门应采用优质木材，表面处理应光滑、无瑕疵，且符合国家相关环保标准。
1.3 尺寸定制：木门尺寸应根据现场实际测量数据进行定制，确保安装后的严密性和使用功能。
二、价格条款2.1 单价与总价：根据双方协商一致的价格，每扇木门的单价为____元，总计____扇，总价为____元。
2.2 付款方式：甲方应在合同签订后支付____%的预付款，余款在木门安装验收合格后一次性付清。
三、交货与安装3.1 交货时间：乙方应在合同签订后的____天内完成木门的生产，并在____天内完成交货。
3.2 安装服务：乙方应负责木门的运输及安装工作，确保安装质量符合行业标准。
四、质量保证与售后服务4.1 质保期限：乙方应对所供木门提供不少于____年的质量保证期。
4.2 售后服务：在质保期内，如出现非人为因素导致的质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任5.1 若乙方未能按照合同约定的时间和质量要求交付木门，应按照未履行部分的合同金额支付违约金给甲方。
5.2 若甲方未能按照约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款的滞纳金。
六、其他条款6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
6.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：____年____月____日。
木门制作安装合同范本
木门制作安装合同范本一、合同双方甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______二、合同内容1. 木门制作甲方委托乙方制作_______樘木质门，具体规格为：宽_______厘米，高_______厘米，厚_______厘米。
木门材质要求为_______（如实木、复合木等），表面处理要求为_______（如喷漆、烤漆等）。
2. 木门安装乙方负责将制作完成的木门安装至甲方指定地点：_______。
安装工作包括但不限于门体安装、门框调整、五金件安装等。
三、合同价格本合同总价为人民币_______元（大写：_______元整）。
付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价的_______%作为预付款；木门安装验收合格后，甲方支付剩余_______%。
四、制作及安装期限乙方应在合同签订之日起_______个工作日内完成木门的制作。
制作完成后，乙方应在_______个工作日内完成安装工作。
五、质量保证乙方保证木门制作材料及工艺符合国家相关标准。
木门安装完成后，乙方提供_______个月的免费保修期。
六、违约责任如乙方未能按期完成制作或安装，每延迟一日，应支付合同总价_______%的违约金。
如甲方未能按期支付款项，每延迟一日，应支付合同总价_______%的滞纳金。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_______人民法院提起诉讼。
八、其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：_______年_______月_______日。
木门安装承包合同7篇
最新木门安装承包合同7篇(精选)在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。
那么合同应该怎么制定才适宜呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，有所帮助，下面我们就来理解一下吧。
家具安装承包合同路灯安装承包合同篇一甲方(发包方):乙方(承包方):第一条工程概况:1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程造价：(大写)￥5、承包方式：6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准)：7、开工日期：第二条图纸及资料:2、工程款报价单，经甲方签字，做合同附件;3、甲方变更施工指示，应有书面形式，做合同附件;第三条工程代表:1、甲方代表(签字)：2、乙方签字(签字)：3、各方应对己方工程代表的人选，出具授权委托书，其中应注明委托权限。
工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有详细事宜。
各方如中途更换工程代表，那么更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。
