某设计院建设工程设计合同
建设工程设计合同(1)范文
建设工程设计合同（１）范文建设工程设计合同（1）范文一、引言建设工程设计合同是指建设单位与设计单位之间签订的合同，用于明确双方的权利和义务，规范设计过程，确保工程质量和进度。
本文将以某虚构建设工程设计合同为例，探讨其主要内容和要点。
二、合同主体1. 合同双方：建设单位和设计单位是合同的主体，分别代表业主和设计师的利益。
在本合同中，建设单位为A公司，设计单位为B公司。
2. 合同目的：本合同的目的是明确设计单位为建设单位提供设计服务的具体内容、时间、质量要求和费用等方面的协议。
三、合同条款1. 服务范围：设计单位应根据建设单位的要求，提供建筑设计、结构设计、给排水设计等相关设计服务。
设计单位应确保设计方案符合相关法律法规和标准要求。
2. 设计文件：设计单位应按照合同约定，提供设计文件，包括设计图纸、设计说明、设计计算书等。
设计文件应符合国家相关标准和规范，并经建设单位审核确认后方可施工。
3. 设计周期：设计单位应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并及时向建设单位提交设计文件。
如遇特殊情况需要延期，设计单位应提前书面通知建设单位，并经双方协商确定新的设计周期。
4. 质量要求：设计单位应确保设计文件的准确性和合理性，保证设计方案的可行性和可实施性。
设计单位应对设计文件承担相应的质量保证责任。
5. 付款方式：建设单位应按照合同约定的付款方式和时间节点向设计单位支付设计费用。
设计单位应提供相应的发票和收据，确保款项的合法性和真实性。
6. 违约责任：如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此而遭受的直接经济损失，并承担相应的法律责任。
四、合同履行1. 合同签署：本合同经双方代表签字盖章后生效，并具有法律效力。
2. 合同变更：如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并以书面形式进行修改和补充。
3. 合同解除：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，并以书面形式解除合同。
工程设计合同范本
工程设计合同范本工程设计合同是指工程设计单位与委托方签订的合同，用于规范双方在工程设计过程中的权利和义务。
以下是一份工程设计合同范本，供参考：一、合同签订方。
委托方，（甲方）。
工程设计单位，（乙方）。
二、合同内容。
1. 项目名称，（填写项目名称）。
2. 项目地址，（填写项目地址）。
3. 委托内容，（填写委托方要求的具体工程设计内容）。
4. 设计范围，（填写设计单位承担的具体设计范围）。
5. 设计标准，（填写设计单位需遵循的相关设计标准）。
6. 设计费用，（填写设计费用及支付方式）。
7. 设计周期，（填写设计单位完成设计任务的时间节点）。
8. 设计成果，（填写设计单位交付的设计成果及格式要求）。
9. 合同变更，（填写双方变更合同内容的程序及条件）。
10. 合同解除，（填写双方解除合同的条件及程序）。
11. 其他约定，（填写双方在工程设计过程中的其他约定事项）。
三、合同履行。
1. 委托方应按照合同约定支付设计费用，并提供相关资料和信息。
2. 设计单位应按照合同约定完成设计任务，并交付符合要求的设计成果。
3. 双方应遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。
四、合同变更与解除。
1. 如需变更合同内容，双方应经协商一致，并签订书面变更协议。
2. 如需解除合同，双方应经协商一致，并签订书面解除协议。
五、其他条款。
1. 合同一式两份，委托方和设计单位各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
以上为工程设计合同范本，希望委托方和设计单位在签订合同时能够充分考虑双方的利益，明确合同内容，确保合同的履行顺利进行。
同时，在合同履行过程中，双方应遵守合同约定，如有任何问题，应及时沟通解决，以保证工程设计任务的顺利完成。
建设工程合同建设工程勘察设计合同3篇
建设工程合同建设工程勘察设计合同3篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、规划设计、施工图设计等内容。
具体工作内容根据甲方提供的任务书确定。
三、合同工期及进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并提交勘察报告。
2. 乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段的设计工作。
3. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用和设计费用，具体金额根据工程规模和复杂程度确定。
2. 支付方式：甲方应按阶段支付费用，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
3. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，并承担由此产生的额外费用。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家相关法规和技术标准，进行勘察设计工作。
2. 乙方应保证勘察设计的成果质量符合甲方要求和合同约定。
3. 如因乙方原因导致勘察设计成果质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方对勘察设计成稿及成果文件享有著作权。
2. 乙方应保证勘察设计成稿及成果文件的原创性，不得侵犯第三方的知识产权。
3. 双方应对涉及对方的商业秘密和知识产权予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或勘察设计成果质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金。
建筑设计院工程设计合同样本
工程设计合同工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担 XXXX 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计收费估算为人民币万元。
设计费支付进度详见下表。