第四条双方责任:1、甲方责任：(1)提供施工用水用电，满足施工根本条件;(2)提供施工仓库用房;(3)负责协调和其它工程商的穿插施工;(4)按合同约定支付工程款;2、乙方责任：(1)严格按甲方认可的施工图纸施工，保证施工平安和施工质量;(2)做好施工管理，保持现场清洁，道路畅通，器材堆放整齐;(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训;(4)不得随意拆改甲方原建筑构造及各种管线设施等;第五条工程质量及验收:2、隐蔽工程须甲方现场验收，否那么乙方可推延该工程;4、工程验收标准、方法、程序：甲方收到乙方验收申请后，应组织甲方、乙方和其它相关人员，组成验收小组。
参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求，由验收小组共同检验，并签署验收文件。
第六条工程保修:工程保修期为半年，自工程验收合格之日起计算。
在保修期内如出现施工质量问题，由乙方免费保修，假设因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的(除乙方施工质量及产品质量外)，乙方可以收取维修费和材料费。
工程上木门合同
工程上木门合同甲方（需方）：_________乙方（供方）：_________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“该项目”）的木门供应及安装达成一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条产品规格与要求1.1 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求，供应并安装以下规格的木门：_________。
1.2 所有木门应符合国家相关质量标准，保证产品坚固耐用，外观美观。
第二条产品质量2.1 乙方保证所提供的木门为全新、未使用过的产品，并确保产品在正常使用条件下无材料和工艺上的缺陷。
2.2 木门在交付前应通过质量检验，并提供相应的检验报告。
第三条交货时间与地点3.1 交货时间为签订合同后的____天内，具体日期以甲乙双方确认的交货计划为准。
3.2 交货地点为_____________，由乙方负责运输至甲方指定地点，并负责产品的卸货和安全存放。
第四条价格与支付方式4.1 本合同总价为人民币______元。
4.2 甲方应于合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款。
4.3 余款在木门交付验收合格后____天内支付清。
第五条安装与验收5.1 乙方应派遣专业技术人员负责木门的安装工作，并确保安装质量。
5.2 安装完成后，甲方将组织相关人员进行验收，验收合格后视为交付完成。
第六条售后服务6.1 乙方应对所供木门提供不少于____年的质量保证期。
6.2 在质量保证期内，如发现产品存在质量问题，乙方应在接到通知后____小时内响应，必要时进行无偿更换或修复。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按合同约定时间交货，应按每日未交货物价值的____%支付违约金给甲方。
7.2 如甲方未能按约定时间支付货款，应按逾期金额的____%支付违约金给乙方。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他事宜9.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
工程木门安装合同范本
工程木门安装合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程木门安装的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方负责工程木门的安装工作。
二、安装材料1. 木门材料：乙方应按照甲方的要求及工程需要，提供符合国家质量标准的木门材料。
2. 辅助材料：乙方负责提供安装木门所需的辅助材料，如螺丝、胶水等。
三、安装标准及质量要求1. 乙方应按照国家相关安装规范及行业标准进行木门安装。
2. 安装过程中，乙方应确保木门安装牢固、平整，开关顺畅，无瑕疵。
3. 安装完成后，乙方应保证木门的整体美观、协调，与室内环境相匹配。
四、安装费用1. 安装费用：双方约定，木门安装费用为人民币_______元（大写：________________元整）。
2. 付款方式：甲方在木门安装完成并验收合格后，一次性支付乙方全部安装费用。
五、工期及验收1. 工期：乙方应在_______年_______月_______日前完成木门的安装工作。
2. 验收：木门安装完成后，甲方应在_______个工作日内进行验收。
验收合格后，甲方应签署验收合格证明。
3. 质保期：乙方对木门安装质量提供_______个月的质保期，质保期内，如因乙方原因导致木门出现质量问题，乙方应免费进行维修或更换。
六、违约责任1. 乙方未能按照约定工期完成木门安装的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币_______元。
2. 乙方安装的木门不符合质量要求的，应无条件进行整改，直至达到甲方要求。
3. 甲方未能按照约定时间支付安装费用的，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币_______元。
木门加工及安装合同5篇
木门加工及安装合同5篇篇1甲方（需方）：____________________乙方（加工安装方）：____________________鉴于甲方需要定制并安装木门，乙方具备相关加工和安装能力，双方经友好协商，达成以下合同协议：一、合同背景及目的根据甲方需求，乙方将承担甲方指定的木门加工及安装工作。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，实现共同利益。
二、工作内容及范围1. 乙方负责为甲方定制并安装木门，包括但不限于门扇、门框、门套等配件的制作与安装。
2. 乙方应按照甲方提供的规格、样式、材质等要求进行加工制作，确保产品质量符合国家标准及双方约定。
3. 乙方负责现场安装，确保安装质量及安全。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
该金额包括木门的加工制作、配送及安装等费用。
2. 甲方在合同签订后______日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 木门安装完毕并验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：______（如：银行转账、支付宝、微信等）。
四、工期及交付1. 乙方收到预付款后，根据甲方需求进行木门加工。
2. 加工完成后，乙方负责配送至甲方指定地点。
3. 乙方应在甲方付款后______日内完成安装工作。
如遇特殊情况，双方协商确定延期事宜。
五、质量标准及验收1. 乙方应按照国家相关标准及双方约定的质量要求，进行木门的加工制作。
2. 乙方在安装过程中，应确保安全、质量，做到无损坏、无瑕疵。
3. 安装完成后，甲方应在______日内进行验收。
验收合格后方视为工程完成。
4. 如甲方对木门质量、安装等存在异议，可聘请第三方机构进行检测，费用由责任方承担。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定时间完成木门加工及安装，乙方应承担违约责任，每逾期一日支付合同总金额______%的违约金。
2. 若因甲方原因未按合同约定时间支付款项，甲方应承担违约责任，每逾期一日支付未付款项______%的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程承包安装合同甲方(发包方)：乙方(承包方)：目的：根据《中华人民共和国合同法》,以及其他有关法律规定的原则,结合工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就安装施工外包事宜达成如下协议，以期共同遵守。
适用范围：第一条：工程概况1.工程名称：2.施工地点：3﹑施工内容：4．暂定总价款：大写（人民币）：。
5．工期：自2012年 3 月29 日开工，至2012 年 4 月28 日竣工（具体以实际开工令为准备，单总工期固定）；总工期天。
第二条：承包内容、方式、要求一、乙方全面负责甲方定义的客户的产品的安装施工，即工程木门产品的业务安装施工。
二、安装施工承包方式，包括木门卸货、产品安装保护、上楼等二次搬运；所有五金件安装；工厂未开到位的门扇合页、锁扣板等的五金现场开孔及工厂未开到位的孔洞修正；木门测量及安装；现场住宿、交通、差旅费；安装工具机械费用；油漆修补；安全管理费用；其他辅料（甲方只提供安装发泡胶标准：不超3樘门/2瓶）；木门安装完成通过项目工程竣工验收交至物业整过过程的安装服务；及与安装有关的未明确费用；支付安装款时需提供正规安装发票。
三、乙方施工队伍人员，必须符合市劳动局建筑工程施工用人有关条件规定,因条件不符,出现问题由承包方负责。
第三条：甲方的权利和义务一、甲方对乙方进行必要的新产品培训的指导；二、甲方应向乙方提供需安装施工客户的资料、完工时间及相关安装施工产品的技术，如安装施工产品的新款式图纸及安装施工产品的安装施工手册。
三、甲方负责将产品按照订单上交货日期入库。