说明：提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向时间人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.3发包人应保护设计人的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2 设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行规程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计合理使用年限为50年。
6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定办理有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
建设工程设计合同范本10篇
建设工程设计合同范本10篇建设工程设计合同范本 (1) 合同编号：项目名称：项目建设地点：委托方（甲方）：承接方（乙方）：签订日期：目录正文：1。
合同依据2。
项目概况3。
设计范围4。
服务与职责5。
费用、付款方式、设计成果和进度要求及交付6。
甲方向乙方提供的有关资料及文件7。
合同生效、终止与结束8。
责任与权利9。
一般条款附件一：主要设计人员名单附件二：《设计任务书》附件三：《施工图设计指导书》附件四：《设计文件深度及设计错误分类》附件五：《宗地规划要求》附件六：宗地地形图附件七：深圳地区气象资料附件八：销售合同附图样板1.合同依据1。
1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1。
2《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。
1。
3相关建设工程审批文件。
2.项目概况2。
1工程名称：项目2。
2项目地点：项目总占地面积万平方米，总建筑面积暂定约万平方米。
其中别墅部分约为万平方米；小高层及高层部分约为万平方米，公建约为万平方米。
备注：以政府主管部门竣工查丈建筑面积为准（包括地下室、半地下室、架空层等不计容积率面积）。
2。
3产品类型：联排别墅、独幢别墅、商业及公建、小高层及高层。
3.设计范围本项目设计范围为建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩土工程勘探和试验、用地红线外的任何设施、市政道路、市政电力等设计和施工图预算及工程量清单，但乙方有责任配合甲方完成上述工作。
3。
1规划建筑方案设计阶段：3。
1。
1进行规划方案设计。
3。
1。
2报建图纸制作。
3。
1。
3设备方案的总体规划。
3。
2方案调整设计阶段3。
2。
1根据甲方及政府部门的意见，完成规划方案调整；3。
2。
2联排别墅、独幢别墅、商业及公建、小高层及高层单体方案设计调整3。
3扩初设计阶段；3。
3。
1规划总图设计，包括土方台地、道路及室外主要管线等；3。
3。
2完成单体建筑扩初设计、结构及设备的扩初设计；3。
建设工程勘察设计合同二6篇
建设工程勘察设计合同二6篇篇1建设工程勘察设计合同二甲方（委托方）：__________公司乙方（受托方）：__________设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方经友好协商，达成以下合同。
为明确双方权利义务，充分保障双方合法权益，约定如下：第一条项目名称甲方委托乙方进行__________工程勘察设计，项目名称为__________。
第二条服务内容1. 乙方应以专业技术、勘察设计的经验为依托，按照国家相关规范和标准，完成项目的勘察与设计工作。
2. 乙方应根据甲方的要求、工程需求以及项目地点等情况，提供符合要求的设计方案，保质保量完成设计工作。
第三条合同价款1. 本合同约定的合同价款为__________万元，甲方应在XX年XX 月XX日前支付全款至乙方指定账户。
2. 如因不可抗力或其他乙方无法控制的因素导致合同无法履行，甲方有权取消该项目，乙方应按实际工作量和进度向甲方收取相应勘察设计费用。
第四条合同履行期限1. 乙方应在签订合同后X天内开展勘察设计工作，按照双方约定的设计周期完成设计文件提交甲方。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应负责赔偿甲方的经济损失。
第五条合同变更1. 双方一致同意变更该合同的，应通过书面形式进行，经双方签字确认后生效，变更合同的内容均应符合国家法律法规。
2. 未经双方书面协商一致确认，不得擅自变更合同内容，并应按照原合同履行。
第六条保密责任1. 乙方应对甲方提供的项目信息和资料严格保密，未经甲方书面同意不得向第三方透露或利用相关信息。
2. 乙方应对设计过程中获取的商业秘密和机密信息进行保密，确保工程信息安全。
第七条合同解除1. 在未经充分沟通协商的情况下，任何一方均不得单方面解除该合同。
应通过友好协商和妥善解决合同履行中出现的矛盾和问题。
2. 若因一方严重违反合同规定导致严重后果，另一方有权解除该合同，并有权追究违约责任。
第八条争议解决1. 双方如发生争议，应通过友好协商解决，如协商失败，应提交______仲裁委员会仲裁解决。
建设工程设计合同示范文本(15篇)
建设工程设计合同示范文本工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料：第四条本合同的设计期限为天，自____年____月____日起计算，设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下：第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表。
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.本合同开始履行后，定金抵作设计费。
3、本合同的设计费包含人防部分设计费。
4、设计人的设计工作满足付费节点条件后，应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查，发包人在接到设计人的通知后___日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查，经发包人审查通过后的次日，发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。
如审查不通过，设计人应无条件进行修改，由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。