四、甲方负责向乙方提供相应的专有五金配件材料。
五、甲方有权在安装施工过程中对安装施工进度、安装施工质量以及安装施工规范进行全面监督。
六、因乙方延误工期或安装施工原因导致的客户投诉，甲方有权对乙方进行处罚。
第四条：乙方的权利和义务一、乙方有权利向甲方索要新产品安装施工培训资源料。
二、乙方有权利向甲方索要需安装施工客户的资料、完工时间及相关安装施工产品的技术资料，如安装施工产品的新产品款式图纸以及安装施工产品的安装施工手册。
三、乙方需配备专业配套工具设备，包括机械设备、配电箱、检测设备、通讯设备等配套设施。
四、乙方负责产品部分相关的安装施工辅料，辅料必须符合国家环保检测要求，并提供相关辅料产品的质保书。
五、乙方必须严格按甲方的施工标准：按时、保质、保量，全面完成客户的安装施工。
六、乙方承担安装施工过程中因操作不当导致产品的损坏赔偿（从安装款中扣除）。
七、乙方须按照甲方的《施工进度计划表》上的时间进行安装施工，并严格按计划表进行安装。
八、因乙方原因造成产品及相关配件丢失、损坏的，乙方须按甲方《维修产品部件，零配件收费标准》的价格赔偿（从安装款中扣除）。
九、乙方必须对安装施工前的洞口尺寸进行洞口、基层验收，如有问题在安装前提出整改意见，如因乙方未验收而造成的一切安装施工问题由乙方承担。
十、乙方在安装施工前须对洞口的尺寸、平整度、质量以及产品附件等进行细致的检验，在符合要求后再进行安装施工并在安装施工中严格按照甲方提供的施工手册进行安装施工，不得随意更改。
十一、乙方在安装施工过程中有义务保护客户现场卫生及清洁工作，做到“落手清”，所有安装施工过程中产生的垃圾、废料必须及时清理。
十二、在安装施工过程中，乙方有义务对甲方相关物品的完好性负责，如因损坏而给甲方造成的一切经济责任由乙方承担（从安装款中扣除）。
十三、乙方须按甲方制定的入户安装施工服务标准，为甲方客户提供优质的服务。
十四、乙方必须按甲方成品保护方案或按现场监理及施工总承包单位要求做好产品的成品保护。
第五条、安装施工验收标准一、乙方向甲方提供的安装施工质量符合“国家装饰装修验收标准”以及甲方、第三方的安装施工操作规范要求。
二、乙方完成安装后先进行自检，再交与客户验收，直到客户对安装施工质量无异议，并在《安装质量验收单》上签字确认安装施工质量验收合格。
三、若乙方不按《产品验收标准》施工，在客户验收时发现安装施工质量问题，乙方负责返工，并承担因此而引起的经济赔偿（从安装款中扣除）。
第六条、售后维修与服务；一、责任归属：a:乙方承担与工程有关联的售后维修与服务，如出现售后维修服务时，乙方在没有撤离现场的情况下，须积极主动地配合甲方项目经理进行维修；b:工程交房验收后，乙方须听从甲方项目经理及客服部的维修安排或按约定上门定期进行维修工作。
二、维修期限及服务：a:乙方负责产品两年的维修期限，待维修期终止以后有偿服务的形式进行后续维修工作。
b:乙方在没有撤离现场的情况下保证接到甲方或客户来电12小时内到场，如遇紧急情况，乙方须按甲方要求的时间到场；c:工程交房验收后，乙方须在甲方项目经理通知后24小时内赶到现场或按约定上门期进行维修处理，完毕后做好清理现场工作，凭业主方或物业管理处签收的验收合格凭证报甲方客服部办理维修移交手续。
三、费用结算：除产品搬运、安装问题由乙方承担相关零部件费用外，其余都由甲方提供零部件，乙方提供人员维修安装，乙方所承担的零部件费用由乙方直接支付或在质保金内扣除四、违约责任：乙方未按约定时间、未能承担或者不能承担其约定范围内的维修与服务，而由甲方或甲方委托人代办的，甲方有权向乙方收取2倍的维修材料、及人工费用；质保期内的维修服务联系人：电话：人员及联系方式如有变动需及时书面通知甲方，否则后果自负五、其它：凡项目业主方在合同条款中约定甲方的、关于产品维修与服务的相关责任的，相应部分由乙方承担（包含人员费用）第七条、结算及付款方式一、工程数量及单价详见费用清单，工程结束按实际安装数量结。
二、乙方完工后所有人工结算及工程量的确认，须甲方现场项目部负责人签字认可后方可予以结算。
结算资料有：1、安装付款审核表2、安装验收单3、安装施工合同（复印件），由项目经理填报部门（区域）经理审核后报直营中心。
所有费用结算（安装人工费等）须经直营中心相关部门审核通过后，经公司审批签字后予以发放。
三、安装人员进场，支付安装预付款10%；安装完成总工程量的50%后，七个工作日内经甲方现场项目经理及公司业务主管部门确认后，付至合同总价的50%；安装完成总工程量的80%后，七个工作日内经甲方现场项目经理及公司业务主管部门确认后，付至合同总价的80%。
工程施工安装完成经甲方组织现场竣工验收交付物业使用及公司业务主管部门确认后，七个工作日内付至合同总价的100%。
交付物业使用后由甲方负责售后服务，但如甲方需要，乙方应协助售后服务。