5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目，若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的，则本设计合同自行终止，包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。
如合同终止时，发包人已支付的设计费超过%的，设计人应将超过的部分返还发包人。
6、在设计人阶段性设计工作完成（方案设计阶段或施工图设计阶段），且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后，设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额，在设计费总额确定后的七日内，除预留现场服务阶段的设计费外（若有），发包人应将设计费余款支付给设计人。
建设工程勘察设计合同(3)4篇
建设工程勘察设计合同（3）4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同（3）一、合同双方甲方（甲方名称）：统一社会信用代码：地址：联系人：电话：乙方（乙方名称）：统一社会信用代码：地址：联系人：电话：二、合同背景根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，为了规范建设工程勘察设计活动，保证工程质量，保障建设工程的顺利实施，甲、乙双方经友好协商，达成如下合同：三、合同标的1. 项目名称：（项目名称）2. 建设地点：（建设地点）3. 规划范围：（规划范围）4. 合同内容：乙方承担甲方委托的勘察设计工作，包括但不限于勘察、设计、成果提交等。
5. 工作期限：自合同签订之日起，至勘察设计工作完成并经甲方验收合格为止。
四、合同履行方式1. 乙方按照国家法律法规的相关规定，承担建设工程勘察设计的法律责任。
2. 乙方应按照国家相关标准和规范进行工作，确保所提供的勘察设计成果符合相关要求。
3. 乙方应在合同约定的工作期限内，保质保量完成勘察设计工作，并按时提交相关成果。
4. 乙方应配备具备相应资格和经验的专业人员参与勘察设计工作。
5. 乙方应自行承担勘察设计活动中所需的工作人员工资、工资福利、办公设备等相关费用。
五、合同报酬1. 乙方为本合同提供的勘察设计服务，甲方应支付给乙方的合同价款为（金额），价款不含税。
2. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间要求，向甲方申请支付工程款，并提供相应的发票和收据。
3. 如因甲方原因导致工程款支付延迟，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
六、保密条款1. 甲、乙双方应对合同履行过程中所涉及的商业秘密和技术知识等保密事项保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 合同解除后，保密责任仍然有效，双方应继续履行保密义务。
七、违约责任1. 如果一方未能按照合同约定的要求履行合同义务，应向对方支付相应的违约金。
2. 因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行的，对方应及时通知对方，双方协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程设计合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段及投资等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费以￥90000.00元人民币（大写：玖万元整）进行包干。
设计费支付进度详见下表。
说明：
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3、设计费总额已总价包干形式进行确定。
4、本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内的，设计人按合同第四条规定，交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订
补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。
未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：
（1）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2008）；
（2）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）；
（3）《建筑地基基础设计规范》（GBJ5007-2002）；
（4）《混凝土结构设计规范》（GB500101-2002）。
6.2.3设计合理使用年限为1年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计评审论证，并根据评审论证意见负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，若本年内项目开始施工，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，若在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直
接受损失部分的设计费。
损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的20％。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。
本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，材料、构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。
出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.8本合同一式八份，发包人四份，设计人四份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：
无。
发包人名称：设计人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
（盖章）（盖章）
备案号：经办人：
备案日期：年月日鉴证日期：年月日。