第八条、违约责任一、乙方未做施工班组交底培训，每次处以30－50元的处罚。
二、乙方未对门洞进行复测每个处以10元的处罚，同时造成的其它损失由乙方承担。
三、乙方未能按时制定出合理的施工计划，将处以合同总金额的1－5％的处罚。
四、乙方造成产品损坏的，按甲方维修价承担费用，多次发生的除全额承担外同时追加（损失额20－50％）一定的处罚金。
五、乙方造成产品遗失损失的，按原价赔偿。
六、乙方不按甲方要求进度施工造成工程施工脱节或直接影响交房，由此产生后果和损失全部由乙方承担。
七、乙方遭到业主方、监理、总包公司投诉,甲方有权处以200-5000元/次的处罚, 情节严重的,甲方有权解除合同,造成损失由乙方承担。
八、乙方不得从事本合同约定的工作内容以外的其它经营活动。
违反此规定，甲方有权对乙方处以1000－10000元/次的处罚,情节严重甲方有权终止本合同。
第九条、不可抗力因不可抗力而造成的本协议不能履行的，双方参照国家有关规定协商解决。
第十条、争议的解决方式及其他一、如因本协议发生争议，双方应本着友好的态度协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
二、本协议经甲方、乙方双方盖章签字后方可生效。
三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：授权代表：授权代表：日期：日期：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：协议附件：1、《安全协议书》2、《安装报价清单》安全协议书编号：发包方（简称甲方）：有限公司承包方（简称乙方）：甲方将安装工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方必须严格执行，在签订安装合同的同时签订本协议。
一．承包工程项目：1．工程项目名称：2．工程地址：3．承包范围：木门安装服务4．承包方式：包清工二．工程项目期限：自 2012 年 3 月起开工至该工程竣工验收交付使用结束，以实际完工日为准。
三．协议内容：1．乙方在签订安装承包合同后，应自觉根据当地省劳动局有关外来施工人员到区（县）城建办（安监站）劳动保护监察部门办理施工登记手续。
2．甲乙双方贯彻先订合同后施工的原则，超出合同范围施工须及时补签补充协议，甲方不得以任何理由指派乙方人员从事合同外的施工任务。
乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。
3．乙方必须认真贯彻执行国家和当地省劳动厅颁发的；关于劳动保护﹑安全生产﹑消防等操作规程条款规定。
4．乙方必须建有工程施工安全管理组织体制，以及各工种专职和兼职的安全专员，特种作业人员的审证考核制度，及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
5．乙方在施工前应组织召开管理人员﹑施工人员进行必要的安全生产教育，法制观念教育，加强和提高安全防范意识。
6．所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定，并接受甲方指派管理人员的日常管理督促﹑检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限制整改。
7．乙方使用的所有机械设备：配电箱﹑电动工具等必须符合国家安全检测标准。
未经检验合格违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。
8．乙方人员对施工现场的脚手架﹑各种安全防护措施﹑安全标志和警告牌﹑不得擅自攀登﹑擅自拆除移动﹑未经许可擅自违反规定操作所造成的后果均由启事者负责。
9．特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经省﹑市﹑地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。
严禁违章﹑无证操作：由于乙方不按规范操作私自将不懂电器﹑机械设备的人违章作业所造成的一切后果自负。
10．乙方在施工过程中需要拖接电缆﹑电线﹑拖线板﹑配电箱﹑等电器设施时应制定专职人员负责施工。
特别是使用井架电梯时，须遵守现场甲方规章制度有专人负责开启，不得私自借用开启违章作业。
11．乙方施工中离地登高作业须有他人看护和专人攀护，系好安全带﹑安全帽﹑按规范做好安全防范措施。
施工现场要做到六不准：不准高空抛物﹑不准随便大小便﹑不准抽烟﹑不准偷盗财物﹑不准乱到垃圾﹑不准私自带外人进现场。
12．由于乙方责任造成人员伤亡事故，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，事故的损失和善后处理费用由直接责任方负责。